Судебный акт #1 (Решение) по делу № 2-2172/2023 ~ М-1081/2023 от 21.02.2023

РЕШЕНИЕ

именем Российской Федерации

05.05.2023 года г. Самара

Октябрьский районный суд г.Самары в составе:

председательствующего судьи Орловой Т.А.,

при секретаре Гинеатулине Д.С.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № 2-2172/2023 по иску ООО "Созидатель" к ООО "ПК ТЕРМОПРОФФ", Кобзеву М. В. о взыскании задолженности по договору подряда,

установил:

ООО "Созидатель" обратилось в суд с иском, ссылаясь на то, что дата между ООО «Созидатель» и ООО «ПК ТЕРМОПРОФФ» был заключен Договор подряда №..., в соответствии с которым Подрядчик принял на себя обязательство собственными силами и средствами с применением собственных материалов и оборудования выполнить комплекс работ по монтажу и пуско-наладке индивидуального теплового пункта (ИТП), включая монтаж теплоснабжения и узлов учета, на объекте строительства: ЖК Аквариум «Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) Многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями, встроенно-пристроенным подземным гаражом, трансформаторной подстанцией расположенный на земельном участке по адресу: адрес», с выполнением необходимых сдаточных мероприятий в соответствующих государственных органах, получением и предоставлением Заказчику оригиналов подтверждающих документов, сдачей результата работ Заказчику, а Заказчик обязался принять и оплатить выполненные работы на условиях Договора подряда. В обеспечение исполнения Подрядчиком принятых обязательств по Договору подряда между Заказчиком и Кобзевым М. В. (Ответчик 2) заключен Договор поручительства от дата, согласно которому Заказчик является кредитором, ООО «ПК ТЕРМОПРОФФ» - должником, Кобзев М. В. - поручителем. Согласно предоставленного Подрядчиком Приказа №... от дата (распоряжения) о приеме работника на работу Кобзев М. В. (поручитель) с дата в ООО «ПК ТЕРМОПРОФФ» занимает должность заместителя генерального директора. Согласно п.4.1 Договора подряда цена договора составляет *** руб., в том числе НДС- 20%-*** рублей. В соответствии с п.4.2.1 Договора подряда сумму в размере *** руб., в том числе НДС-20% - *** руб. Истец выплачивает в качестве авансового платежа на материалы в течение 5-ти банковских дней с момента подписания Договора подряда на основании выставленного Ответчиком 1 счета на оплату. На основании выставленного Ответчиком 1 счета авансовый платеж в размере *** руб. был произведен Истцом на расчетный счет Ответчика 1, что подтверждается Платежным поручением №... от дата Истец надлежащим образом, своевременно и в полном объеме исполнил договорные обязательства по выплате авансового платежа по Договору подряда. В п. 1.5 Договора подряда Истцом и Ответчиком 1 согласован срок выполнения работ по Договору подряда: поставка материалов и оборудования по Договору подряда производится в срок до дата Отдельные этапы поставки согласованы Сторонами в Графике поставки; работы по монтажу индивидуального теплового пункта, включая монтаж теплоснабжения и узлов учета: начало - с даты подписания Договора подряда; окончание -дата; 1.5.1. работы по пуско-наладке смонтированного индивидуального теплового пункта: начало - дата; окончание - дата Согласно Графику поставки оборудования и материалов срок поставки собранных блоков на Объект - до дата.Согласно п. 8.2 Договора подряда Стороны признают юридическую силу за документами, переданными с использованием электронной почты по реквизитам, указанным в Договоре подряда. В соответствии с п. 8.3 Договора подряда любого рода уведомления, извещения, запросы, письма и т.д. Заказчику направляются на электронный адрес: sozidatel_samara@mail.ru, любого рода уведомления, извещения, запросы, письма и т.д. Подрядчику направляются на электронный адрес: m.kobzev@inbox.ru. В соответствии с п. 10.4 Договора подряда Стороны Договора подряда договорились о направлении друг другу уведомлений и извещений по Договору подряда по указанным в нем адресам электронной почты, корреспонденция, направляемая таким образом, должна представлять собой сканированные документы соответствующей стороны договора подряда, содержащие оригинальную подпись уполномоченного лица, при этом Стороны вправе использовать услуги почтовой связи, курьерской службы. В соответствии с п. 8.1 Договора подряда если сторона уклоняется от получения претензии, исчисление срока ответа на претензию осуществляется с момента, когда соответствующее письмо поступило в почтовое отделение адресата-получателя. дата Истец направил на адрес официальной электронной почты Ответчика 1, указанный в п. 8.3 Договора, письмо (исх. №... от дата) с напоминаем срока поставки на объект собранных блоков (до дата), а также с требованием предоставить подробный список оборудования с указанием степени готовности оборудования к поставке и точной даты поставки на объект собранного в полном объеме оборудования. Данное письмо Ответчиком 1 было проигнорировано, ответ не предоставлен. В согласованный срок по Договору подряда, то есть до дата, собранные блоки Ответчиком 1 на Объект поставлены не были. Истец дата направил на адрес официальной электронной почты Ответчика 1 претензию (исх. №... от дата) о том, что по состоянию на дата поставка собранных блоков, в том числе необходимых для производства монтажных работ по Договору подряда материалов и оборудования, соответствующих проектным спецификациям, Подрядчиком не осуществлена, что рабочий персонал на Объекте отсутствует, работы по монтажу и пуско-наладке индивидуального теплового пункта (ИТП), включая монтаж теплоснабжения и узлов учета, еще не начаты, с требованием незамедлительного устранения всех замечаний. В направленном письме Истец уведомлял Ответчика 1 о своем праве отказаться в одностороннем порядке от исполнения Договора подряда в случаях, предусмотренных Договором подряда. Данная претензия Ответчиком 1 была проигнорирована, ответ предоставлен не был. Дополнительно претензия (исх. №... от дата) была также направлена Ответчику 1 с использованием услуги почтовой связи (Почта России) на его юридический адрес, указанный в Договоре подряда, однако Ответчиком 1 данная претензия осталась невостребованной, был произведен возврат корреспонденции. Просит суд взыскать с ООО «ПК ТЕРМОПРОФФ», Кобзева М. В. солидарно в пользу ООО «Созидатель» сумму авансового платежа на материалы по Договору подряда №... от дата. в размере 7 444 800,00 руб., неустойку (пени) за просрочку поставки материалов по Договору подряда №... от дата. за период с дата по дата в размере 517105,26 руб., неустойку (пени) за нарушение срока выполнения работ по монтажу индивидуального теплового пункта, включая монтаж теплоснабжения и узлов учета по Договору подряда №... от дата за период с дата по дата в размере 87 810,33 руб., проценты за пользование чужими денежными средствами по Договору подряда №... от дата за период с дата по дата в размере 206 516,71 руб., почтовые расходы в размере 1341,72 руб., расходы по оплате государственной пошлины в размер 49 481,00 руб.

В судебном заседании представитель истца Белякова Л.В., действующая на основании доверенности, исковое заявление поддержал, дав пояснения аналогичные иску.

В судебном заседании представитель ответчиков ООО "ПК ТЕРМОПРОФФ", Кобзева М. В. –Пушкин В.В., он же представитель третьего лица Куделько О.В. действующий на основании доверенностей, исковые требования не признал, просил в их удовлетворении отказать.

Суд, выслушав лиц, участвующих в деле, изучив материалы дела, приходит к выводу об удовлетворении исковых требований по следующим основаниям.

Судом установлено, что дата между ООО «Созидатель» и ООО «ПК ТЕРМОПРОФФ» был заключен Договор подряда №..., в соответствии с которым Подрядчик принял на себя обязательство собственными силами и средствами с применением собственных материалов и оборудования выполнить комплекс работ по монтажу и пуско-наладке индивидуального теплового пункта (ИТП), включая монтаж теплоснабжения и узлов учета, на объекте строительства: ЖК Аквариум «Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) Многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями, встроенно-пристроенным подземным гаражом, трансформаторной подстанцией расположенный на земельном участке по адресу: адрес», с выполнением необходимых сдаточных мероприятий в соответствующих государственных органах, получением и предоставлением Заказчику оригиналов подтверждающих документов, сдачей результата работ Заказчику, а Заказчик обязался принять и оплатить выполненные работы на условиях Договора подряда.

В обеспечение исполнения ООО "ПК ТЕРМОПРОФФ" принятых обязательств по Договору подряда между Заказчиком и Кобзевым М. В. заключен Договор поручительства от дата, согласно которому Заказчик является кредитором, ООО «ПК ТЕРМОПРОФФ» - должником, Кобзев М. В. - поручителем. Согласно предоставленного ООО "ПК ТЕРМОПРОФФ" Приказа №... от дата (распоряжения) о приеме работника на работу Кобзев М. В. (поручитель) с дата в ООО «ПК ТЕРМОПРОФФ» занимает должность заместителя генерального директора.

Согласно п.4.1 Договора подряда цена договора составляет *** руб., в том числе НДС- 20%-*** рублей.

В соответствии с п.4.2.1 Договора подряда сумму в размере *** руб., в том числе НДС-20% - *** руб. Истец выплачивает в качестве авансового платежа на материалы в течение 5-ти банковских дней с момента подписания Договора подряда на основании выставленного ООО "ПК ТЕРМОПРОФФ" счета на оплату.

На основании выставленного ООО "ПК ТЕРМОПРОФФ" счета авансовый платеж в размере *** руб. был произведен ООО «Созидатель» на расчетный счет ООО "ПК ТЕРМОПРОФФ", что подтверждается Платежным поручением №... от дата.

ООО «Созидатель» надлежащим образом, своевременно и в полном объеме исполнил договорные обязательства по выплате авансового платежа по Договору подряда.

В п. 1.5 Договора подряда ООО «Созидатель» и ООО "ПК ТЕРМОПРОФФ" согласован срок выполнения работ по Договору подряда: поставка материалов и оборудования по Договору подряда производится в срок до дата Отдельные этапы поставки согласованы Сторонами в Графике поставки; работы по монтажу индивидуального теплового пункта, включая монтаж теплоснабжения и узлов учета: начало - с даты подписания Договора подряда; окончание -дата; 1.5.1. работы по пуско-наладке смонтированного индивидуального теплового пункта: начало - дата; окончание - дата Согласно Графику поставки оборудования и материалов срок поставки собранных блоков на Объект - до дата.

Согласно п. 8.2 Договора подряда Стороны признают юридическую силу за документами, переданными с использованием электронной почты по реквизитам, указанным в Договоре подряда. В соответствии с п. 8.3 Договора подряда любого рода уведомления, извещения, запросы, письма и т.д. Заказчику направляются на электронный адрес: sozidatel_samara@mail.ru, любого рода уведомления, извещения, запросы, письма и т.д. Подрядчику направляются на электронный адрес: m.kobzev@inbox.ru.

В соответствии с п. 10.4 Договора подряда Стороны Договора подряда договорились о направлении друг другу уведомлений и извещений по Договору подряда по указанным в нем адресам электронной почты, корреспонденция, направляемая таким образом, должна представлять собой сканированные документы соответствующей стороны договора подряда, содержащие оригинальную подпись уполномоченного лица, при этом Стороны вправе использовать услуги почтовой связи, курьерской службы.

В соответствии с п. 8.1 Договора подряда если сторона уклоняется от получения претензии, исчисление срока ответа на претензию осуществляется с момента, когда соответствующее письмо поступило в почтовое отделение адресата-получателя.

дата ООО «Созидатель» направил на адрес официальной электронной почты ООО "ПК ТЕРМОПРОФФ", указанный в п. 8.3 Договора, письмо (исх. №... от дата) с напоминаем срока поставки на объект собранных блоков (до дата), а также с требованием предоставить подробный список оборудования с указанием степени готовности оборудования к поставке и точной даты поставки на объект собранного в полном объеме оборудования. Данное письмо ООО "ПК ТЕРМОПРОФФ" было проигнорировано, ответ не предоставлен.

В согласованный срок по Договору подряда, то есть до дата, собранные блоки ООО "ПК ТЕРМОПРОФФ" на Объект поставлены не были.

ООО «Созидатель» дата направил на адрес официальной электронной почты ООО "ПК ТЕРМОПРОФФ" претензию (исх. №... от дата) о том, что по состоянию на дата поставка собранных блоков, в том числе необходимых для производства монтажных работ по Договору подряда материалов и оборудования, соответствующих проектным спецификациям, ООО "ПК ТЕРМОПРОФФ" не осуществлена, что рабочий персонал на Объекте отсутствует, работы по монтажу и пуско-наладке индивидуального теплового пункта (ИТП), включая монтаж теплоснабжения и узлов учета, еще не начаты, с требованием незамедлительного устранения всех замечаний.

В направленном письме ООО «Созидатель» уведомлял ООО "ПК ТЕРМОПРОФФ" о своем праве отказаться в одностороннем порядке от исполнения Договора подряда в случаях, предусмотренных Договором подряда. Данная претензия ООО "ПК ТЕРМОПРОФФ" была проигнорирована, ответ предоставлен не был.

Дополнительно претензия (исх. №... от дата) была также направлена ООО "ПК ТЕРМОПРОФФ" с использованием услуги почтовой связи (Почта России) на его юридический адрес, указанный в Договоре подряда, однако ООО "ПК ТЕРМОПРОФФ" данная претензия осталась невостребованной, был произведен возврат корреспонденции. Также претензия была направлена в адрес Кобзева М.В.дата.

Договором признается соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей. К обязательствам, возникшим из договора, применяются общие положения об обязательствах (статьи 307 - 419), если иное не предусмотрено правилами настоящей главы и правилами об отдельных видах договоров, содержащимися в настоящем Кодексе (ст.420 ГК РФ).

В ч.1 ст.730 ГК РФ установлено, по договору бытового подряда подрядчик, осуществляющий соответствующую предпринимательскую деятельность, обязуется выполнить по заданию гражданина (заказчика) определенную работу, предназначенную удовлетворять бытовые или другие личные потребности заказчика, а заказчик обязуется принять и оплатить работу.

В силу ч.1 ст.721 ГК РФ качество выполненной подрядчиком работы должно соответствовать условиям договора подряда, а при отсутствии или неполноте условий договора требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода. Если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или договором, результат выполненной работы должен в момент передачи заказчику обладать свойствами, указанными в договоре или определенными обычно предъявляемыми требованиями, и в пределах разумного срока быть пригодным для установленного договором использования, а если такое использование договором не предусмотрено, для обычного использования результата работы такого рода.

Исходя из положений ст.723 ГК РФ заказчик вправе требовать возмещения убытков в случае, если недостатки работы являются существенными и неустранимыми.

В соответствии с ч.1 ст.56 ГПК РФ каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом.

Согласно ст. 363 ГК РФ при неисполнении или ненадлежащем исполнении должником обеспеченного поручительством обязательства поручитель и должник отвечают перед кредитором солидарно, если законом или договором поручительства не предусмотрена субсидиарная ответственность поручителя. Поручитель отвечает перед кредитором в том же объеме, как и должник, включая уплату процентов, возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства должником, если иное не предусмотрено договором поручительства.

Из предоставленных в материалы дела документов следует, что ООО "ПК ТЕРМОПРОФФ" к выполнению условий договора подряда не приступил, в срок они исполнены не были, при этом авансовый платеж был перечислен ООО «Созидатель» на счет ООО "ПК ТЕРМОПРОФФ" в размере *** руб. дата.

В судебном заседании был допрошен свидетель Кочетков А.В., который пояснил, что он работает слесарем-сантехником в ООО «Термопроф» в августе они привозили на объект теплообменники, насос, трубы и узлы ввода, к работам по сбору индивидуального теплового пункта не приступали, в документах о получении никто не расписывался.

Оценивая показания свидетеля Кочеткова А.В. суд приходит к выводу, что свидетельскими показаниями факт поставки и выполнения работ по монтажу индивидуального теплового пункта подтвержден быть не может. Кроме того, свидетель пояснил, что работы не выполнялись.

Поскольку в судебном заседании подтвержден факт того, что работы ответчиком не были выполнены, суд приходит к выводу, что данные требования заявлены обосновано и подлежат удовлетворению.

В силу ч. 1 ст. 330 ГК РФ определено, что неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

Согласно п. 6.2 Договора Подрядчик несет ответственность за своевременное и качественное выполнение работ. В случае несоблюдения Подрядчиком сроков выполнения работ, в том числе промежуточных, сроков поставки материалов и оборудования, согласованных в Приложении №... к настоящему Договору, сроков устранения недостатков, дефектов, замены некачественных материалов на качественные, установленных Договором, а также в случае ненадлежащего выполнения работ, Подрядчик выплачивает Заказчику пени в размере: *** % от цены договора за каждый день просрочки в течение первых 7 (семи) дней просрочки; *** % от цены договора за каждый день просрочки, начиная с 8-го дня просрочки, если просрочка составит свыше 7 (семи) дней.

В соответствии с п.6.2 Договора Подрядчику начислена неустойка (пени) за просрочку поставки материалов за период с дата по дата, так как согласно п.1.5.1 Договора поставка материалов и оборудования по настоящему Договору производится в срок до дата.

В соответствии с п. 1.5.2 Договора работы по монтажу индивидуального теплового пункта, включая монтаж теплоснабжения и узлов учета, должны быть завершены Подрядчиком дата.

Из расчета истца следует, что неустойка за просрочку поставки материалов составила за период с дата. по дата. *** руб., за нарушение срока выполнения работ по монтажу индивидуального теплового пункта, включая монтаж теплоснабжения и узлов учета, за период дата по дата составила *** руб.

Суд проверив расчет взыскиваемых неустоек приходит к выводу о том, что их размер истцом произведен арифметически верно, в соответствии с условиями договора, при указанных обстоятельствах, учитывая соразмерность заявленного размера штрафных санкций последствиям нарушения ответчиком обязательств, исходя из степени вины ответчика, с ответчиков подлежит взысканию неустойки за просрочку поставки материалов составила за период с дата. по дата. *** руб., за нарушение срока выполнения работ по монтажу индивидуального теплового пункта, включая монтаж теплоснабжения и узлов учета, за период дата по дата составила *** руб.

В соответствии с ч. 1 ст. 395 ГК РФ, за пользование чужими денежными средствами вследствие их неправомерного удержания, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате либо неосновательного получения или сбережения за счет другого лица подлежат уплате проценты на сумму этих средств. Размер процентов определяется существующей в месте жительства кредитора, а если кредитором является юридическое лицо, в месте его нахождения учетной ставкой банковского процента на день исполнения денежного обязательства или его соответствующей части. При взыскании долга в судебном порядке суд может удовлетворить требование кредитора, исходя из учетной ставки банковского процента на день предъявления иска или на день вынесения решения.

По смыслу ст. 208 ГПК, ст. 395 ГК РФ проценты за пользование чужими денежными средствами могут быть взысканы только при предъявлении соответствующих исковых требований, а не в порядке исполнения ранее вынесенного решения суда.

В соответствии с п. 2 ст. 1107 ГК РФ на сумму неосновательного денежного обогащения подлежат начислению проценты за пользование чужими средствами (статья 395) с того времени, когда приобретатель узнал или должен был узнать о неосновательности получения или сбережения денежных средств.

Как следует из материалов дела ООО «Созидатель» направил в адрес ответчиков требование о возврате авансового платежа в размере *** руб. однако оно исполнено не было, в связи с чем, суд приходит к выводу об обоснованности требований ООО «Созидатель» о взыскании с ответчиков процентов за пользование чужими денежными средствами за период с дата. по дата. в размере *** руб.

Согласно ст.89 ГПК РФ судебные расходы состоят из государственной пошлины и издержек, связанных с рассмотрением дела.

В соответствии со ст. 94 ГПК РФ к издержкам, связанным с рассмотрением дела, относятся: суммы, подлежащие выплате свидетелям, экспертам, специалистам и переводчикам; расходы на оплату услуг переводчика, понесенные иностранными гражданами и лицами без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации; расходы на проезд и проживание сторон и третьих лиц, понесенные ими в связи с явкой в суд; расходы на оплату услуг представителей; расходы на производство осмотра на месте; компенсация за фактическую потерю времени в соответствии со статьей 99 настоящего Кодекса; связанные с рассмотрением дела почтовые расходы, понесенные сторонами; другие признанные судом необходимыми расходы.

В силу ст. 98 ГПК РФ стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы, за исключением случаев, предусмотренных частью второй статьи 96 настоящего Кодекса. В случае, если иск удовлетворен частично, указанные в настоящей статье судебные расходы присуждаются истцу пропорционально размеру удовлетворенных судом исковых требований, а ответчику пропорционально той части исковых требований, в которой истцу отказано.

Истцом заявлено требование о взыскании с ответчика почтовых расходов в размере *** руб., которые подтверждены материалами дела. Данные расходы истец понес в связи с необходимостью защиты нарушенного права, и они подлежат взысканию с ответчиков.

На основании ч.1 ст.98 ГПК РФ, с ответчиков подлежит взысканию в пользу истца государственная пошлина в размере *** руб.

Руководствуясь ст. 194-198 ГПК РФ суд

РЕШИЛ:

Исковые требования ООО "Созидатель" удовлетворить.

Взыскать солидарно с ООО "ПК ТЕРМОПРОФФ" (адрес этаж ИНН №..., ОГРН №...), Кобзева М. В. (адрес, ИНН №..., дата рождения: дата г.р., место рождения: адрес, паспорт: адрес, дата выдачи: дата) в пользу ООО "Созидатель" сумму авансового платежа в размере *** руб, неустойку за просрочку поставки материалов за период с дата. по дата. в размере *** руб., за нарушение срока выполнения работ по монтажу индивидуального теплового пункта, включая монтаж теплоснабжения и узлов учета, неустойку за период дата по дата в размере *** руб., проценты за пользование чужими денежными средствами в размере *** руб., почтовые расходы в размере *** руб., расходы по оплате государственной пошлины в размере *** руб., а всего *** (***).

Решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в Самарский областной суд через Октябрьский районный суд г.Самара в течение месяца со дня изготовления мотивированного решения.

Мотивированное решение изготовлено 12.05.2023 года.

Судья /подпись/ Т.А. Орлова     

Копия верна

Судья

Секретарь