Судебный акт #1 (Решение) по делу № 2-519/2022 (2-6472/2021;) ~ М-6342/2021 от 19.10.2021

Дело №2-519/10-2022

46RS0030-01-2021-012084-84

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

18 февраля 2022 года

Ленинский районный суд города Курска в составе:

председательствующего - судьи В.В. Митюшкина,

при секретаре – Евглевской Н.С.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Егорова Александра Александровича к Швыреву Владимиру Ивановичу о взыскании денежных средств, уплаченных по договору подряда,

УСТАНОВИЛ:

    Истец обратился в суд к ответчику с указанным иском. В обоснование требований указал, что ДД.ММ.ГГГГ между истцом (заказчиком) и ответчиком (подрядчиком) был заключен договор подряда, по условиям которого ответчик обязался в срок до ДД.ММ.ГГГГ выполнить работы по обустройству спортивной площадки площадью 10*10, включая установку тренажеров и прорезиненных покрытий на территории МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №» по адресу: <адрес> в соответствии с технической документацией. Истцом была внесена предварительная оплата за работы в размере 130 000 рублей. Свои обязательства ответчик не выполнил, в связи с чем просит взыскать с него указанную сумму предварительной оплаты.

    В судебном заседании представитель истца – адвокат Синенко Н.Ю. заявленные требования поддержала в полном объеме и просила их удовлетворить.

    В судебное заседание ответчик, будучи надлежаще уведомленным, не явился. Ранее в судебном заседании заявленные требования не признал. В обоснование возражений указал, что основную часть работ он выполнил, за исключением обустройства бетонного покрытия. Стоимость бетонного покрытия он готов вернуть.

    В судебное заседание представитель третьего лица, не заявляющего самостоятельные требования относительно предмета спора, МБОУ «СОШ №», будучи надлежаще уведомленным, не явился. Представил отзыв, в котором разрешение требований оставил на усмотрение суда.

Выслушав объяснения участвующих лиц, изучив материалы дела в их совокупности, суд приходит к следующему.

В соответствии с п.1 ст.702, ст.ст.708,715 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки). Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы. Указанные в договоре подряда начальный, конечный и промежуточные сроки выполнения работы могут быть изменены в случаях и в порядке, предусмотренных договором. Указанные в пункте 2 статьи 405 настоящего Кодекса последствия просрочки исполнения наступают при нарушении конечного срока выполнения работы, а также иных установленных договором подряда сроков.

Заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность. Если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков. Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, заказчик вправе назначить подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от договора подряда либо поручить исправление работ другому лицу за счет подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

На основании п.2 ст.405 ГК РФ, если вследствие просрочки должника исполнение утратило интерес для кредитора, он может отказаться от принятия исполнения и требовать возмещения убытков.

    Согласно п.1 ст.740, пп.1,4 ст.753 ГК РФ по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

Заказчик, получивший сообщение подрядчика о готовности к сдаче результата выполненных по договору строительного подряда работ либо, если это предусмотрено договором, выполненного этапа работ, обязан немедленно приступить к его приемке. Сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом и акт подписывается другой стороной. Односторонний акт сдачи или приемки результата работ может быть признан судом недействительным лишь в случае, если мотивы отказа от подписания акта признаны им обоснованными.

В силу пп.4,5 ст.453 ГК РФ в случае, когда до расторжения или изменения договора одна из сторон, получив от другой стороны исполнение обязательства по договору, не исполнила свое обязательство либо предоставила другой стороне неравноценное исполнение, к отношениям сторон применяются правила об обязательствах вследствие неосновательного обогащения (глава 60), если иное не предусмотрено законом или договором либо не вытекает из существа обязательства. Если основанием для изменения или расторжения договора послужило существенное нарушение договора одной из сторон, другая сторона вправе требовать возмещения убытков, причиненных изменением или расторжением договора.

В соответствии с п.1 ст.1102 ГК РФ лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 настоящего Кодекса.

Судом установлено, что ДД.ММ.ГГГГ между Егоровым А.А. (заказчик) и Швыревым В.И. (подрядчик) был заключен договор подряда, по условиям которого подрядчик обязуется выполнить работы по обустройству спортивной площадки площадью 10х10, включая установку тренажеров и прорезиненных покрытий на территории МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №» по <адрес> в соответствии с технической документацией, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную настоящим договором цену. В рамках договора подрядчик производит демонтаж существующего покрытия спортивной площадки, залитие площадки, обустройство прорезиненных покрытий, бетонирование уличных тренажеров. Подрядчик обязан обеспечить выполнение работ из материалов, своими силами и средствами. Заказчик обязуется оплатить выполненные работы в размере, в сроки и в порядке, предусмотренные настоящим договором. Если подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего договора или выполняет работы настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора и потребовать возмещения убытков. Работы, предусмотренные настоящим договором, осуществляются подрядчиком в следующие сроки: начало работ ДД.ММ.ГГГГ, окончание работ ДД.ММ.ГГГГ. Стоимость всех работ по настоящему договору, включая стоимость материала (за исключением работы и материалов на устройство прорезиненного покрытия) для его выполнения составляет 110 000 рублей, является окончательной и изменению не подлежит. Заказчик обязуется оплатить аванс в размере 50 000 рублей до начала выполнения работ, а также оплатить аванс для приобретения необходимого материала для выполнения работ. Оставшуюся сумму заказчик обязуется выплатить подрядчику в течение 5 банковских дней с момента подписания акта выполненных работ. Заказчик обязан в течение 5 дней после выполнения работы осмотреть и принять выполненные работы, за исключением случаев, когда он вправе потребовать безвозмездного устранения недостатков в разумный срок или отказаться от исполнения договора на ремонт. Работы считаются принятыми с момента подписания сторонами акта выполненных работ. Акт выполненных работ подписывается сторонами. При отказе от подписания акта кем-либо из сторон об этом делается отметка в акте. Основания для отказа излагаются отказавшимся лицом в акте либо для этого составляется отдельный документ (пп.1.1, 1.2, 2.1.3, 2.2.3, 2.3.2, 3.1, 3.1.1, 3.1.2, 4.1, 4.1.1, 4.2, 4.2.1, 5.1, 5.1.1, 5.2 договора).

В рамках указанного договора Егоров А.А. передал Швыреву В.И. в качестве аванса по договору подряда ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 50 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в качестве аванса 60 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в качестве аванса 20 000 рублей, что подтверждается соответствующими расписками в получении денежных средств.

Таким образом, стороны изменили условия договора, как в качестве порядка оплаты, так и сроков проведения работ.

Вместе с тем свои обязательства в рамках договора подряда ответчик не исполнил, предусмотренные договором работы в полном объеме и с надлежащим качеством не выполнил.

Указанные обстоятельства подтверждаются электронной перепиской сторон за период с 10 по ДД.ММ.ГГГГ, из которой следует, что истец неоднократно предъявлял ответчику претензии по поводу невыполнения предусмотренных по договору работ, требовал возврата уплаченных по договору денежных средств в связи невыполнением работ, отказался от исполнения договора в связи с просрочкой исполнения работ, объяснениями третьего лица – представителя МБОУ «СОШ №», из которых следует, что работы по установке спортивной площадки подрядчик должен был выполнить не позднее ДД.ММ.ГГГГ, однако в установленные сроки работы выполнены не были, на связь подрядчик не выходил, в связи с чем работы в августе 2021 года были произведены другими лицами, объект в эксплуатацию был сдан ДД.ММ.ГГГГ.

Доказательств тому, что все работы, кроме бетонного покрытия, были им выполнены в согласованный сторонами срок и с надлежащим качеством (акт выполненных работ), ответчик не представил, не добыто таковых и в судебном заседании.

Напротив, в связи с невыполнением ответчиком предусмотренных работ в полном объеме и надлежащим качеством между истцом и ООО «НАСТРОЙ ПЛЮС» (подрядчик) ДД.ММ.ГГГГ был заключен подряда на выполнение тех же работ по обустройству спортивной площадки на территории МБОУ «СОШ №», в рамках которого подрядчик демонтировал неправильно установленные тренажеры, поребрик, произвел их повторную установку, устройство бетонного покрытия, сетку. Факт выполнения указанных работ подтверждается актом выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ.

Доводы стороны ответчика о том, что указанный договор подряда с другим лицом не заключался и не исполнялся, смета и акт выполненных работ сфальсифицированы, надлежащими доказательствами не подтверждены.

Учитывая неисполнение ответчиком принятых на себя обязательств по договору подряда, заявленные требования о взыскании уплаченных по договору денежных средств являются обоснованными.

    Руководствуясь ст.ст. 194-199 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

    Иск удовлетворить.

    Взыскать с Швырева Владимира Ивановича в пользу Егорова Александра Александровича денежные средства в размере 130 000 рублей, судебные расходы в размере 3 800 рублей, а всего взыскать 133 800 (сто тридцать три тысячи восемьсот) рублей.

    Решение может быть обжаловано сторонами в апелляционном порядке в Курский областной суд через Ленинский районный суд <адрес> в течение месяца с момента вынесения в окончательной форме.

    Полное и мотивированное решение стороны могут получить ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов.

Судья