Решение по делу № 2-4197/2016 ~ М-1337/2016 от 04.02.2016

Дело № 2-4197/2016

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

21 апреля 2016 г. г. Уфа

Кировский районный суд г.Уфы Республики Башкортостан в составе

председательствующего судьи Добрянской А.Ш.

при секретаре ФИО3,

с участием истца представителя истца ФИО4, действующей на основании доверенности от 02.12.2015г.,

представителей ответчика ФИО5, действующей по доверенности от 24.07.2015г.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ФИО1 к ГУП «Фонд жилищного строительства РБ» о защите прав потребителей,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО1 обратился в суд с иском к ГУП «Фонд жилищного строительства РБ» о защите прав потребителей.

В обоснование заявленных требований указал, что ФИО1 является участником долевого строительства в отношении однокомнатной <адрес> секции Д жилого <адрес>.

21.12.2010г. в отношении ООО «Геострой» введена процедура внешнего управления (дело № А07-16823/2009).

28.01.2013г. определением Арбитражного суда РБ произведена замена участника строительства ООО «РосВестОйл» на ФИО1 в реестре требований о передаче жилых помещений ООО «Геострой» в отношении однокомнатной <адрес> секции Д жилого <адрес>.

Замена участника строительства ООО «РосВестОйл» на ФИО1 произведена на основании уступки права требования от 15.08.2012г., по которому ООО «РосВестОйл» уступил, а ФИО1 принял в полном объеме право требования по договору участия в долевом строительстве жилого <адрес> от 19.10.2009г. жилого помещения (квартиры) №, общей площадью 46,69 кв.м., расположенной на 12 этаже жилого дома по строительному адресу: РБ, г. Уфа, <адрес>, жилой дом литер 4, секция А.

30.12.2013г. определением Арбитражного суда РБ утверждено мировое соглашение, согласно которому ООО «Геострой» передает ГУП «ФЖС РБ» в счет погашения текущей задолженности имущество, в том числе, незавершенный строительством объект - секция Д жилого <адрес>.

Участникам строительства, включенным в реестр требований по передаче жилых помещений ООО «Геострой» в секции Д жилого <адрес>, в том числе, ФИО1, ГУП «ФЖС РБ» в установленном законом порядке передает жилые помещения в соответствии с определением Арбитражного суда РБ после получения разрешения на ввод в эксплуатацию указанного жилого дома. Срок сдачи указанной секции - декабрь 2015г.

Между тем, ГУП «ФЖС РБ» своих обязательств не исполнил. Перспективы окончания строительства не определены. На объекте отсутствует подрядчик, строительные работы приостановлены. ГУП «ФЖС РБ» указывает ориентировочный срок окончания строительно-монтажных работ - конец 2016г.

Заявление Истца об обязании ГУП «ФЖС РБ» предоставить квартиру во исполнение определения Арбитражного суда РБ или выдать аналогичную квартиру оставлено без исполнения. Ответа не последовало.

Представитель истца ФИО4 заявила ходатайство о назначении экспертизы для определения рыночной стоимости общей площади жилья в определенной зоне.

Представитель ответчика ФИО5 вопрос о назначении экспертизы оставила на усмотрение суда.

Суд, заслушав стороны, изучив материалы гражданского дела, считает необходимым назначить оценочную экспертизу, которая необходима для полного и объективного разрешения дела, вынесения законного и обоснованного решения.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 79, 85, 216, 224 ГПК РФ, суд

О П Р Е Д Е Л И Л :

Назначить по гражданскому делу по иску ФИО1 к ГУП «Фонд жилищного строительства РБ» о защите прав потребителей оценочную экспертизу по материалам гражданского дела, поставив перед ней вопросы:

какова по состоянию на 04.02.2016г. рыночная стоимость 1 квадратного метра общей площади жилья, находящегося в городе Уфе РБ в зоне ограниченной от <адрес> в новых сданных домах года постройки после 01.01.2013г. с черновой отделкой?

    Проведение экспертизы поручить экспертам ООО «Республиканский Центр Независимой Потребительской Экспертизы», находящегося по адресу: г. Уфа, ул. 50 лет СССР, д. 39, офис 12.

Экспертов предупредить об ответственности по ст.307 УК РФ.

Оплату за проведение экспертизы возложить на истца ФИО1

В распоряжение экспертов представить материалы гражданского дела.

При необходимости экспертизу провести с участием сторон.

Разъяснить сторонам, что при уклонении стороны от участия в экспертизе, непредставлении экспертам необходимых материалов для исследования и в иных случаях, если по обстоятельствам дела и без участия этой стороны экспертизу провести невозможно, суд, в зависимости от того, какая сторона уклоняется от экспертизы, а также какое для нее она имеет значение, вправе признать факт, для выяснения которого экспертиза была назначена, установленным или опровергнутым.

Обязать руководителя экспертного учреждения известить стороны о дате, месте и времени проведения экспертизы:

истец: 89177852989, ответчик: 9177951077.

Производство по делу приостановить до получения заключения экспертов.

Экспертизу провести в течение 25 дней с момента получения материалов дела и документов.

Определение суда в части приостановления производства и расходов может быть обжаловано в Верховный Суд Республики Башкортостан в течение 15 дней через Кировский районный суд г. Уфы Республики Башкортостан.

Председательствующий судья:      А.Ш. Добрянская

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>