Судебный акт #1 (Решение) по делу № 2-882/2021 (2-8019/2020;) ~ М-8687/2020 от 07.12.2020

№ 2-882/2021

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

15 января 2021 года г. Петрозаводск

Петрозаводский городской суд Республики Карелия в составе: председательствующей судьи Балицкой Н.В. при секретаре Толоконниковой Е.Н.. рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску общества с ограниченной ответственностью «Дома-Бани» к Засухину Д. В. о взыскании денежных средств,

установил:

ООО «Дома-Бани» обратилось с вышеназванным иском, согласно которому просит взыскать с Засухина Д.В. в пользу ООО «Дома-Бани» денежную сумму задолженности по договору подряда№№ ДД.ММ.ГГГГ размере 184160 руб., сумму пеней по договору подряда№№ от ДД.ММ.ГГГГ в размере 78602,50 руб., по тем основаниям, что в соответствии с п. 3.1. заключенного между сторонами указанного договора, общая стоимость работ по договору составила 353780руб. Дополнительным соглашением ДД.ММ.ГГГГ увеличена сумма договора до 372780 руб. Пунктом 3.3. договора предусмотрена поэтапная оплата в 4 платежа, Засухиным Д.В. оплачены два платежа: 68620 руб. –05.05.2020и 120000 руб. –ДД.ММ.ГГГГ.Третий платеж в размере 59460 руб. должен был быть оплачен после сборки сруба под крышу и четвертый, окончательный платеж в размере 124700 руб. - после подписания акта выполненных работ. Под крышу сруб был ДД.ММ.ГГГГ. Соответственно, просрочка 3 платежа началась ДД.ММ.ГГГГ настоящее времяДД.ММ.ГГГГ ответчиком был подписан акт сдачи-приемки работ. Соответственно, с ДД.ММ.ГГГГ началась просрочка 4 платежа. Пунктом 3.4. договора предусмотрены пени в размере 0,5% на каждый день просрочки от суммы невыплаченного платежа. Неустойка рассчитана истцом по ДД.ММ.ГГГГ.

В судебном заседании представитель истца Белянчикова Е.В., действующая на основании доверенности, исковые требования поддержала в заявленном виде, однако не возражала относительно того, чтобы считать 09.07.2020 датой начала нарушения ответчиком обязательства в обоих случаях этапов работ по договору подряда, поскольку данная дата исполнения обязательств истцом перед ответчиком установлена вступившим в силу решением Петрозаводского городского суда РК от ДД.ММ.ГГГГ по делу № №.

Ответчик Засухин Д.В. выразил согласие выплатить основной долг в сумме 184160 руб., по поводу неустойки просил снизить ее размер на основании ст. 333 ГК РФ ввиду просрочки кредитора.

Суд, заслушав пояснения явившихся лиц, изучив материалы дела, приходит к следующим выводам.

Вступившим в силу решением Петрозаводского городского суда РК от ДД.ММ.ГГГГ по делу № №, имеющем согласно ст. 61 ГПК РФ преюдиционную силу для разрешения рассматриваемого спора между теми же сторонами, установлено, что между сторонами заключен договор подряда№№ ДД.ММ.ГГГГ, по условия которого истец обязался выполнить строительные работы, а ответчик оплатить данные работы в сумме 372780 руб.

Данным решением Засухину Д.В. отказано в требовании к ООО «Дома-Бани» в части уменьшения стоимости работ по договору подряда№ ДД.ММ.ГГГГ до суммы 184160 руб. Одновременно судом было установлено, что ООО «Дома-Бани» в отсутствие уважительных причин допустило просрочку выполнения своих обязательств с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, работы были окончены именно ДД.ММ.ГГГГ, что следует из акта приема-передачи работ.

При рассмотрении настоящего дела судом установлено, что пунктом 3.3. договора подряда между сторонами предусмотрена поэтапная оплата в 4 платежа.

Засухиным Д.В. оплачены два платежа: 68620 руб. –ДД.ММ.ГГГГ 120000 руб. ДД.ММ.ГГГГ.

Третий платеж в размере 59460 руб. должен был быть оплачен после сборки сруба под крышу и четвертый, окончательный платеж в размере 124700 руб. - после подписания акта выполненных работ.

Как было указано ранее, истец работы по договору подряда выполнил в полном объеме, однако до настоящего времени платежи на общую сумму 184160 руб. ответчиком не произведены.

Ста░░░░░ 309, 310 ░░ ░░ ░░░░░░░░░░░, ░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░ ░░░░░░░░░. ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░.

░░░░░░░░░░░░░░, ░░░░░ ░░░░░ 184160 ░░░., ░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░.

░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░.

░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░. ░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░. ░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░, ░░░░ ░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ (░. 1 ░░. 395 ░░ ░░).

░░░░░░░ 3.4. ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░ ░░░░░░░ 0,5% ░░ ░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░.

░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░ ░░.░░.░░░░, - ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ - ░░.░░.░░░░.

░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░, ░ ░░░ ░░░░░ ░░.░░.░░░░, ░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░, ░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░.

░░░░░ ░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░:

184160 ░░░. ░ 76 ░░░░ (░ ░░.░░.░░░░ ░░ ░░.░░.░░░░) ░ 0,5% = 69980,80 ░░░.

░░░░░░ ░ ░░░, ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░.333 ░░ ░░, ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░, ░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░. ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░ 21.12.2000 № 263-░ ░░░░░░, ░░░ ░░░░░░░░░ ░. 1 ░░. 333 ░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░, ░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░.

░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░. 1 ░░. 330 ░░ ░░ ░░░░░░░░░░ (░░░░░░░, ░░░░░) ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░, ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░, ░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░.

░░░░░ ░░░░░░░, ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░.

░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░. 333 ░░ ░░ ░ ░░░ ░░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░, ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ (░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░, ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░), ░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░, ░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░.

░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░, ░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░, ░ ░░░░░░ ░. 6 ░░. 395 ░░ ░░, ░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ 3000 ░░░. (░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░ 4,25 % ░░ ░░░░░░ ░ ░░.░░.░░░░ ░░ ░░.░░.░░░░).

░ ░░░░ ░░. 98 ░░░ ░░ ░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ (96,7% ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░) – 5636 ░░░.

░░░░░░░░░░░░░░ ░░. ░░. 194-199 ░░░ ░░, ░░░

░░░░░:

░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░.

░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░. ░. ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ «░░░░-░░░░» ░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ № № ░░ ░░.░░.░░░░ ░ ░░░░░░░ 184160 ░░░., ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░ ░░.░░.░░░░ ░░ ░░.░░.░░░░ ░ ░░░░░ 3000 ░░░., ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░ 5636 ░░░.

░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░.

░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░.

░░░░░ ░.░. ░░░░░░░░

░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ 18.01.2021