Судебный акт #1 (Решение) по делу № 2-747/2014 ~ М-883/2014 от 14.04.2014

Дело № 2-747/14                                                                                                                ...

ЗАОЧНОЕ РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

15 мая 2014 года                                                                    ...

Первомайский районный суд ... в составе:

председательствующего судьи Сосновской О.В.,

при секретаре                              Бойдиновой Н.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в здании суда в ... гражданское дело по иску Усачева ЮВ к ООО «ЭкономСтройСервис» о защите прав потребителя,

у с т а н о в и л:

Усачев Ю.В. обратился в суд с вышеназванным иском к ООО «ЭкономСтройСервис», ссылаясь на то, что ... он заключил 2 договора на выполнение монтажных работ с ООО «ЭкономСтройСервис» в квартире ... и квартире .... Согласно п.1.1. вышеуказанных договоров подрядчик взялся в предусмотренный договорами срок своими силами и (или) с привлечением других лиц выполнить монтажные работы по подключению коммуникаций (водоснабжение, водоотведение, газоснабжение и электричество), включая всю необходимую документацию в квартирах: ... ... ... ... в .... В п.1.3. договора сроки выполнения работ по настоящему договору указаны не позднее .... В случае, если в ходе выполнения работ возникает необходимость внести изменения в сроки окончания работ, то они могут быть изменены по согласованию сторон. При этом данные договоренности оформляются дополнительным соглашением к настоящему договору. В соответствии с п.1.5 каждого из договоров цена монтажных работ по каждой квартире составляет ... рублей, которые заказчик оплачивает в момент подписания договоров. В соответствии с условиями п.2.1 договоров подрядчик обязался осуществить монтаж и связанные с ним работы в соответствии с заданием заказчика, производить доставку конструкций, сырья, материалов на объекты за счет собственных средств, сообщать заказчику о необходимости проведения дополнительных работ, исполнять полученные в ходе монтажных работ дополнительные указания заказчика, если такие указания не противоречат условиям настоящего договора и не представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность подрядчика, передать заказчику выполненные работы после подписания соответствующих актов. Он (истец) взял на себя обязательства своевременно произвести оплату в соответствии с условиями договоров, принять выполненные работы с подписанием соответствующих актов, при обнаружении в ходе осуществления контроля и надзора за выполнением работ, отступления от условий договоров, которые могут ухудшить качество работ или иных недостатков немедленно заявить об этом подрядчику письменно (п.п.2.2. договора).

В день подписания договоров на выполнение монтажных работ он (Усачев Ю.В.) выполнил условия договоров и оплатил ООО «ЭкономСтройСервис» ... рублей и ему была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру и кассовый чек на ... рублей. Он (истец) не раз обращался к подрядчику по вопросу выполнения условий договора, однако, в сроки, указанные в договорах, работы по выполнению монтажных работ по подключению коммуникаций (водоснабжение, водоотведение, газоснабжение и электричество) не исполнил, ссылаясь на отсутствие денежных средств. К настоящему времени он (истец) за счет своих собственных средств выполнил работы по монтажу водоснабжения. В связи с невыполнением условий договоров, ... он (истец) направил ответчику претензию, в которой предложил ответчику в течение 10 дней с момента получения претензии вернуть ему оплаченные по договорам суммы ... рублей и ... рублей, предупредив ответчика, что в случае не получения указанных сумм он будет вынужден обратиться в суд с иском о защите прав потребителей. Претензия была вручена представителю ответчика ..., но до настоящего времени денежные средства, оплаченные по договорам на выполнение монтажных работ ответчик не возвратил. В связи с тем, что общая сумма договоров составляет ... рублей, но ответчик не исполнил условия вышеуказанных договоров в течение длительного времени, просрочка выполнения работ на момент предъявления иска составила ... дней, размер неустойки - ... рублей, но с вязи с тем, что сумма взысканной неустойки не может превышать цену отдельного вида выполнения работы или общую цену заказа, то размер неустойки определяет в размере ... рублей, размер морального вреда в сумме ... рублей. Просил взыскать с ответчика в его пользу за невыполнение условий договоров на выполнение монтажных работ по подключению коммуникаций в квартирах: ... ... ... ... в ... ... рублей, неустойку в размере ... рублей, компенсацию морального вреда в сумме ... рублей, штраф в пользу потребителя.

В судебное заседание истец Усачев Ю.В. не явился, о месте и времени судебного заседания извещен надлежащим образом, заявлением просил рассмотреть дело в его отсутствие.

Представитель истца - Усачева Г.Б., действующая на основании доверенности ... от ..., иск поддержала полностью, ссылаясь на доводы искового заявления, уточнив, что просит принять отказ от исполнения договоров на выполнение монтажных работ от ..., заключенных между Усачевым Ю.В. и ООО «ЭкономСтройСервис»» на общую сумму ... рублей, взыскать с ответчика денежную сумму в размере ... рублей, неустойку в размере ... рублей и компенсацию морального вреда в размере ... рублей и штраф в пользу потребителя.

Представитель ответчика ООО «ЭкономСтройСервис» в суд не явился, извещался по юридическому адресу заказными письмами с уведомлением. Суд с учетом требований ст. 117-119 ГПК РФ считает ответчика извещенным о времени и месте рассмотрения дела.

С согласия представителя истца дело рассмотрено в отсутствие ответчика в заочном производстве, порядок и последствия которого представителю истца разъяснены и понятны.

Заслушав объяснения представителя истца, исследовав доказательства с учетом требования ст. 56 ГПК РФ, суд приходит к следующему:

В соответствии с преамбулой ФЗ РФ «О защите прав потребителей» № 2300-1 от 07.02.1992 года настоящий Закон регулирует отношения, возникающие между потребителями и изготовителями, исполнителями, импортерами, продавцами при продаже товаров (выполнении работ, оказании услуг), устанавливает права потребителей на приобретение товаров (работ, услуг) надлежащего качества и безопасных для жизни, здоровья, имущества потребителей и окружающей среды, получение информации о товарах (работах, услугах) и об их изготовителях (исполнителях, продавцах), просвещение, государственную и общественную защиту их интересов, а также определяет механизм реализации этих прав.

В силу п. 1 ст. 13 и ч.1 ст. 17 названного Закона за нарушение прав потребителей продавец несет ответственность, предусмотренную законом или договором. Защита прав потребителей осуществляется судом.

Согласно ч.ч.1 и 2 ст. 4 ФЗ РФ «О защите прав потребителей» продавец (исполнитель) обязан передать потребителю товар (выполнить работу, оказать услугу), качество которого соответствует договору.

При отсутствии в договоре условий о качестве товара (работы, услуги) продавец (исполнитель) обязан передать потребителю товар (выполнить работу, оказать услугу), соответствующий обычно предъявляемым требованиям и пригодный для целей, для которых товар (работа, услуга) такого рода обычно используется.

По смыслу ч.ч.1 и 2 ст. 27 и ч.1 ст. 30 Закона РФ «О защите прав потребителей» исполнитель обязан осуществить выполнение работы (оказание услуги) в срок, установленный правилами выполнения отдельных видов работ (оказания отдельных видов услуг) или договором о выполнении работ (оказании услуг). В договоре о выполнении работ (оказании услуг) может предусматриваться срок выполнения работы (оказания услуги), если указанными правилами он не предусмотрен, а также срок меньшей продолжительности, чем срок, установленный указанными правилами.

Срок выполнения работы (оказания услуги) может определяться датой (периодом), к которой должно быть закончено выполнение работы (оказание услуги) или (и) датой (периодом), к которой исполнитель должен приступить к выполнению работы (оказанию услуги).

Недостатки работы (услуги) должны быть устранены исполнителем в разумный срок, назначенный потребителем.

Частями 1 и 5 ст. 28 ФЗ РФ «О защите прав потребителей» установлено, что если исполнитель нарушил сроки выполнения работы (оказания услуги) - сроки начала и (или) окончания выполнения работы (оказания услуги) и (или) промежуточные сроки выполнения работы (оказания услуги) или во время выполнения работы (оказания услуги) стало очевидным, что она не будет выполнена в срок, потребитель по своему выбору вправе, в том числе: назначить исполнителю новый срок; отказаться от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги).

В случае нарушения установленных сроков выполнения работы (оказания услуги) или назначенных потребителем на основании пункта 1 настоящей статьи новых сроков исполнитель уплачивает потребителю за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки неустойку (пеню) в размере трех процентов цены выполнения работы (оказания услуги), а если цена выполнения работы (оказания услуги) договором о выполнении работ (оказании услуг) не определена - общей цены заказа. Договором о выполнении работ (оказании услуг) между потребителем и исполнителем может быть установлен более высокий размер неустойки (пени).

Неустойка (пеня) за нарушение сроков начала выполнения работы (оказания услуги), ее этапа взыскивается за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки вплоть до начала выполнения работы (оказания услуги), ее этапа или предъявления потребителем требований, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи.

Неустойка (пеня) за нарушение сроков окончания выполнения работы (оказания услуги), ее этапа взыскивается за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки вплоть до окончания выполнения работы (оказания услуги), ее этапа или предъявления потребителем требований, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи.

Сумма взысканной потребителем неустойки (пени) не может превышать цену отдельного вида выполнения работы (оказания услуги) или общую цену заказа, если цена выполнения отдельного вида работы (оказания услуги) не определена договором о выполнении работы (оказании услуги).

Размер неустойки (пени) определяется, исходя из цены выполнения работы (оказания услуги), а если указанная цена не определена, исходя из общей цены заказа, существовавшей в том месте, в котором требование потребителя должно было быть удовлетворено исполнителем в день добровольного удовлетворения такого требования или в день вынесения судебного решения, если требование потребителя добровольно удовлетворено не было.

В силу ч.ч. 1-3 ст. 29 Закона РФ «О защите прав потребителей» потребитель при обнаружении недостатков выполненной работы (оказанной услуги) вправе по своему выбору потребовать: безвозмездного устранения недостатков выполненной работы (оказанной услуги).

Удовлетворение требований потребителя о безвозмездном устранении недостатков, об изготовлении другой вещи или о повторном выполнении работы (оказании услуги) не освобождает исполнителя от ответственности в форме неустойки за нарушение срока окончания выполнения работы (оказания услуги).

Потребитель вправе отказаться от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги) и потребовать полного возмещения убытков, если в установленный указанным договором срок недостатки выполненной работы (оказанной услуги) не устранены исполнителем. Потребитель также вправе отказаться от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги), если им обнаружены существенные недостатки выполненной работы (оказанной услуги) или иные существенные отступления от условий договора.

Цена выполненной работы (оказанной услуги), возвращаемая потребителю при отказе от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги), а также учитываемая при уменьшении цены выполненной работы (оказанной услуги), определяется в соответствии с пунктами 3, 4 и 5 статьи 24 настоящего Закона.

Требования, связанные с недостатками выполненной работы (оказанной услуги), могут быть предъявлены при принятии выполненной работы (оказанной услуги) или в ходе выполнения работы (оказания услуги)

Судом установлено, что ООО «ЭкономСтройСервис» зарегистрировано в качестве юридического лица и состоит на налоговом учете с ..., зарегистрировано по адресу: .... Основной вид деятельности - производство общестроительных работ, дополнительный вид деятельности - строительство водных сооружений, производство электромонтажных работ и т.п., что подтверждается выпиской из ЕГРЮЛ от ... ...

... между ООО «ЭкономСтройСервис» (подрядчик) и Усачевым Ю.В. (заказчик) были заключены договора подряда на выполнение монтажных работ в квартире ... и в квартире ... в ....

В соответствии с условиями договоров подрядчик принял на себя обязательство по выполнению монтажных работ по подключению коммуникаций (водоснабжение, водоотведение, газоснабжение и электричество), включая всю необходимую документацию в квартиру, расположенную по адресу: ... и в квартиру, расположенную по адресу: ...

Согласно п.1.3 договоров сроки выполнения работ: не позднее ....

Цена работ по договорам составляет ... рублей по каждому из договоров. ... рублей заказчик оплачивает в момент подписания договора подряда на выполнение монтажных работ (п. 1.5. договоров).

В судебном заседании пояснениями представителя истца установлено, что ... истец в исполнение условий договоров подряда передал подрядчику денежную сумму в размере ... рублей, что подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру от .....

Как установлено в ходе рассмотрения дела, ООО «ЭкономСтройСервис» в установленный договорами подряда от ... срок (не позднее ...) не исполнило принятые на себя обязательства по выполнению монтажных работ. Истец самостоятельно за счет собственных средств выполнил работы по монтажу водоснабжения.

Доказательств обратного, ответчиком согласно ч.1 ст. 56 ГПК РФ не представлено. Указанное обстоятельство в силу ст. 28 Закона РФ «О защите прав потребителей» является основанием для отказа потребителя от исполнения договора.

... Усачев Ю.В. направил в адрес ответчика две претензии, в которой просил ООО «ЭкономСтройСервис»» вернуть оплаченные им ... рублей (по двум договорам). Претензия получена офис-менеджером общества Астаховой Т.И., о чем свидетельствует ее подпись.

Претензии Усачева Ю.В. на момент рассмотрения дела ответчиком оставлены без ответа.

Согласно ч.1 ст.56 ГПК РФ каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основание своих требований и возражений.

От ООО «ЭкономСтройСервис» в ходе рассмотрения дела не поступило никаких возражений по заявленным Усачевым Ю.В. требованиям. Истцом представлено достаточно доказательств в подтверждение доводов иска о невыполнении условий договоров подряда на выполнение монтажных работ от .... Доводы являются законными и обоснованными.

Нарушение исполнителем сроков выполнения работ влечет для исполнителя ответственность, установленную ч.1 ст. 28 и ч.1 ст. 29 Закона РФ «О защите прав потребителя» в виде возврата потребителю уплаченной за работу денежной суммы и отказа последнего от исполнения договора. В этой части исковые требования являются обоснованными и подлежат удовлетворению.

В соответствии с п.3 ст.450 ГК РФ в случае одностороннего отказа от исполнения договора полностью или частично, когда такой отказ допускается законом или соглашением сторон, договор считается расторгнутым.

Согласно п.5 ст.453 ГК РФ если основанием для изменения или расторжения договора послужило существенное нарушение договора одной из сторон, другая сторона вправе требовать возмещения убытков, причиненных изменением или расторжением договора.

В соответствии с п.5 ст. 28 Закона РФ «О защите прав потребителей» В случае нарушения установленных сроков выполнения работы (оказания услуги) или назначенных потребителем на основании пункта 1 настоящей статьи новых сроков исполнитель уплачивает потребителю за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки неустойку (пеню) в размере трех процентов цены выполнения работы (оказания услуги), а если цена выполнения работы (оказания услуги) договором о выполнении работ (оказании услуг) не определена - общей цены заказа. Договором о выполнении работ (оказании услуг) между потребителем и исполнителем может быть установлен более высокий размер неустойки (пени).

Неустойка (пеня) за нарушение сроков начала выполнения работы (оказания услуги), ее этапа взыскивается за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки вплоть до начала выполнения работы (оказания услуги), ее этапа или предъявления потребителем требований, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи.

Как следует из расчета, представленного истцом и пояснений его представителя в судебном заседании, истец просит взыскать с ответчика неустойку в размере ... рублей по двум договорам подряда за ... дней просрочки удовлетворения его требований ответчиком в добровольном порядке из расчета...% от стоимости договора за каждый день просрочки (3... рублей, но так как сумма взысканной потребителем неустойки не может превышать общую цену заказа, сумма неустойки - ... рублей. Данный расчет неустойки за обозначенный истцом период суд находит правильным и соразмерным последствиям нарушения обязательства и самому обязательству должника, не принимать его во внимание у суда оснований не имеется.

Суд считает необходимым принять отказ Усачева Ю.В. от исполнения договора подряда на выполнение монтажных работ в квартире, расположенной по адресу: ... и от исполнения договора подряда на выполнение монтажных работ в квартире, расположенной по адресу: ..., заключенных ... с ООО «ЭкономСтройСервис» и взыскать ООО «ЭкономСтройСервис» в пользу Усачева Ю.В. в возврат уплаченных по договорам денежных сумм в размере ... рублей и неустойку в размере ... рублей (за период с ... по ...).

Компенсация морального вреда осуществляется независимо от подлежащего возмещению имущественного вреда. Согласно ст. 15 ФЗ «О защите прав потребителей» моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом) или организацией, выполняющей функции изготовителя (продавца) на основании договора с ним, прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины. Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда. Компенсация морального вреда осуществляется независимо от возмещения имущественного вреда и понесенных потребителем убытков.

При определении компенсации морального вреда суд принимает во внимание, что Усачев Ю.В. является добросовестным приобретателем услуг (работ). В результате виновных действий ответчика по не исполнению работ в объеме и сроках указанных договорами от ..., истец лишен возможности пользоваться необходимыми коммунальными услугами. Кроме того, истец вынужден обратиться в суд за защитой своих прав, претерпел переживания в связи с отказом ответчика от исполнения договоров. С учетом изложенных обстоятельств, суд определяет размер компенсации морального вреда, подлежащей взысканию с ООО «ЭкономСтройСервис» в пользу Усачева Ю.В. в размере ... руб.

В соответствии с п. 6 ст. 13 Закона РФ «О защите прав потребителей» при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.

Поскольку требования истца добровольно ответчиком не удовлетворены, с ООО «ЭкономСтройСервис» подлежит взысканию штраф в размере 50% от суммы, присужденной в пользу потребителя. Присужденная сумма в пользу истца составляет ... рублей, размер штрафа - ... рублей, который следует взыскать с ответчика в пользу потребителя.

В соответствии с п. 1 ст. 88 ГПК РФ, судебные издержки состоят из государственной пошлины и издержек, связанных с рассмотрением дела.

В соответствии с ч. 1 ст. 103 ГПК РФ издержки, понесенные судом в связи с рассмотрением дела, и государственная пошлина, от уплаты которых истец был освобожден, взыскиваются с ответчика, не освобожденного от уплаты судебных расходов, пропорционально удовлетворенной части исковых требований. В этом случае взысканные суммы зачисляются в доход бюджета, за счет средств которого они были возмещены, а государственная пошлина - в соответствующий бюджет согласно нормативам отчислений, установленным бюджетным законодательством Российской Федерации.

В силу требований п.3 ч.1 ст.333.19 Налогового кодекса РФ государственная пошлина по двум требованиям неимущественного характера (отказ от исполнения договора и компенсация морального вреда), подлежащая взысканию с ответчика, составляет ... руб., а в соответствии с п.1 ч.1 ст.333.19 НК РФ по требованиям имущественного характера - ... рублей, а всего ... рублей.

Руководствуясь ст. ст. 194-199, главы 22 ГПК РФ, суд

р е ш и л:

░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░ ░░░ «░░░░░░░░░░░░░░░░░» ░ ░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░.

░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░: ... ░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░: ..., ░░░░░░░░░░░ ... ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░ ░░░ «░░░░░░░░░░░░░░░░░».

░░░░░░░░ ░ ░░░ «░░░░░░░░░░░░░░░░░» (....) ░ ░░░░░░ ░░░░░░░ ░░, ... ░.░░░░░░░░, ░░░░░░░░ ..., ... ░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░ ..., ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ... ░░░░░░; ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ - ... ░░░░░░; ░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░. 6 ░░. 13 ░░░░░░ ░░ «░ ░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░» - ... ░░░░░░.

░░░░░░░░ ░ ░░░ «░░░░░░░░░░░░░░░░░» (....) ░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ... ░░░░░░.

░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ... ░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 7 ░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░.

░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░, ░ ░ ░░░░░░, ░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░, - ░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ....

░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░.

░░░░░: ...

...

...░