Судебный акт #1 (Решение) по делу № 2-1846/2010 ~ М-944/2010 от 07.04.2010

Р Е Ш Е Н И Е

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Дата обезличена года ... суд ... в составе:

председательствующего: Марковой Н.В.

при секретаре: Н.

рассматривая в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Д к ООО С о взыскании суммы по договору долевого участия в строительстве, процентов за пользование чужими денежными средствами,

У С Т А Н О В И Л:

Д обратился в суд с иском к С о взыскании суммы по договору долевого участия в строительстве в размере 4475000 рублей, процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 1415516 рублей, мотивируя тем, что Дата обезличена года между С и участниками долевого строительства К и Д был заключен договор Номер обезличен долевого участия в строительстве кирпичного 17-ти этажного жилого дома по строительному адресу: ..., ..., ...В - ..., согласно которому участники получили право требования на объект - трехкомнатную квартиру Номер обезличен, расположенную на третьем этаже с предварительном общей площадью с учетом площади балконов 89, 5 кв.м. соответственно на 4\5 и 1\5 долю объекта каждый.

В соответствии с договором уступки прав требования от Дата обезличена года, заключенного между участниками К и Д, право на полную долю в объекте перешло Д, договоры были зарегистрированы в установленном порядке.

Согласно п. 4.1 договора о долевом участии в

строительстве от Дата обезличена года застройщик обязан передать объект участниками не позднее Дата обезличена года. Однако, в установленные договором сроки, передача объекта не была осуществлена, дом в эксплуатацию не был принят.

В соответствии с п. 7.1 договора о долевом участии в

строительстве в случае неисполнения застройщиком обязательства по передаче объекта в установленный договором срок, участник долевого строительства вправе отказаться от исполнения договора.

В соответствии с п.7.3 договора в случае отказа участника от исполнения договора по причинам, связанным с неисполнением застройщиком срока по передаче объекта, застройщик обязан в течение 20 дней возвратить участнику денежные средства, уплаченные участником в счет цены договора, а также уплатить проценты на эту сумму за пользование указанными средствами в размере 1\150 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на день исполнения обязательства по возврату денежных средств, которые начисляются со дня внесения денежных средств участника до дня их возврата застройщиком.

Указанные пункты договора в полной мере соответствуют

требованиям, изложенным в ст. 9 ФЗ РФ Номер обезличенФЗ от Дата обезличенаг. «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов», а также с требованиями ст. 28 ФЗ РФ Номер обезличен от Дата обезличенаг. «О защите прав потребителей».

Поскольку застройщиком своевременно не были исполнены обязательства по передаче объекта истцу, Дата обезличена года он вручил представителю ответчика ООО С уведомление об отказе от договора и требованием в установленный договором срок выплатить денежные суммы уплаченные по договору, а именно сумму 4 475 000 рублей.

Однако, до настоящего времени ответчиком вопрос о возврате ему денежных сумм, переданных по договору не произведен, несмотря на то, что ответчик в своем ответе на его уведомление признает как факт получения уведомления об отказе от Дата обезличена года, так и факт неисполнения обязанности застройщиком по передаче объекта, ссылаясь при этом на трудности с получением разрешения на ввод в эксплуатацию жилого дома по техническим причинам.

В соответствии с ФЗ РФ «О защите прав потребителей», ФЗ РФ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов», право потребителя - участника долевого строительства на отказ от договора в связи с нарушением застройщиком обязательств по срокам передачи объекта не связано с причинами неисполнения застройщиком своих обязательств.

Денежные средства по договору полностью оплачены, что подтверждается платежными поручениями, квитанциями об оплате денежных средств внесенных непосредственно в кассу ответчика.

В связи с чем, просит взыскать с ответчика сумму оплаченную по договору долевого участия в строительстве в размере 4475000 рублей, проценты за пользование чужими денежными средствами с учетом периодов внесения денежных средств в размере 1/150 ставки рефинансирования ЦБ РФ в размере 1415516 рублей.

В судебном заседании истец Д и его представитель по доверенности НИ заявленные исковые требования поддержали в полном объеме по основаниям изложенным в исковом заявлении. Д настаивает на возврате денежной суммы по договору и процентов, суду пояснил, что поскольку ответчики нарушили сроки исполнения договора, интереса к данной квартире у него не имеется.

Представитель ответчика ООО С в судебное заседание не явился, надлежащим образом извещены.

Определением суда неявка ОООС в судебное заседание признана неуважительной и в соответствии со ст.167 ГПК РФ суд полагает возможным рассмотреть дело в их отсутствие.

Из представленных возражений ООО С следует, что Департаментом градостроительства администрации ... выдано ООО С разрешение на строительство Номер обезличен ДГИ-2380 от Дата обезличена года сроком до Дата обезличена года, в дальнейшем, а именно Дата обезличена года, срок действия разрешения на строительство продлён до Дата обезличена года. ООО С выступив в качестве Застройщика, заключило с ОАО УС выступившим в качестве «Генподрядчика» договор строительного подряда Номер обезличен от Дата обезличена года. Срок окончания строительства, определённый договором с генподрядчиком - Дата обезличена года. Заключая договор об участии в долевом строительстве Номер обезличен от Дата обезличена года с К и Д, ООО С действуя заботливо и осмотрительно, намеренно отодвинуло срок передачи объекта долевого строительства до Дата обезличена года, предусмотрев, что строительство объекта может быть и не завершено в установленный срок. Однако срок строительства был нарушен со стороны генподрядчика ОАО УС Акт приемки законченного строительством объекта Номер обезличен подписан только Дата обезличена года. После приемки объекта у генподрядчика, ООО С обратилось в Департамент градостроительства администрации ... с заявлением о выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от Департамента градостроительства получено ООО С только Дата обезличена года. В соответствии с п. 2 ст. 8 ФЗ РФ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов...» передача объекта долевого строительства осуществляется не ранее чем после получения в установленном порядке разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости. Следовательно, ООО С не имело права заселить участников долевого строительства в построенный жилой дом до получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию ввиду прямого запрета законодательства.

Таким образом, предусмотренный договором с Д срок передачи Объекта долевого строительства не мог быть соблюдён со стороны ООО С ввиду объективных и не зависящих от ООО С обстоятельств: нарушения сроков строительства подрядчиком, повлекшего несвоевременную выдачу разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, а отсутствие последнего документа не позволяло ООО С передать Объект долевого строительства участнику.

Учитывая, что своевременно передать Объект долевого строительства его участнику не представится возможным, ООО С Дата обезличенаг. направило в адрес Д письмо с предложением перенести срок передачи Объекта долевого строительства на Дата обезличенаг. Данное уведомление получено Д Дата обезличенаг., однако Д до настоящего времени не подписал дополнительное соглашение о переносе срока. Данное обстоятельство даёт ООО С право обратиться к Д с требованием в порядке статей 451-452 ГК РФ об изменении условий договора, в частности об изменении сроков передачи Объекта долевого строительства. В случае удовлетворения судом исковых требований об изменении условий договора, срок исполнения обязательства по передаче Объекта будет перенесён, что повлечёт невозможность удовлетворения требований истца по настоящему делу.

После получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, ООО С во исполнение требований статьи 8 ФЗ РФ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов...», направило Д письмо о завершении строительства дома, предложив принять Объект долевого строительства и разъяснив последствия непринятия Объекта. Данное письмо получено ответчиком Дата обезличена года. Однако Д до настоящего времени не подписал передаточный акт. В соответствии с п. 6. ст. 8 ФЗ РФ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов...» если иное не установлено договором, при уклонении участника долевого строительства от принятия объекта долевого строительства... застройщик по истечении двух месяцев со дня, предусмотренного договором для передачи объекта долевого строительства участнику долевого строительства, вправе составить односторонний акт. .. о передаче объекта долевого строительства. При этом риск случайной гибели объекта долевого строительства признается перешедшим к участнику долевого строительства со дня составления предусмотренных настоящей частью одностороннего акта или иного документа о передаче объекта долевого строительства. Таким образом, в случае дальнейшего уклонения Д от принятия Объекта долевого строительства, ООО С имеет возможность составить односторонний акт передачи Объекта, после чего Объект будет считаться переданным участнику долевого строительства. Передача Объекта долевого строительства истцу повлечёт за собой невозможность удовлетворения исковых требований. В удовлетворении исковых требований просят отказать.

Выслушав истца и его представителя, исследовав материалы дела, суд считает исковые требования подлежащими удовлетворению.

По делу установлено, что Дата обезличена года между ООО С и К, Д заключен договор долевого участия в строительстве кирпичного 17-ти этажного жилого дома по строительному адресу: ..., ..., ...В - ..., согласно которому участники получили право требования на объект - трехкомнатную квартиру Номер обезличен, расположенную на третьем этаже с предварительном общей площадью с учетом площади балконов 89, 5 кв.м. соответственно на 4\5 и 1\5 долю объекта каждый. Цена договора составила 4475000 рублей, оплата оговорена сторонами в следующем порядке: 3500000 рублей в срок до Дата обезличена года, 500 рублей в срок до Дата обезличена года и 475000 рублей в срок до Дата обезличена года. ООО С (Застройщик) обязалось передать объект участникам не позднее Дата обезличена года л.д.6-9).

В соответствии с договором уступки прав требования от Дата обезличена года, заключенного между участниками долевого строительства К и Д, право на полную долю в объекте перешло Д л.д.10-11__

Договоры были зарегистрированы в установленном порядке, что подтверждается выпиской из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним от Дата обезличена года л.д.51-61).

В соответствии с ч.1 ст. 382 ГК РФ право (требование),принадлежащее кредитору на основании обязательства, может быть передано им другому лицу по сделке (уступка требования) или перейти к другому лицу на основании закона.

Согласно ст.384 ГК РФ если иное не предусмотрено законом или договором, право первоначального кредитора переходит к новому кредитору в том объеме и на тех условиях, которые существовали к моменту перехода права. В частности, к новому кредитору переходят права, обеспечивающие исполнение обязательства, а также другие связанные с требованием права, в том числе право на неуплаченные проценты.

Таким образом, к Д полностью перешли права и обязанности по договору об участии в долевом строительстве от Дата обезличена года.

Свои обязательства по оплате Д исполнил в полном объеме, внеся денежные средства в следующем порядке:

Дата обезличенаг. - 1 000 000 рублей по приходному ордеру от имени Д л.д. 20),

Дата обезличенагода - 500 000 рублей л.д.14)

Дата обезличена года-500 000 рублей л.д.15)

Дата обезличена года - 500 000 рублей л.д.16)

Дата обезличена года - 800 000 рублей л.д.17)

Дата обезличена 8 года - 200 000 рублей л.д.18) безналично платежными поручениями через ФБК Б за участника К;

Дата обезличена года-500 000 рублей л.д.20)

Дата обезличена года - 175 000 рублей л.д.21) - по приходным ордерам от имени К,

Дата обезличена года - 300 000 рублей - платежным поручением за участника К л.д.19).

Всего согласно договору 4 475 000 рублей, что не оспаривается и ответчиком.

Однако в установленный договором срок до Дата обезличена года объект по договору от Дата обезличена года ответчиком истцу не был передан.

В соответствии с разрешением на ввод объекта в эксплуатацию многоэтажный жилой дом по ... «в»- ..., был введен в эксплуатацию Дата обезличена года л.д.86-87).

В соответствии с п. 7.1 договора о долевом участии в

строительстве в случае неисполнения застройщиком обязательства по передаче объекта в установленный договором срок, участник долевого строительства вправе отказаться от исполнения договора.

Согласно п.7.3 договора в случае отказа участника от

исполнения договора по причинам, связанным с неисполнением застройщиком срока по передаче объекта, застройщик обязан в течение 20 дней возвратить участнику денежные средства, уплаченные участником в счет цены договора, а также уплатить проценты на эту сумму за пользование указанными средствами в размере 1\150 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на день исполнения обязательства по возврату денежных средств, которые начисляются со дня внесения денежных средств участника до дня их возврата застройщиком.

Статья 9 ФЗ РФ Номер обезличен от Дата обезличена года «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов…» предусматривает, что участник долевого строительства в одностороннем порядке вправе отказаться от исполнения договора в случае:

1) неисполнения застройщиком обязательства по передаче объекта долевого строительства в установленный договором срок;

2) неисполнения застройщиком обязанностей, предусмотренных частью 2 статьи 7 настоящего Федерального закона;

3) существенного нарушения требований к качеству объекта долевого строительства;

4) нарушения застройщиком обязанностей, предусмотренных частью 3 статьи 15.1 настоящего Федерального закона;

5) в иных установленных федеральным законом или договором случаях.

1.1. По требованию участника долевого строительства договор может быть расторгнут в судебном порядке в случае:

1) прекращения или приостановления строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, в состав которых входит объект долевого строительства, при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что в предусмотренный договором срок объект долевого строительства не будет передан участнику долевого строительства;

2) существенного изменения проектной документации строящихся (создаваемых) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, в состав которых входит объект долевого строительства, в том числе существенного изменения размера объекта долевого строительства;

3) изменения назначения общего имущества и (или) нежилых помещений, входящих в состав многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости;

4) в иных установленных федеральным законом или договором случаях.

2. Застройщик в случае расторжения договора по основаниям, предусмотренным частью 1 настоящей статьи, в течение двадцати рабочих дней со дня расторжения договора или в случае расторжения договора по основаниям, предусмотренным частью 1.1 настоящей статьи, в течение десяти рабочих дней со дня расторжения договора обязан возвратить участнику долевого строительства денежные средства, уплаченные им в счет цены договора, а также уплатить проценты на эту сумму за пользование указанными денежными средствами в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день исполнения обязательства по возврату денежных средств, уплаченных участником долевого строительства. Указанные проценты начисляются со дня внесения участником долевого строительства денежных средств или части денежных средств в счет цены договора до дня их возврата застройщиком участнику долевого строительства. Если участником долевого строительства является гражданин, указанные проценты уплачиваются застройщиком в двойном размере. Если в течение соответствующего установленного срока участник долевого строительства не обратился к застройщику за получением денежных средств, уплаченных участником долевого строительства в счет цены договора, и процентов на эту сумму за пользование указанными денежными средствами, застройщик не позднее дня, следующего за рабочим днем после истечения указанного срока, обязан зачислить денежные средства и проценты за пользование денежными средствами в депозит нотариуса по месту нахождения застройщика, о чем сообщается участнику долевого строительства.

3. В случае наличия оснований для одностороннего отказа застройщика от исполнения договора, предусмотренных частями 4 и 5 статьи 5 настоящего Федерального закона, застройщик вправе расторгнуть договор не ранее чем через тридцать дней после направления в письменной форме участнику долевого строительства в порядке, предусмотренном частью 4 статьи 8 настоящего Федерального закона, предупреждения о необходимости погашения им задолженности по уплате цены договора и о последствиях неисполнения такого требования. При неисполнении участником долевого строительства такого требования и при наличии у застройщика сведений о получении участником долевого строительства предупреждения о необходимости погашения им задолженности по уплате цены договора и о последствиях неисполнения такого требования либо при возврате заказного письма оператором почтовой связи с сообщением об отказе участника долевого строительства от его получения или в связи с отсутствием участника долевого строительства по указанному им почтовому адресу застройщик имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора в соответствии с частью 4 настоящей статьи.

4. В случае одностороннего отказа одной из сторон от исполнения договора договор считается расторгнутым со дня направления другой стороне уведомления об одностороннем отказе от исполнения договора. Указанное уведомление должно быть направлено по почте заказным письмом с описью вложения.

5. В случае одностороннего отказа застройщика от исполнения договора по основаниям, предусмотренным частями 4 и 5 статьи 5 настоящего Федерального закона, застройщик обязан возвратить денежные средства, уплаченные участником долевого строительства в счет цены договора, в течение десяти рабочих дней со дня его расторжения. Если в указанный срок участник долевого строительства не обратился к застройщику за получением денежных средств, уплаченных участником долевого строительства в счет цены договора, застройщик не позднее дня, следующего за рабочим днем после истечения указанного срока, обязан зачислить эти денежные средства в депозит нотариуса по месту нахождения застройщика, о чем сообщается участнику долевого строительства.

6. В случае нарушения застройщиком предусмотренных частями 2 и 5 настоящей статьи срока возврата денежных средств или срока зачисления этих денежных средств в депозит нотариуса застройщик уплачивает участнику долевого строительства проценты на эту сумму за пользование указанными денежными средствами в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день соответствующего исполнения обязательства по возврату денежных средств, уплаченных участником долевого строительства. Указанные проценты начисляются со дня, следующего за днем истечения срока возврата застройщиком денежных средств участнику долевого строительства или срока зачисления этих денежных средств в депозит нотариуса, до дня возврата денежных средств застройщиком участнику долевого строительства или дня зачисления таких денежных средств в депозит нотариуса. Если участником долевого строительства является гражданин, указанные проценты уплачиваются застройщиком в двойном размере.

7. При возврате застройщиком денежных средств в случае его одностороннего отказа от исполнения договора зачет требований по уплате участником долевого строительства неустойки (пеней), предусмотренной настоящим Федеральным законом или договором, не допускается.

В соответствии со ст.28 ФЗ «О Защите прав потребителей» если исполнитель нарушил сроки выполнения работы (оказания услуги) - сроки начала и (или) окончания выполнения работы (оказания услуги) и (или) промежуточные сроки выполнения работы (оказания услуги) или во время выполнения работы (оказания услуги) стало очевидным, что она не будет выполнена в срок, потребитель по своему выбору вправе:

назначить исполнителю новый срок;

поручить выполнение работы (оказание услуги) третьим лицам за разумную цену или выполнить ее своими силами и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;

потребовать уменьшения цены за выполнение работы (оказание услуги);

отказаться от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги).

Дата обезличена года Д вручил представителю ответчика ООО С уведомление об отказе от договора и требованием в установленный договором срок выплатить денежную сумму уплаченные по договору в размере 4 475 000 рублей л.д.12).

Ответчик на обращение Д направил письмо с просьбой воздержаться от дальнейших действий, направленных на расторжение договора и предложили рассмотреть предложения по внесудебному урегулированию вопроса л.д.13).

Дата обезличена года Д повторно направил в адрес ответчика заказной почтой отказ от договора долевого участия в строительстве от Дата обезличена года, в связи с нарушением с нарушением сроков сдачи объекта и возврате денежных средств в размере 4475000 рублей.

Ответчик Дата обезличена года направил в адрес Д предложение внесении изменений в договор, передвинув сроки сдачи Объекта на срок до Дата обезличена года л.д.88), то есть после того, как истец обратился в суд с иском о возврате денежных средств по договору и взыскании процентов.

Дата обезличена года Д вновь направил ответчику по почте заказным письмом с уведомлением с описью вложения уведомление об одностороннем отказе от исполнения договора.

Доводы ответчика о том, что срок передачи объекта долевого строительства возник ввиду объективных и не зависящих от них обстоятельств- нарушение сроков строительства подрядчиком, повлекшего несвоевременную выдачу разрешения на ввод в эксплуатацию, суд считает не состоятельными.

В соответствии с п.6 ст.28 ФЗ «О защите прав потребителей» требования потребителя, установленные пунктом 1 настоящей статьи (нарушение срока выполнения работы (оказания услуги….), не подлежат удовлетворению, если исполнитель докажет, что нарушение сроков выполнения работы (оказания услуги) произошло вследствие непреодолимой силы или по вине потребителя.

Вины Д в нарушении сроков, не установлено, оплату по договору он произвел своевременно, доказательств подтверждающих, что нарушение сроков выполнения работы произошло вследствие непреодолимой силы так же не представлено, договор от Дата обезличена года заключен непосредственно с ООО С, которое приняло на себя обязательство по исполнению условий договора. Кроме того, ответчик не ставил истца в известность, о том, что нарушаются сроки строительства до момента обращения истца в суд.

Таким образом, договор от Дата обезличена года считается расторгнутым в одностороннем порядке.

Доводы ответчика о том, что они направили Д предложение об изменении условий договора, передвинув сроки сдачи Объекта на срок до Дата обезличена года, суд во внимание не принимает, поскольку данное предложение направлено после обращения истца в суд, кроме того право установления новых сроков, в случае нарушения срока выполнения работы законом предоставлено потребителю, истец с изменением сроков не согласен и настаивает на возврате ему уплаченной суммы, с выплатой процентов, поскольку ответчик в установленный законом срок отказался возвратить оплаченную им сумму по договору долевого участия в строительстве.

При таких обстоятельствах оплаченная по договору сумма в размере 447500 рублей подлежит взысканию с ответчика в пользу истца.

Учитывая, что истец в одностороннем порядке отказался от исполнения договора, а ответчик отказался от возврата денежных средств. В соответствии с п.5 ст.9 ФЗ РФ Номер обезличен от Дата обезличена года «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов…» и в соответствии с п.7.3 Договора от Дата обезличена года подлежат уплате проценты на эту сумму за пользование указанными денежными средствами в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день соответствующего исполнения обязательства по возврату денежных средств, уплаченных участником долевого строительства.

Сумма процентов, которые ответчик обязан выплатить истцу, на момент обращения с исковым заявлением с учетом периодов внесения денежных средств составляет 1 415 516 рублей:

3 500 000 руб. - сумма, внесенная истцом на Дата обезличенагода

Период пользования суммой 3500000 рублей на дату расчета иска = 580

дней (с Дата обезличенаг. по Дата обезличенаг.).

Размер банковской ставки ЦБ РФ =8,25%

1/150 банковской ставки рефинансирования = 0,055 %

3500000 х 580 дней х 0,055% =1 116 500 рублей

500000 - сумма внесена Дата обезличенаг.

Период пользования суммой на дату расчета 575 дней

Размер банковской ставки рефинансирования - 8,25 % годовых

1X150- 0,055% в день

500000х 575 дней х 0,055% = 158 125 рублей

175 000руб. -сумма внесена Дата обезличенаг.
Период пользования на дату расчета 545 дней
175 000 х 545 дней х 0,055% = 52456 рублей

300000 руб. - сумма, внесенная Дата обезличенаг.
Период пользования суммой на дату расчета - 536 дней

300 000 х 536 дней х 0,055 = 88440 рублей.

Всего на Дата обезличенаг. 1116 500+158 120+52 456+88 440 = 1 415 516 рублей.

Таким образом, подлежит взысканию с ответчика в пользу истца проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 1 415 516 рублей.

В соответствии с п.6 ст. 13 ФЗ «О защите прав потребителей»

при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.

Таким образом, подлежит взысканию с ответчика штраф в доход муниципального бюджета в размере 2945258 рублей, 50% от суммы удовлетворенных исковых требований.

В соответствии со ст. 103 ГПК РФ подлежит взысканию с ответчика госпошлина в доход муниципального бюджета от суммы удовлетворенных исковых требований в размере 37652 рубля 58 копеек.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.194-199 ГПК РФ,

РЕШИЛ:

Взыскать с ОООС в пользу Д денежные средства по договору долевого участия в строительстве в размере 4475000 ( четыре миллиона четыреста семьдесят пять тысяч) рублей, проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 1415516 (один миллион четыреста пятнадцать тысяч пятьсот шестнадцать) рублей, всего 5890516 (пять миллионов восемьсот девяносто тысяч пятьсот шестнадцать) рублей.

Взыскать с ОООС госпошлину в доход муниципального бюджета в размере 37652 (тридцать семь тысяч шестьсот пятьдесят два) рубля 58 (пятьдесят восемь) копеек.

Взыскать с ОООС штраф в доход государства в размере 2945258 (два миллиона девятьсот сорок пять тысяч двести пятьдесят восемь) рублей.

Решение может быть обжаловано в К Краевой суд в течение 10 дней, с подачей жалобы через ... суд г.

Красноярска.

Копия верна

Подписано председательствующим

Судья: Маркова Н.В.