Определение по делу № 2-531/2018 (2-5309/2017;) ~ М-4904/2017 от 08.11.2017

Дело № 2-531/18

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

06 февраля 2018 года             г. Калининград

Ленинградский районный суд г.Калининграда в составе:

председательствующего судьи Чесноковой Е.В.

при секретаре Шиленковой К.Ю.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Самариной Л.А. к ООО «Комфорт» о взыскании неустойки за нарушение срока выполнения работ по договору подряда, процентов за пользование чужими денежными средствами, компенсации морального вреда,

УСТАНОВИЛ:

Самарина Л.А. обратилась в суд с иском к ООО «Комфорт», указав, что 31 2016 года между ней и ответчиком заключен договор подряда, по условиям которого ответчик принял на себя обязательства по строительству блок-секции со строительным номером 1, на земельной участке, расположенном по адресу: Калининградская область, Гурьевский район, пос. Константиновка, ул. Константиновская, 30 «б», а также по выполнению комплекса работ в срок к 01 августа 2016 года с правом досрочного выполнения при условии надлежащего финансирования заказчиком.

Стоимость договора составляет 1400000 рублей с учетом стоимости материалов, и состоит из двух платежей. Истцом обязательства в части внесения платежей по договору исполнены в полном объеме. Однако ответчик обязательства по договору не исполняет, представил соглашение о продлении выполнения работ до 28 февраля 2017 года, от подписи которого истец отказался.

Ссылаясь на указанные обстоятельства, ГК РФ, закон «О защите прав потребителей» просит взыскать с ООО «Комфорт» неустойку за нарушение срока выполнения работ по договору подряда с 02 августа 2017 года по 06 октября 2017 года в размере 341926,66 рублей, проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 159764,22 рублей, компенсацию морального вреда 100000 рублей, судебные расходы, штраф.

Истцом в суд представлено заявление об отказе от заявленных исковых требований и прекращении производства по делу.

Поскольку отказ от иска, изложенный истцом в заявлении в письменном виде, в котором оговорено, что отказ от иска заявлен добровольно, последствия отказа от иска, предусмотренные ст. 221 ГПК РФ, истцу известны, такой отказ не противоречит требованиям закона и не нарушает права и охраняемые законом интересы других лиц, суд полагает возможным принять отказ от иска.

Руководствуясь статьями 39, 220, 221 ГПК РФ, суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░.░. ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░ «░░░░░░░» ░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░, ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░. ░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░.

░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░░░░░, ░ ░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░ ░░ ░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░.

░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░.░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 15 ░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░.░░░░░░░░░░░░.

░░░░░: ░.░. ░░░░░░░░░