Судебный акт #1 (Решение) по делу № 2-946/2018 ~ М-554/2018 от 22.03.2018

                           Дело № 2-810/2018

                                Р Е Ш Е Н И Е

                ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Волгоград                                                                                   12 апреля 2018 года

Советский районный суд города Волгограда в составе:

председательствующего судьи Макаровой Т.В.,

при секретаре Мухатовой Ю.О.,

с участием истца Гришина С.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Гришина Сергея Владимировича к Ягнакову Сергею Сергеевичу о взыскании денежных средств, судебных расходов по оплате государственной пошлины,

                         У С Т А Н О В И Л:

Гришин С.В. обратился с исковыми требованиями к Ягнакову С.С., просил суд взыскать с ответчика в свою пользу денежные средства в размере <данные изъяты> рублей, расходы по оплате государственной пошлины.

В обоснование своих исковых требований указав, что между ним и ответчиком заключен договор № возмездного оказания услуг между физическими лицами от ДД.ММ.ГГГГ Согласно п. 1 Договора, ответчик обязуется оказать услуги по изготовлению и монтажу металлического каркаса лестницы согласно проемов. Стоимость оказываемых услуг по договору составляет <данные изъяты> рублей. Срок оказания услуг по договору ограничен временным периодом с ДД.ММ.ГГГГ по 0ДД.ММ.ГГГГ Согласно акта приема – передачи работа выполнена в срок, сумма выплачена полностью. Между ним и ответчиком заключен договор № возмездного оказания услуг между физическими лицами от ДД.ММ.ГГГГ Согласно п.1 Договора, ответчик обязуется оказать услуги по изготовлению и монтажу лестницы с кованым ограждением (металлокаркас, ступени бук, ограждения с элементами ковки), согласно проемов лестничной шахты. Стоимость оказываемых услуг по договору составляет <данные изъяты> рублей. Срок оказания услуг по договору ограничен временным периодом с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ В соответствии с п.4 Договора Заказчик обязуется оплатить выполненные работы наличными в размере <данные изъяты> от общей стоимости заказа. Оставшиеся <данные изъяты> от стоимости заказа оплачивается Заказчиком после окончательной сдачи результатов работы (подписания акта приема – передачи). ДД.ММ.ГГГГ им в счет предоплаты Ягнакову С.С. были переданы денежные средства в размере <данные изъяты> рублей. ДД.ММ.ГГГГ им в счет предоплаты Ягнакову С.С. были переданы денежные средства в размере <данные изъяты> рублей. Ягнаковым С.С. из всех необходимых работ по договору был только смонтирован металлический каркас лестницы. Остальные работы по договору выполнены не были. К окончанию срока по договору, а именно ДД.ММ.ГГГГ работы не сданы, акт приема – передачи заказа не подписан сторонами. Начиная с ДД.ММ.ГГГГ через мобильное приложение Вайбер он написал ответчику сообщения с вопросами о ходе работ и окончания их выполнения, присылал фотографии, как должна выглядеть лестница в итоге. Ягнаков С.С. на протяжении всего времени, а именно с ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ г. обещал, что работы будут выполнены, однако фактически ничего не делал. Со ДД.ММ.ГГГГ ответчик перестал отвечать на сообщения истца и до настоящего времени на связь так и не вышел. ДД.ММ.ГГГГ им направлена досудебная претензия в адрес ответчика с требованием о расторжении договора № возмездного оказания услуг между физическими лицами от ДД.ММ.ГГГГ и вернуть уплаченную сумму по договору. До настоящего времени ответа на претензию не поступало.

Истец Гришин С.В. в судебном заседании поддержал требования, изложенные в исковом заявлении, просил суд удовлетворить в полном объеме.

Ответчик Ягнаков С.С. в судебное заседание не явился, о дате, времени и месте рассмотрения дела извещен надлежащим образом и своевременно.

    Выслушав истца, исследовав материалы дела, суд считает заявленные исковые требования Гришина С.В. обоснованными и подлежащими удовлетворению.

В соответствии со ст. ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Согласно ст. 310 ГК РФ 1. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.

2. Одностороннее изменение условий обязательства, связанного с осуществлением всеми его сторонами предпринимательской деятельности, или односторонний отказ от исполнения этого обязательства допускается в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором.

В случае, если исполнение обязательства связано с осуществлением предпринимательской деятельности не всеми его сторонами, право на одностороннее изменение его условий или отказ от исполнения обязательства может быть предоставлено договором лишь стороне, не осуществляющей предпринимательской деятельности, за исключением случаев, когда законом или иным правовым актом предусмотрена возможность предоставления договором такого права другой стороне.

Согласно п. 1 ст. 432 ГК РФ договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора.

Существенными являются условия о предмете договора, условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.

Согласно статье 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В силу п. 1 ст. 703 ГК РФ договор подряда заключается на изготовление или переработку (обработку) вещи либо на выполнение другой работы с передачей ее результата заказчику.

2. По договору подряда, заключенному на изготовление вещи, подрядчик передает права на нее заказчику.

3. Если иное не предусмотрено договором, подрядчик самостоятельно определяет способы выполнения задания заказчика.

В силу положений п. 1 ст. 711 ГК РФ, если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

В соответствии с ч.2 ст.721 ГК РФ качество выполненной подрядчиком работы должно соответствовать условиям договора подряда, а при отсутствии или неполноте условий договора требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода. Если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или договором, результат выполненной работы должен в момент передачи заказчику обладать свойствами, указанными в договоре или определенными обычно предъявляемыми требованиями, и в пределах разумного срока быть пригодным для установленного договором использования, а если такое использование договором не предусмотрено, для обычного использования результата работы такого рода.

Из материалов дела усматривается, что между Гришиным С.В. и Ягнаковым С.С. заключен договор № возмездного оказания услуг между физическими лицами от ДД.ММ.ГГГГ (л.д. 8).

Согласно п. 1 Договора, ответчик обязуется оказать услуги по изготовлению и монтажу металлического каркаса лестницы согласно проемов.

Стоимость оказываемых услуг по договору составляет <данные изъяты> рублей.

Срок оказания услуг по договору ограничен временным периодом с ДД.ММ.ГГГГ по 0ДД.ММ.ГГГГ.

Согласно акта приема – передачи работа выполнена в срок, сумма выплачена полностью.

ДД.ММ.ГГГГ между Гришиным С.В. и Ягнаковым С.С. заключен договор № возмездного оказания услуг между физическими лицами (л.д. 9).

Согласно п.1 Договора, ответчик обязуется оказать услуги по изготовлению и монтажу лестницы с кованым ограждением (металлокаркас, ступени бук, ограждения с элементами ковки), согласно проемов лестничной шахты.

Стоимость оказываемых услуг по договору составляет <данные изъяты> рублей.

Срок оказания услуг по договору ограничен временным периодом с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ

В соответствии с п.4 Договора Заказчик обязуется оплатить выполненные работы наличными в размере <данные изъяты> от общей стоимости заказа.

Оставшиеся <данные изъяты> от стоимости заказа оплачивается Заказчиком после окончательной сдачи результатов работы (подписания акта приема – передачи).

Как следует из пояснений истца Гришина С.В., ДД.ММ.ГГГГ им в счет предоплаты Ягнакову С.С. были переданы денежные средства в размере <данные изъяты> рублей. ДД.ММ.ГГГГ им в счет предоплаты Ягнакову С.С. были переданы денежные средства в размере <данные изъяты> рублей. Ответчиком из всех необходимых работ по договору был только смонтирован металлический каркас лестницы. Остальные работы по договору выполнены не были. К окончанию срока по договору, а именно ДД.ММ.ГГГГ работы не сданы, акт приема – передачи заказа не подписан сторонами.

Согласно п. 1 ст. 27 Закона РФ от ДД.ММ.ГГГГ N 2300-1 "О защите прав потребителей" исполнитель обязан осуществить выполнение работы (оказание услуги) в срок, установленный правилами выполнения отдельных видов работ (оказания отдельных видов услуг) или договором о выполнении работ (оказании услуг). В договоре о выполнении работ (оказании услуг) может предусматриваться срок выполнения работы (оказания услуги), если указанными правилами он не предусмотрен, а также срок меньшей продолжительности, чем срок, установленный указанными правилами.

В силу п. 1 ст. 28 Закона РФ "О защите прав потребителей" если исполнитель нарушил сроки выполнения работы (оказания услуги) - сроки начала и (или) окончания выполнения работы (оказания услуги) и (или) промежуточные сроки выполнения работы (оказания услуги) или во время выполнения работы (оказания услуги) стало очевидным, что она не будет выполнена в срок, потребитель по своему выбору вправе:

- назначить исполнителю новый срок;

- поручить выполнение работы (оказание услуги) третьим лицам за разумную цену или выполнить ее своими силами и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;

- потребовать уменьшения цены за выполнение работы (оказание услуги);

- отказаться от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги).

В соответствии с п. 4 ст. 28 Закона РФ "О защите прав потребителей" при отказе от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги) исполнитель не вправе требовать возмещения своих затрат, произведенных в процессе выполнения работы (оказания услуги), а также платы за выполненную работу (оказанную услугу), за исключением случая, если потребитель принял выполненную работу (оказанную услугу).

ДД.ММ.ГГГГ им направлена досудебная претензия в адрес ответчика с требованием о расторжении договора № возмездного оказания услуг между физическими лицами от ДД.ММ.ГГГГ и вернуть уплаченную сумму по договору. До настоящего времени ответа на претензию не поступало.

В соответствии со ст. 452 ГК РФ соглашение об изменении или о расторжении договора совершается в той же форме, что и договор, если из закона, иных правовых актов, договора или обычаев делового оборота не вытекает иное.

В соответствии со ст. 717 ГК РФ если иное не предусмотрено договором подряда, заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения договора, уплатив подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе заказчика от исполнения договора. Заказчик также обязан возместить подрядчику убытки, причиненные прекращением договора подряда, в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу.

Договор подряда в соответствии с нормами гражданского законодательства может быть расторгнут по требованию одной из сторон.

Оплаченная истцом сумма в размере <данные изъяты> рублей по договору № ответчиком Ягнаковым С.С. не была использована по назначению, доказательств того, что лестница изготовлена и доставлена истцу, ответчиком не представлено.

Таким образом, суд полагает требования истца о взыскании с ответчика оплаченной суммы по договору № в размере <данные изъяты> рублей законными и обоснованными, и подлежащими удовлетворению.

Главой 7 ГПК РФ определено понятие судебных расходов и установлен порядок их взыскания.

Частью 1 ст. 88 ГПК РФ предусмотрено, что судебные расходы состоят из государственной пошлины и издержек, связанных с рассмотрением дела.

В соответствии с ч. 1 ст. 98 ГПК РФ стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы.

Гришиным С.С. при подаче иска в суд была оплачена государственная пошлина в размере <данные изъяты> рублей, что подтверждается чек – ордером от ДД.ММ.ГГГГ (л.д.3).

В силу ч.1 ст.333.19 НК РФ с ответчика Ягнакова С.С. с учетом удовлетворения исковых требований подлежит взысканию государственная пошлина в размере <данные изъяты> рублей в пользу Гришина С.С.

Руководствуясь ст. 194-199 ГПК РФ, суд

Р Е Ш И Л:

Исковые требования Гришина Сергея Владимировича к Ягнакову Сергею Сергеевичу о взыскании денежных средств, судебных расходов по оплате государственной пошлины – удовлетворить.

    Взыскать с Ягнакова Сергея Сергеевича в пользу Гришина Сергея Владимировича денежные средства в размере <данные изъяты> рублей, а также расходы по оплате государственной пошлины в размере <данные изъяты> рублей, а всего <данные изъяты> рублей.

Решение может быть обжаловано в апелляционную инстанцию Волгоградского областного суда в течение одного месяца через Советский районный суд г. Волгограда.

Судья                                                                     Т.В. Макарова