Судебный акт #1 (Определение) по делу № 2-895/2012 ~ М-1223/2012 от 14.05.2012

Дело № 2-895/2012

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

об утверждении мирового соглашения

27 июня 2012 года Октябрьский районный суд г. Томска в составе:

председательствующего судьи Бессоновой М.В.,

при секретаре Потаниной Ю.С.,

с участием истца Бочковой Н.В.,

представителя истца Косточка И.Ю.,

ответчика Ромашева А.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Бочковой Н.В. к Ромашеву А.В. о расторжении договора, взыскании аванса, убытков, неустойки, процентов за пользование чужими денежными средствами, компенсации морального вреда, судебных расходов,

УСТАНОВИЛ:

Бочкова Н.В. обратилась в суд с иском к Ромашеву А.В., в котором просит расторгнуть заключенный между ней и ответчиком договор подряда от 26.07.2011 года; взыскать с ответчика в свою пользу сумму, уплаченного аванса по договору подряда в размере 19.760 рублей; причиненные убытки в размере 58.000 рублей; неустойку за просрочку исполнения обязательства в размере 32.700 рублей; проценты за пользование чужими денежными средствами в соответствии со ст.395 ГК РФ на день вынесения решения, которые на день предъявления иска составили 4.788,72 рублей; денежную компенсацию причиненного ей морального вреда в размере 50.000 рублей; расходы по оплате услуг представителя в размере 7.000 рублей.

В настоящем судебном заседании истец Бочкова Н.В. и ответчик Ромашев А.В. обратились с заявлением об утверждении мирового соглашения, согласно условиям которого:

1) В день вступления в законную силу определения суда об утверждении мирового соглашения заключенный между сторонами договор подряда от 26.07.2011 года считается расторгнутым.

2) ИП Ромашев А.В. выплачивает Бочковой Н.В. полученный аванс по договору подряда в сумме 19.760 рублей, убытки в размере 58.000 рублей, денежную компенсацию морального вреда в размере 25.240 рублей, расходы по оплате услуг представителя в сумме 7.000 рублей, в общей сложности – 110.000 рублей.

Денежные средства выплачиваются Бочковой Н.В. ИП Ромашевым А.В. в следующем порядке: 36.000 рублей в срок до 31.07.2012 года включительно, 36.000 рублей в срок до 31.08. 2012 года включительно, 38.000 рублей в срок до 28.09.2012 года включительно. Все указанные денежные средства перечисляются ИП Ромашевым А.В. в безналичной форме на счет получателя Бочковой Н.В. № ...

3) Бочкова Н.В. отказывается от взыскания с Ромашева А.В. части денежной компенсации морального вреда в сумме 24.760 рублей, неустойки за просрочку исполнения обязательства и процентов за пользование чужими денежными средствами.

Последствия прекращения производства по делу в результате утверждения мирового соглашения, предусмотренные ст.ст.173, 221 ГПК РФ, нам судом разъяснены и понятны.

В соответствии со ст. 39, 173, 220 ГПК РФ стороны вправе окончить дело мировым согла­шением, а суд утверждает мировое соглашение и прекращает производство по делу, если усло­вия мирового соглашения не противоречат закону и не нарушают прав и законных интересов других лиц.

Принимая во внимание, что все условия мирового соглашения отвечают перечисленным выше требованиям, суд считает возможным утвердить мировое соглашение, а производство по делу прекратить.

В соответствии с ч. 3 ст. 173 ГПК РФ при утверждении судом мирового соглашения сторон, суд выносит определение, которым одновременно прекращается производство по делу, в связи с чем, производство по делу по иску Бочковой Н.В. к Ромашеву А.В. о расторжении договора, взыскании аванса, убытков, неустойки, процентов за пользование чужими денежными средствами, компенсации морального вреда, судебных расходов, должно быть прекращено.

Последствия прекращения производства по делу, предусмотренные ст. 221 ГПК РФ, о том, что повторное обращение в суд по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям не допускается, сторо­нам разъяснены и понятны, о чем в поданном ими заявле­нии имеется соответствующая запись, удостоверенная подписями сторон.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 173, 220-221, 224-225 ГПК РФ, суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

Утвердить мировое соглашение между истцом Бочковой Н.В. и ответчиком Ромашевым А.В. о нижеследующем:

1) В день вступления в законную силу определения суда об утверждении мирового соглашения заключенный между сторонами договор подряда от 26.07.2011 года считается расторгнутым.

2) ИП Ромашев А.В. выплачивает Бочковой Н.В. полученный аванс по договору подряда в сумме 19.760 рублей, убытки в размере 58.000 рублей, денежную компенсацию морального вреда в размере 25.240 рублей, расходы по оплате услуг представителя в сумме 7.000 рублей, в общей сложности – 110.000 рублей.

Денежные средства выплачиваются Бочковой Н.В. ИП Ромашевым А.В. в следующем порядке: 36.000 рублей в срок до 31.07.2012 года включительно, 36.000 рублей в срок до 31.08. 2012 года включительно, 38.000 рублей в срок до 28.09.2012 года включительно. Все указанные денежные средства перечисляются ИП Ромашевым А.В. в безналичной форме на счет получателя Бочковой Н.В. № ....

3) Бочкова Н.В. отказывается от взыскания с Ромашева А.В. части денежной компенсации морального вреда в сумме 24.760 рублей, неустойки за просрочку исполнения обязательства и процентов за пользование чужими денежными средствами.

Последствия прекращения производства по делу в результате утверждения мирового соглашения, предусмотренные ст.ст.173, 221 ГПК РФ, нам судом разъяснены и понятны.

Производство по гражданскому делу по иску Бочковой Н.В. к Ромашеву А.В. о расторжении договора, взыскании аванса, убытков, неустойки, процентов за пользование чужими денежными средствами, компенсации морального вреда, судебных расходов прекратить в связи с утверждением мирового соглашения.

Повторное обращение в суд по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям не допускается.

Определение может быть обжаловано в Томский областной суд в течение 15-дней со дня вынесения через Октябрьский районный суд г. Томска.

Судья М.В. Бессонова