Судебный акт #1 (Определение) по делу № 2-1191/2013 ~ М-503/2013 от 06.02.2013

Дело № 2-1191/2013

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

об утверждении мирового соглашения

**.** 2013 года г. Псков

Псковский городской суд Псковской области в составе:

Председательствующего Пантелеевой И.Ю.

при секретаре Рендаковой М.А.

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Позднякова П.В. к Лобову А.В. о взыскании неустойки, штрафа и компенсации морального вреда,

У С Т А Н О В И Л:

Поздняков П.В. обратился в суд с иском к Лобову А.В. о взыскании неустойки в размере 60000 руб., штрафа – 50000 руб. и компенсации морального вреда в размере 40000 рублей.

В обоснование иска указал, что **.** 2012 года между ним и ответчиком был заключен договор подряда на производство строительных работ, по условиям которого Лобов А.В. взял на себя обязательство выполнить капитальный ремонт жилого дома, расположенного по адресу: Псковская область, Н район, Б волость, деревня Ю своими силами за счет средств истца в срок до **.** 2012 года. Истец в свою очередь обязался оплатить указанные в договоре работы в размере 60000 руб. Свои обязательства истец выполнил в полном объеме.

В нарушение условий договора подряда от **.**.2012 года ответчик Лобов А.В. обязательства по выполнению строительных работ в срок, установленный договором, не исполнил.

Поэтому просил взыскать с ответчика Лобова А.В. неустойку за нарушение сроков выполнения работ по договору подряда от **.**.2012 в размере 60 000 руб., компенсацию морального вреда в размере 40000 рублей и штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований – 50000 руб.

В судебном заседании стороны пришли к согласию и просили утвердить мировое соглашение, по условиям которого Поздняков П.В. отказывается от заявленных требований в полном объеме, в частности неустойки в размере 60000 руб., компенсации морального вреда в размере 40000 рублей, штрафа – 50000 руб., а ответчик Лобов А.В. обязуется выплатить истцу нейстойку за нарушение сроков окончания строительных работ по договору подряда от **.**.2012 года в размере 60000 руб. в срок до **.** 2013 года.

В соответствии с п.2 ст. 39 ГПК РФ суд не утверждает мировое соглашение, если это противоречит закону или нарушает права и законные интересы других лиц.

Поскольку заключённое между сторонами мировое соглашение в данном случае не противоречит закону, не нарушает прав и законных интересов других лиц, оно может быть утверждено.

Согласно ст.220 ГПК РФ при заключении сторонами мирового соглашения производство по делу прекращается.

Последствия, предусмотренные ст. 221 ГПК РФ, связанные с прекращением дела в случае утверждения мирового соглашения, а именно о невозможности повторного обращения в суд по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям, сторонам разъяснены.

С учётом изложенного, руководствуясь п.2 ст. 39, п. 2,3 ст. 173, ст.ст. 224-225 ГПК РФ, суд

О П Р Е Д Е Л И Л :

Мировое соглашение, заключённое между Поздняковым П.В. и Лобовым А.В., утвердить на следующих условиях:

Поздняков П.В. отказывается от заявленных требований в полном объеме, в частности неустойки в размере 60000 руб., штрафа – 50000 руб. и компенсации морального вреда в размере 40000 рублей.

Лобов А.В. обязуется выплатить истцу неустойку за нарушение сроков окончания строительных работ по договору подряда от **.**.2012 года в размере 60000 руб. в срок до **.** 2013 года.

Производство по настоящему делу прекратить.

В случае неисполнения ответчиком условий настоящего мирового соглашения выдать исполнительный лист о взыскании с Лобова А.В. в пользу Позднякова П.В. рублей.

На определение в течение 15 дней со дня его вынесения может быть подана частная жалоба в Псковский областной суд через Псковский городской суд.

Судья И.Ю. Пантелеева

Определение не обжаловалось.

Вступило в законную силу.