Судебный акт #1 (Решение) по делу № 2-609/2018 (2-10680/2017;) ~ М-5244/2017 от 22.06.2017

Дело №

ЗАОЧНОЕ РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

ДД.ММ.ГГГГ

Советский районный суд г. Красноярска в составе:

председательствующего судьи Мороз С.В.,

при секретаре Рыдвановой М.С.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Жданов С.А. к ПАО «МРСК Сибири» о защите прав потребителей,

УСТАНОВИЛ:

Жданов С.А. обратился в суд с иском к ПАО «МРСК Сибири» о защите прав потребителей, обязании ПАО «МРСК Сибири» в течение 10 дней со дня вступления решения суда в законную силу осуществить мероприятия по технологическому присоединению к электрическим сетям объекта – земельного участка с кадастровым номером №, расположенного по адресу: <адрес>, взыскании неустойки в размере 232 рублей 92 копеек, убытков в размере 6 020 рублей, компенсации морального вреда в размере 30 000 рублей, мотивируя заявленные требования тем, что истец является собственником земельного участка с кадастровым номером №, расположенного по адресу: <адрес> истцом и ПАО «МРСК «Сибири» (Сетевая организация) заключен договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно условиям которого Сетевая организация принимает на себя обязанность по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств жилого дома Заявителя, а также выполнить иные работы в соответствии с договором, а Заявитель обязуется оплатить расходы на технологическое присоединение. Согласно п.5 договора срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 месяцев со дня заключения настоящего договора. Таким образом, календарные сроки выполнения работ по настоящему договору: начало работ - ДД.ММ.ГГГГ, окончание работ - ДД.ММ.ГГГГ. В силу п.6 договора технологического присоединения Сетевая организация обязуется надлежащим образом исполнить обязательства по договору, в том числе по выполнению возложенных на Сетевую организацию мероприятий по технологическому присоединению (включая урегулирование отношений с иными лицами) до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, указанные в технических условиях. В соответствии с п.10 договора технологического присоединения размер платы составляет 550 рублей, которая оплачена истцом ДД.ММ.ГГГГ. Однако в установленный договором срок работы ответчик не выполнил. Истец обращался к ответчику с претензией о нарушении срока, на что получил ответ о задержке и переносе срока выполнения работ.

Истец Жданов С.А. письменным заявлением просил суд рассмотреть дело в его отсутствие, не возражал против вынесения заочного решения (л.д. 45).

Представитель ответчика ПАО «МРСК Сибири» в судебное заседание не явился, о дате, времени и месте судебного слушания извещен своевременно и надлежащим образом (л.д. 44), причину неявки не сообщил, свои возражения против иска и доказательства в их обоснование в суд не представил. С согласия истца дело рассмотрено в порядке заочного судопроизводства.

Исследовав материалы дела, суд полагает исковые требования Жданова С.А. подлежащими частичному удовлетворению по следующим основаниям.

Согласно положениям п.1 ст.26 Федерального закона от 26.03.2003 года № 35-Ф3 «Об электроэнергетике» технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и носит однократный характер. Технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. Указанный договор является публичным. Технологическое присоединение осуществляется в сроки, определяемые в порядке, установленном Правительством Российской Федерации или уполномоченным им федеральным органом исполнительной власти. При этом, если для обеспечения технической возможности технологического присоединения и недопущения ухудшения условий электроснабжения присоединенных ранее энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики необходимы развитие (модернизация) объектов электросетевого хозяйства и (или) строительство, реконструкция объектов по производству электрической энергии, сроки технологического присоединения определяются исходя из инвестиционных программ сетевых организаций и обязательств производителей электрической энергии по предоставлению мощности, предусматривающих осуществление указанных мероприятий.

Согласно ч.1 ст. 307 ГК РФ в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как то: передать имущество, выполнить работу, оказать услугу, внести вклад в совместную деятельность, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности.

Обязательства возникают из договоров и других сделок, вследствие причинения вреда, вследствие неосновательного обогащения, а также из иных оснований, указанных в настоящем Кодексе (ч.2 ст.307 ГК).

В соответствии со ст.309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Согласно ч.1 ст.310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.

Согласно ст.431 ГК РФ при толковании условий договора судом принимается во внимание буквальное значение содержащихся в нем слов и выражений. Буквальное значение условия договора в случае его неясности устанавливается путем сопоставления с другими условиями и смыслом договора в целом. Если правила, содержащиеся в части первой настоящей статьи, не позволяют определить содержание договора, должна быть выяснена действительная общая воля сторон с учетом цели договора. При этом принимаются во внимание все соответствующие обстоятельства, включая предшествующие договору переговоры и переписку, практику, установившуюся во взаимных отношениях сторон, обычаи, последующее поведение сторон.

Как установлено судом, ДД.ММ.ГГГГ между ПАО «МРСК Сибири» (Сетевая организация) и Ждановым С.А. (Заявитель) был заключен договор № об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, по условиям которого сетевая организация приняла на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя для электроснабжения жилого дома, расположенного по адресу: Россия, <адрес>, кадастровый № - в точке присоединения (в соответствии с техническими условиями и располагается на расстоянии менее 25 метров от границы участка заявителя). Согласно п. 1.5 договора срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 месяцев со дня заключения настоящего договора. В соответствии с п.6 договора ПАО «МРСК Сибири» обязалось: надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в том числе, по выполнению возложенных на сетевую организацию мероприятий по технологическому присоединению (включая урегулирование отношений с иными лицами) до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, указанные в технических условиях; в течение 5 рабочих дней со дня уведомления заявителем сетевой организации о выполнении им технических условий осуществить проверку выполнения технических условий заявителем, провести с участием заявителя осмотр (обследование) присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя; не позднее 5 рабочих дней со дня проведения осмотра (обследования), указанного в предыдущем абзаце, с соблюдением срока осуществления технологического присоединения, осуществить фактическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям, фактический прием (подачу) напряжения и мощности, составить при участии заявителя акт разграничении балансовой принадлежности электрических сетей, акт разграничения эксплуатационной ответственности, акт об осуществлении технологического присоединения и направить их заявителю. Согласно п.7 договора сетевая организация при невыполне????????????????????????Ў????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????J?J????????j???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????–?–???????????????)???g?s????? ????????????)???g??? ????????)???g???? ??????????)??????????)??g?g??)??????????)????????????????????¤?’?|?|?|????????$????????????)???????+??????)???????$??$+????????)???????+????????)???g?&????? ????????????)???g????? ??????????)?нии заявителем технических условий в согласованный срок и наличии на дату окончания срока их действия технической возможности т

В соответствии с п.10 технических условий №, являющихся Приложением № к договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №.2400.1141.16, Сетевая организация осуществляет: проектирование и строительство ТП-10/0,4 кВ. Тип и мощность силового трансформатора определить проектом; от ВЛ-10 кВ. ф.44.2 до ТП-10/0,4 кВ проектирование и строительство ЛЭП-10 кВ. Номер отпаечной опоры, способ прокладки ЛЭП, марку и сечение провода определить проектом; установление линейного разъединителя на отпаечной опоре ЛЭП-10 кВ. Тип разъединителя и место установки определить проектом; от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка Заявителя запроектировать и построить ЛЭП-0,4 кВ. Способ прокладки, марку и сечение провода определить проектом; требования по проектированию, строительству новых и реконструкции существующих электрических сетей ПАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго» для электроснабжения объектов Заявителя: выполнить проектную документацию в соответствии с Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 года № 87 и согласовать со всеми заинтересованными организациями в соответствии с действующим законодательством (л.д. 11-13).

Согласно чека-ордера от ДД.ММ.ГГГГ Жданов С.А. оплатил ПАО «МРСК Сибири» денежные средства в размере 550 рублей (л.д. 14).

ДД.ММ.ГГГГ Жданов С.А. обратился в ПАО «МРСК Сибири» с заявлением, в котором просил предоставить информацию о проведении работ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ (л.д. 15).

ДД.ММ.ГГГГ ПАО «МРСК Сибири» направило в адрес Жданова С.А. письмо о разработке проектной документации и о переносе сроков выполнения работ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ на 4 квартал 2017 года (л.д. 16).

Исследовав имеющиеся в деле доказательства, суд приходит к выводу о том, что исковые требования Жданова С.А. подлежат частичному удовлетворению по следующим основаниям.

Судебный акт #1 (Решение) по делу № 2-609/2018 (2-10680/2017;) ~ М-5244/2017 от 22.06.2017

2-609/2018 (2-10680/2017;) ~ М-5244/2017

Движение по делу

Документы

Детальная проверка физлица