Судебный акт #1 (Решение) по делу № 2-4648/2021 ~ М-4050/2021 от 09.08.2021

Строка статотчета – 2.209

Дело № 2-4648/2021

УИД 36RS0004-01-2021-005591-45

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

06 декабря 2021 года Ленинский районный суд г. Воронежа в составе:

председательствующего судьи Хрячкова И.В.,

при секретаре Жегулиной И.А.

рассмотрел в открытом судебном заседании в помещении суда гражданское дело по иску Борисова Петра Васильевича к Карлову Михаилу Александровичу о расторжении договора, взыскании денежных средств, судебных расходов,

        УСТАНОВИЛ:

        Борисов П.В. обратился в суд с иском к Карлову М.А. о взыскании денежных средств.

В обоснование заявленных исковых требований истец указал, что между истцом и ответчиком был заключен договор подряда на ремонтно- строительные работы № 1 от 12 августа 2018 года.

В соответствии с указанным договором ответчик обязался в установленный договором срок провести ремонтно-строительные, отделочные и иные работы в квартире №, в доме № расположенном <адрес>, а истец обязался принять выполненные работы и уплатить обусловленную договором сумму.

В порядке исполнения обязательств по договору истец оплатил ответчику аванс в размере 52 600 рублей.

Ответчик выполнил часть работ, при этом работы были выполнены ненадлежащим образом, оставшаяся (основная) часть работы не выполнена до настоящего времени.

Устранить недостатки работ, либо возвратить сумму, уплаченную истцом, ответчик отказался.

В установленный договором срок ответчик ремонт не произвел, акт приема-сдачи работ не подписал, за материалы для производства ремонта не отчитался.

Истец неоднократно предпринимал действия для исполнения ответчиком своих обязательств по договору либо возврату авансовой суммы, уплаченной ответчику (пытался связаться с ответчиком по телефону для уточнения времени и места встречи с целью решения вопросов по договору подряда, предпринимал меры по поиску по имеющемуся адресу места жительства), однако ответчик все указанные действия игнорировал, на звонки не отвечал.

В соответствии с п. 7.2 договора № 1 от 12 августа 2018 года, в случае нарушения срока окончания работ, указанного в п. 3.1. настоящего договора, более чем на 5 дней, подрядчик обязан уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1% от остаточной суммы за каждый день просрочки.                Сумма неустойки составляет: 52 600,0 руб.: 100 *0,1% * 840 дней (с 01.09.2018г. по 29.12.2020г.) = 47 340,0 рублей.

В соответствии со ст.ст. 307,309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом.

В соответствии со ст. 10 ГК РФ не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом).

Основываясь на изложенных обстоятельствах, истец обратился в суд с иском, в котором просит суд расторгнуть договор подряда на ремонтно-строительные работы № 1 от 12 августа 2018 года, заключенный между истцом и ответчиком и взыскать с ответчика уплаченный аванс в размере 52 600 рублей, неустойку в размере 44 184 рублей, а также компенсировать расходы по оплате госпошлине в размере 3 200 рублей.                В судебном заседании истец Борисов П.П. исковые требования поддержал и просил суд удовлетворить их в полном объеме.

Ответчик Карлов М.А., будучи извещенным надлежащим образом, в судебное заседание не явился. Согласно телефонограмме, имеющейся в материалах дела, просил суд рассмотреть дело в его отсутствие.

Выслушав объяснения сторон, исследовав представленные доказательства в их совокупности, суд приходит к следующим выводам.

Установлено и не оспаривалось сторонами, что 12 августа 2018 года между Карловым М.А. и Борисовым П.В. заключен договор подряда на ремонтно-строительные работы №1.

Согласно п.2.1. договора № 1 от 12 августа 2018 года. стоимость работ составляет 52 000 руб..

Пунктом 2.2. договора предусмотрено, стоимость окончательных работ, указанных в п.2.1 договора уменьшена или увеличена, в случае увеличения или уменьшения объема фактически выполненных подрядчиком работ.

В соответствии с пунктами 2.3, 2.5 заказчик выплачивает подрядчику аванс в размере 40% от суммы договора на проведение работ и заказчик оплачивает выполненные подрядчиком работы в течение 1 рабочего дня со даты подписания сторонами промежуточного акта выполненных работ.

Пунктом 2.6 установлено, что окончательный расчет производится заказчиком в течение 1 рабочего дня после подписания акта приема-сдачи выполненных работ, указанного в п..6.1, согласно которому приемка выполненных работ по договору производится в течение 3 рабочих дней после получения сообщения от подрядчика о готовности к сдаче работ.

В соответствии с п. 3.3.2 договора от 12.08.2015 г. сроком окончания выполнения работ определено 31.08.2015 г.

    В соответствии с пунктами 4.1,4.4,4.5 договора подрядчик принял на себя обязательство выполнить все работы надлежащим образом, в объеме и в сроки, предусмотренные договором, обеспечить производство и качество всех работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями.

Работы считаются принятыми с момента подписания сторонами акта приемки-передачи.

В соответствии с п. 7.2 договора № 1 от 12 августа 2018 года, в случае нарушения срока окончания работ, указанного в п. 3.1. настоящего договора, более чем на 5 дней, подрядчик обязан уплатить заказчику неустойку в размере 0,1% от остаточной суммы за каждый день просрочки.

Оплата работ по договору №1 от 12.08.2018г. произведена заказчиком: 12.08.2018г. в размере 16 000 руб.; 15.08.2018г. в размере 4 000 руб.; 25.09.2018 руб. в размере 5000 руб.г. согласно распискам подрядчика (л.д.10 об.ч. ).

По итогу выполнения работ акты приема-передачи сторонами не подписывались.

Претензионный порядок договором не предусмотрен.

        В соответствии со статьями 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

    В силу положений статьи 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

    К отдельным видам договора подряда (бытовой подряд, строительный подряд, подряд на выполнение проектных и изыскательских работ, подрядные работы для государственных нужд) положения, предусмотренные настоящим параграфом, применяются, если иное не установлено правилами настоящего Кодекса об этих видах договоров.

Согласно положениям статьи 730 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору бытового подряда подрядчик, осуществляющий соответствующую предпринимательскую деятельность, обязуется выполнить по заданию гражданина (заказчика) определенную работу, предназначенную удовлетворять бытовые или другие личные потребности заказчика, а заказчик обязуется принять и оплатить работу.

Договор бытового подряда является публичным договором (статья 426).

В соответствии со статьей 737 Гражданского кодекса Российской Федерации, в случае обнаружения недостатков во время приемки результата работы или после его приемки в течение гарантийного срока, а если он не установлен, - разумного срока, но не позднее двух лет (для недвижимого имущества - пяти лет) со дня приемки результата работы, заказчик вправе по своему выбору осуществить одно из предусмотренных в статье 723 настоящего Кодекса прав либо потребовать безвозмездного повторного выполнения работы или возмещения понесенных им расходов на исправление недостатков своими средствами или третьими лицами.

В случае обнаружения существенных недостатков результата работы заказчик вправе предъявить подрядчику требование о безвозмездном устранении таких недостатков, если докажет, что они возникли до принятия результата работы заказчиком или по причинам, возникшим до этого момента. Это требование может быть предъявлено заказчиком, если указанные недостатки обнаружены по истечении двух лет (для недвижимого имущества - пяти лет) со дня принятия результата работы заказчиком, но в пределах установленного для результата работы срока службы или в течение десяти лет со дня принятия результата работы заказчиком, если срок службы не установлен.

При невыполнении подрядчиком требования, указанного в пункте 2 настоящей статьи, заказчик вправе в течение того же срока потребовать либо возврата части цены, уплаченной за работу, либо возмещения расходов, понесенных в связи с устранением недостатков заказчиком своими силами или с помощью третьих лиц либо отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения причиненных убытков.

В силу статьи 739 Гражданского кодекса Российской Федерации в случае ненадлежащего выполнения или невыполнения работы по договору бытового подряда заказчик может воспользоваться правами, предоставленными покупателю в соответствии со статьями 503 - 505 настоящего Кодекса.

Анализируя установленные по делу обстоятельства, сопоставляя их с приведенными положениями закона, суд приходит к выводу об обоснованности заявленных Борисовым П.В. исковых требований, поскольку в судебном заседании достоверно установлен факт нарушения ответчиком прав истца, выразившегося в не выполнении работ.

При этом ответчиком не представлено доказательств тому, что в соответствии с приведенными выше требованиями закона и условиями заключенного договора, им предпринимались надлежащие меры по предупреждению истца о невозможности выполнения договора.

Таким образом, суд приходит к выводу о том, что установлен факт невыполнения ответчиком обязательств, вытекающих из заключенного между сторонами договора №1 от 12.08.2018г., в связи с чем, у истца возникло право требовать расторжения договора и возмещения убытков, вызванных неисполнением договора.

Поэтому требование истца о расторжении договора №1 от 12.08.2018г. подлежит удовлетворению.

Определяя размер подлежащих взысканию в пользу истца убытков, суд взыскивает с ответчика в связи с неисполнением договора уплаченный аванс в размере 52 600 руб. неустойку в размере 44 184 руб., согласно предоставленному истом расчету, который проверен судом и является верным.

В силу статьи 98 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации с ответчика в пользу истца подлежат взысканию расходы по оплате государственной пошлины в сумме 3 200 руб..

Руководствуясь ст.ст. 194 – 198 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░, ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░, ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ - ░░░░░░░░░░░░░.

░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░- ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ № 1 ░░ 12 ░░░░░░░ 2018 ░░░░, ░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░.

░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ №1 ░░ 12.08.2018░. ░ ░░░░░░░ 52 600 (░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░) ░░░.; ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 44 184 (░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░) ░░░.; ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 3 200 (░░░ ░░░░░░ ░░░░░░), ░ ░░░░░ 99 984 (░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░) ░░░..

░░ ░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░.

░░░░░           ░.░. ░░░░░░░