Судебный акт #1 (Решение) по делу № 2-3810/2015 ~ М-3758/2015 от 23.06.2015

Дело №2-3810/22-2015 ЗАОЧНОЕ РЕШЕНИЕ ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

24 августа 2015 года г. Курск,

Ленинский районный суд города Курска в составе:

председательствующего - судьи Муромской С.В.,

при секретаре – Соловьевой Ю.С.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Зайченко <данные изъяты> к ООО «СтройКомплекс» о взыскании оплаты по договору подряда в связи с неисполнением обязательств,

У С Т А Н О В И Л:

Истец Зайченко Ю.И. обратился в суд к ответчику ООО «СтройКомплекс» о взыскании оплаты по договору подряда в связи с неисполнением обязательств. В обоснование заявленных требований указал, что ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СтройКомплекс» и им заключен договор подряда. Согласно п. 1.1 договора Подрядчик по заданию Заказчика обязуется выполнить работы по ремонту нежилых помещений расположенных по адресу: <адрес>), а Заказчик обязуется принять результаты работы и оплатить обусловленную настоящим договором подряда цену. Согласно п. 2.2 договора цена выполняемых работ составляет 315 000 руб. Согласно п. 2.3 договора оплата производится в течение 15 дней с момента подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ. С его стороны договор исполнен надлежащим образом, что подтверждается актом от ДД.ММ.ГГГГ сдачи-приемки работ по договору подряда с физическим лицом от ДД.ММ.ГГГГ Услуги по акту от ДД.ММ.ГГГГ исполнителем были оказаны за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 315 000 руб., заказчик к качеству и объему выполненных работ претензий не имел. В установленный договором пятнадцатидневный срок (до ДД.ММ.ГГГГ г.) заказчик услуги не оплатил. Неоднократные требования об оплате задолженности остались без удовлетворения. В ответе от ДД.ММ.ГГГГ ответчик пояснил, что не в состоянии выплатить задолженность в связи с отсутствием денежных средств. До настоящего времени задолженность в размере 315 000 руб. со стороны ООО «СтройКомплекс» не оплачена. С ДД.ММ.ГГГГ размер ставки рефинансирования составляет 8,25% годовых (указание Банка России от ДД.ММ.ГГГГ № 2873-У). Таким образом, проценты за пользование чужими денежными средствами за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составляют 23 350,32 руб. (315 000 руб. х 0,0226% X 328 дней). Просит взыскать с ООО «СтройКомплекс» в его пользу 338 350,32 руб., из них: 315 000 руб. основной долг по договору подряда от ДД.ММ.ГГГГ г., 23 350,32 руб. проценты за пользование чужими денежными средствами в связи с неисполнением договора подряда от ДД.ММ.ГГГГ г.

В судебное заседание истец Зайченко Ю.И. не явился, о дне слушании дела извещен надлежащим образом. Представил заявление о рассмотрении дела в его отсутствие, исковые требования поддерживает в полном объеме, просит их удовлетворить.

В судебное заседание представитель ответчика ООО «СтройКомплекс» будучи надлежаще уведомленным, не явился. Причина неявки суду не известна.

Изучив материалы дела, суд приходит к следующему.

В соответствии с п.1 ст.702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Согласно п.1 ст. 704 ГК РФ, если иное не предусмотрено договором подряда, работа выполняется иждивением подрядчика - из его материалов, его силами и средствами.

На основании ст.708 ГК РФ в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки). Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы. Указанные в договоре подряда начальный, конечный и промежуточные сроки выполнения работы могут быть изменены в случаях и в порядке, предусмотренных договором. Указанные в пункте 2 статьи 405 настоящего Кодекса последствия просрочки исполнения наступают при нарушении конечного срока выполнения работы, а также иных установленных договором подряда сроков.

В силу п.1 ст.709 ГК РФ в договоре подряда указываются цена подлежащей выполнению работы или способы ее определения. При отсутствии в договоре таких указаний цена определяется в соответствии с пунктом 3 статьи 424 настоящего Кодекса.

Согласно п.1 ст. 711 ГК РФ, если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

Статьей 720 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что Заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором подряда, с участием Подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе, немедленно заявить об этом Подрядчику.

Сдача результата работ Подрядчиком и приемка его Заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами (пункт 4 статьи 753 ГК РФ).

Судом установлено, что ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СтройКомплекс» и Зайченко Ю.И. был заключен договор подряда. Согласно п. 1.1 договора Подрядчик по заданию Заказчика обязуется выполнить работы по ремонту нежилых помещений расположенных по адресу: <адрес> а Заказчик обязуется принять результаты Работы и оплатить обусловленную настоящим договором подряда цену.

Согласно п. 2.2 договора цена выполняемых работ составляет 315 000 руб. Согласно п. 2.3 договора оплата производится в течение 15 дней с момента подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ.

Со стороны Зайченко Ю.И. договор исполнен надлежащим образом, что подтверждается актом от ДД.ММ.ГГГГ сдачи-приемки работ по договору подряда с физическим лицом от ДД.ММ.ГГГГ г.

Услуги по акту от ДД.ММ.ГГГГ исполнителем были оказаны за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 315 000 руб., заказчик к качеству и объему выполненных работ претензий не имел. В установленный договором пятнадцатидневный срок (до ДД.ММ.ГГГГ г.) заказчик услуги не оплатил.

Неоднократные требования Зайченко Ю.И. об оплате задолженности остались без удовлетворения. В ответе от ДД.ММ.ГГГГ ответчик пояснил, что не в состоянии выплатить задолженность в связи с отсутствием денежных средств.

До настоящего времени задолженность в размере 315 000 руб. со стороны ООО «СтройКомплекс» не оплачена.

Указанные обстоятельства подтверждаются договором подряда с физическим лицом от ДД.ММ.ГГГГ, актом сдачи-приемки работ по договору подряда с физическим лицом от ДД.ММ.ГГГГ г., ответом от директора ООО «СтройКомплекс» ФИО5 от ДД.ММ.ГГГГ

В соответствии с п. 1 ст. 395 ГК РФ, за пользование чужими денежными средствами вследствие их неправомерного удержания, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате либо неосновательного получения или сбережения за счет другого лица подлежат уплате проценты на сумму этих средств. Размер процентов определяется существующей в месте жительства кредитора, а если кредитором является юридическое лицо, в месте его нахождения учетной ставкой банковского процента на день исполнения денежного обязательства или его соответствующей части.

С ДД.ММ.ГГГГ размер ставки рефинансирования составляет 8,25% годовых (указание Банка России от ДД.ММ.ГГГГ № 2873-У). Таким образом, проценты за пользование чужими денежными средствами за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составляют 23 350,32 руб. (315 000 руб. х 0,0226% X 328 дней).

Доказательств надлежащего исполнения обязательств ответчик не представил, не добыто таковых и в судебном заседании, в связи с чем заявленные требования подлежат удовлетворению.

Руководствуясь ст.ст.194-198, 233-237ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

░░░ ░░░░░░░░░░░░░.

░░░░░░░░ ░ ░░░ «░░░░░░░░░░░░░» ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░ <░░░░░░ ░░░░░░> ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 338350 ░░░. 32 ░░░. (░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░).

░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░, ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░, ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░.

░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░ <░░░░░> ░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░, ░ ░ ░░░░░░, ░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░, - ░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░.

░░░░░