Судебный акт #1 (Определение) по делу № 2-2605/2018 от 25.09.2018

Дело № 2-2605/2018

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

о прекращении производства по делу

г. Саранск 15 октября 2018 года

Ленинский районный суд г. Саранска Республики Мордовия в составе

судьи Надёжиной С.Ю.,

при секретаре Проказовой О.А.,

с участием:

истца Норкина К. В.,

представителя ответчика Общества с ограниченной ответственностью «ГринПол» в лице директора Горлиенко В. А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Норкина К. В. к Обществу с ограниченной ответственностью «ГринПол» о взыскании неустойки,

установил:

Норкин К.В. обратился в суд с иском к Обществу с ограниченной ответственностью «ГринПол» о взыскании неустойки.

В исковом заявлении указал, что 24.04.2017 между сторонами был заключен договор подряда на строительство автомобильной мойки самообслуживания по адресу: г. Саранск, ул. Энергетическая, в районе транспортного гаража ПАО «Лисма», стоимость работ составила 800000 руб. 23.06.2017 между сторонами был заключен второй договор подряда на выполнение общестроительных работ по строительству автомобильной мойки самообслуживания по адресу: г. Саранск, ул. Советская, стоимость работ составила 800000 руб. Ответчиком по двум договорам нарушены сроки выполнения работ. По первому договору работы выполнены и сданы по акту 30.11.2017, по второму – 16.11.2017.

Просил взыскать с ООО «ГринПол» неустойку за неисполнение договора от 24.04.2017 в сумме 800000 руб.

Взыскать с ООО «ГринПол» неустойку за неисполнение договора от 23.06.2017 в сумме 800000 руб.

В судебном заседании истец Норкин К.В. от исковых требований к Обществу с ограниченной ответственностью «ГринПол» о взыскании неустойки, отказался в полном объёме, о чём представил письменное заявление.

В судебном заседании представитель ответчика ООО «ГринПол» Горлиенко В.А. против прекращения производства по делу не возражал.

Рассмотрев заявление истца об отказе от заявленных исковых требований, суд считает, что производство по делу подлежит прекращению по следующим мотивам.

В соответствии с частью 1 статьи 39 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации истец вправе отказаться от иска.

Согласно части 1 статьи 173 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации отказ истца от иска может быть выражен в адресованном суду заявлении в письменной форме.

Норкин К.В. отказался от исковых требований к Обществу с ограниченной ответственностью «ГринПол» о взыскании неустойки, представив письменное заявление.

Отказ истца от заявленных требований не противоречит федеральному закону и не нарушает права и законные интересы других лиц. При этом последствия совершения такого процессуального действия, истцу понятны, о чем имеется ссылка в поданном им заявлении.

В соответствии с абзацем 4 статьи 220 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации суд прекращает производство по делу в случае, если истец отказался от иска и отказ принят судом.

Руководствуясь статьями 220, 221, 371, 372 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд

определил:

Производство по гражданскому делу по иску Норкина К. В. к Обществу с ограниченной ответственностью «ГринПол» о взыскании неустойки, прекратить в связи с отказом истца от иска.

Повторное обращение в суд по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям не допускается.

Определение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Верховный Суд Республики Мордовия в течение пятнадцати дней со дня вынесения судом настоящего определения путем подачи частной жалобы через Ленинский районный суд г. Саранска Республики Мордовия.

Судья Ленинского районного суда

г. Саранска Республики Мордовия С.Ю. Надёжина