Судебный акт #1 (Решение) по делу № 2-1867/2017 ~ М-202/2017 от 18.01.2017

Дело № 2-1867/2017

З А О Ч Н О Е Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации

15 мая 2017 года         

    Свердловский районный суд города Перми в составе:

председательствующего судьи Коневских О.В.,

при секретаре Насртдиновой А.Р.,

с участием истца Гайдарева А.П.,

представителя истца Кротовой Е.Н.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении суда гражданское дело по иску Гайдарева А. П. к Субботин А.Е. о взыскании денежных средств,

у с т а н о в и л:

Гайдарев А.П. обратился в суд, указав, что ДД.ММ.ГГГГ. между ним и Субботин А.Е. был заключен договор подряда №, согласно которому ответчик взял на себя обязательство по строительству бани в срок до ДД.ММ.ГГГГ., а заказчик оплатить стоимость выполненных работ в размере -СУММА18-. На ДД.ММ.ГГГГ. работы были выполнены на 30%, ответчик от выполнения работ и возврата денежных средств уклоняется. В качестве предоплаты по договору истец передал ответчику денежные средства в размере -СУММА17-., в ДД.ММ.ГГГГ подрядчику было передано -СУММА16-. на приобретение строительного материала, который истцу не поступил. В связи с тем, что Субботин А.Е. работы в срок не выполнены, ДД.ММ.ГГГГ. истцом в адрес ответчика направлена претензия с требованием об окончании работ до ДД.ММ.ГГГГ., а ДД.ММ.ГГГГ. истцом в адрес ответчика направлено уведомление о расторжении договора на основании ст.715 ГК РФ. ДД.ММ.ГГГГ. истцом в адрес Субботин А.Е. было направлено требование о возврате части аванса в качестве реального ущерба, понесенного истцом после расторжения договора подряда, в размере -СУММА14-., из которых -СУММА12- – средства, оплаченные по договору, -СУММА16-. – средства, предоставленные подрядчику для приобретения строительного материала. В ДД.ММ.ГГГГ Субботин А.Е. вернул Гайдареву А.П. денежные средства в размере -СУММА24-., из которых ДД.ММ.ГГГГ. сумма -СУММА8-. – за покупку строительных материалов, ДД.ММ.ГГГГ. суммам -СУММА23-. – в счет возмещения убытков, понесенных истцом в связи с расторжением договора подряда. Таким образом, за Субботин А.Е. осталась задолженность в размере -СУММА7-., из которых -СУММА21-. – денежные средства, переданные на приобретение строительных материалов, -СУММА5-. – убытки, понесенные истом в связи с расторжением договора.

С учетом изложенного истец просил взыскать с ответчика убытки в размере -СУММА7-., неустойку в размере -СУММА6-., проценты за пользование чужими денежными средствами в размере -СУММА19-

Истец, представитель истца в судебном заседании исковые требования уточнили, просили взыскать с ответчика -СУММА1-. – убытки по договору, -СУММА15-. – расходы на стройматериалы по договору, неустойку в размере -СУММА6-., проценты за пользование чужими денежными средствами рассчитать на сумму -СУММА13-. с ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ. на сумму -СУММА10- с ДД.ММ.ГГГГ, по ДД.ММ.ГГГГ., на сумму -СУММА2-. с ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ

Ответчик Субботин А.Е. в суд не явился, извещался в установленном законом порядке.

Положениями ст.233 ГПК РФ суду представлено право рассмотреть дело в порядке заочного производства, в случае неявки в судебное заседание ответчика, извещенного о времени и месте судебного заседания, не сообщившего об уважительных причинах неявки и не просившего о рассмотрении дела в его отсутствии.

Суд считает возможным рассмотреть дело в порядке заочного производства.

Заслушав участвующих в деле лиц, изучив материалы дела, суд пришел к следующему.

Согласно ч.1 ст. 702 ГК РФ, по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Согласно ст.708 ГК РФ в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки). Указанные в пункте 2 статьи 405 настоящего Кодекса последствия просрочки исполнения наступают при нарушении конечного срока выполнения работы, а также иных установленных договором подряда сроков.

Согласно п.2 ст.715 ГК РФ если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.

В силу ст.309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований – в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных законом.

В судебном заседании установлено, что ДД.ММ.ГГГГ. между Субботин А.Е. (подрядчик) и Гайдаревым А.П. (заказчик) был заключен договор подряда №, по условиям которого подрядчик обязался выполнить по заданию заказчика следующие работы: монтаж винтовых свай (7 штук, длина 250 см., труба нкт 73, толщина 5,5), монтаж коробки бани (4 м. на 4 м., с выносами длинной 2 м., высотой 225 см., брус строганный 150 на 150, со снятыми фасками 4 шт., межвенцовый утеплитель – джут толщиной от 4 до 8, крепежный элемент «шкант» 22-24, метод сборки «теплый угол»), монтаж 5 стены внутри коробки бани (брус строганный 1550-100, со снятыми фасками 4 шт., межвенцовый утеплитель «джут», крепежный элемент «шкант» 22-24), монтаж 6 стены, разделяющая мойку и парилку, внутри коробки баня (брус строганный 150-100, со снятыми фасками 4 шт., межвенцовый утеплитель «джут», крепежный элемент «шкант» 22-24), монтаж половых и потолочных лаг (доска 150/50 или аналог, пропитанная огне-био защитой), монтаж паро-гидро изоляции (изоспан класс «а», «б», или аналог), монтаж половой доски во всех помещениях бани (доска струганная 150/40 или 150/50 – в помещении «парной» и «моечной» половая доска укладывается с щелями), монтаж потолка во всех помещениях (доска 150/25 или 150/25 строганная), монтаж печи (из материалов заказчика), монтаж дымохода (по высоте строения, с переходами (2 шт.) оцинковка, нержавейка, диаметр 115), утепление потолка (по всему периметру строения, утеплитель рулонный УРСА или аналог, в три слоя, с применением паро и гидро изоляции), монтаж стропильной системы (тип: мансардный, высота 2,1 м (в чистоте) доска 150/50, с применением крепежных элементов), монтаж обрешетки на стропильную систему (доска 100/25 или 150/25), монтаж кровельного полотна (металлочерепица, цвет – красное вино, толщина 0,40), монтаж конька на кровельное полотно (красное вино, 150 на 150), покупка, доставка, выгрузка материала необходимого для работы, за исключением материалов, которые приобретает заказчик, монтаж 3 стеклопакетов (из материала заказчика), монтаж 4 дверей (дверь деревянная 170-70, 160-70, без ручек и замков), монтаж полога (доска струганная 200 на 50), монтаж террасы (2 м на 4 м, высота верхней точки 225 см, высота нижней 200 см, основа брус 150 на 150 мм, лаги половые доска 150 на 50, пол: доска струганная со снятыми фасками, обработка огне-био защитой, под одной крышей с коробкой, материал кровли профнастил – цвет: шоколад), монтаж «лифтов» (квадрат 100 или 150 мм), изготовление двух скамеек (ширина 300 мм, высота 600 мм, длина 1200 мм), монтаж доски на веранде (елочка, нахлест 2 см., доска 150/25 с утеплекнием в два слоя с применением паро-гидро изоляции), монтаж вагонки (класс «С» по всему периметру второго этажа, за исключением пола), монтаж лесенки (винтовая, ширина ступеньки 20 см., высота 25 см., с перилами на 2 этаже), монтаж электропроводки (4 светильника, гофра, 3 выключателя (двойной, одинарный), одна розетка на терассе), монтаж си\тупенек (место: терраса, ширина на усмотрение заказчика), монтаж стеклопакета на крытую веранду (два стекла, размер 100 на 100, глухарь), монтаж пластиковых панелей на винтовые сваи по периметру, с хоз.отсеком (панели ФАЙН-БИР). Цвет белый кирпич, обработка строения пропиткой снаружи (цвет по выбору заказчика). Стоимость работ по договору составляет -СУММА18-. (л.д.7-13).

Согласно п.3.1, 3.2, договора начало работ: с момента подписания договора, окончание работ: не более 30 дней с момента подписания договора.

В силу п.5.7. договора по окончании выполнения работ, подрядчик обязан предъявить акты выполненных работ заказчику, а заказчик в течении трех банковских дней проверить предоставленные акты выполненных работ на предмет сопоставления заявленных и фактически выполненных объемов и видов работ, качества применяемых материалов, наличие сертификатов на них, подписать или дать мотивированный отказ в подписании актов выполненных работ и вернуть акты на доработку.

Из записей в договоре следует, что ДД.ММ.ГГГГ. Субботин А.Е. получил -СУММА23-., ДД.ММ.ГГГГ. получил -СУММА4-., ДД.ММ.ГГГГ. получил -СУММА15-. на приобретение стеклопакета, в дальнейшем получил -СУММА20-. и ДД.ММ.ГГГГ. получил -СУММА20-. (л.д.12-13).

ДД.ММ.ГГГГ. истец направил в адрес ответчика претензию с требованием исполнить обязательства по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ. в срок до ДД.ММ.ГГГГ. (л.д.17).

ДД.ММ.ГГГГ. истцом в адрес ответчика направлено уведомление о расторжении договора подряда в одностороннем порядке и возврате авансового платежа в размере -СУММА9- а также расходов за материалы в размере -СУММА11-. (л.д.16).

ДД.ММ.ГГГГ истцом в адрес ответчика направлено требование о возврате аванса в размере -СУММА12-., средств на приобретение строительного материала в размере -СУММА16-, выплате неустойки, предусмотренной п.8.2 договора, в течение 5 рабочих дней с момента получения требования (л.д.18).

Как следует из искового заявления, ответчик ДД.ММ.ГГГГ возвратил истцу -СУММА8-., которые были переданы на покупку строительных материалов, ДД.ММ.ГГГГ. - -СУММА23-. в счет возмещения убытков, также исходя из искового заявления работы по договору были выполнены на 30% что ответчиком не оспорено.

Таким образом, размер не возвращенных Субботин А.Е. денежных средств на сегодняшний день составляет -СУММА2-. (-СУММА17- - 30% - -СУММА24- + -СУММА15-).

С учетом установленных обстоятельств суд приходит к выводу о том, что между сторонами сложились правоотношения по договору подряда, при этом ответчик Субботин А.Е. свои обязательства по договору надлежащим образом не исполнил, работы в полном объеме не выполнил, денежные средства, полученные по договору, не вернул. При таких обстоятельствах требование истца о взыскании с ответчика суммы в размере -СУММА2-. подлежит удовлетворению.

    Согласно п.8.2 договора подряда № от ДД.ММ.ГГГГ. за окончание обусловленных договором работ позже установленного срока и за задержку сдачи результата Заказчик вправе потребовать от Подрядчика пеню в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от цены контракта за каждый день просрочки.

В соответствии с Указанием ЦБ РФ от 11.12.2015г. N 3894-У с 1 января 2016 года значение ставки рефинансирования Банка России приравнивается к значению ключевой ставки Банка России, определенному на соответствующую дату. С 1 января 2016 года Банком России не устанавливается самостоятельное значение ставки рефинансирования Банка России.

Срок окончания работ согласован сторонами не более 30 дней с момента подписания договора (ДД.ММ.ГГГГ.), то есть не позднее ДД.ММ.ГГГГ

На ДД.ММ.ГГГГ. по информация Банка России от ДД.ММ.ГГГГ размер ключевой ставки составлял 10,5% годовых.

Таким образом, с ответчика в пользу истца следует взыскать договорную неустойку за нарушение срока окончания работ с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. из расчета: -СУММА18- х 10,5% : 300 х 130 дней = -СУММА3-.

Также истцом заявлены требования о взыскании с ответчика процентов за пользование чужими денежными средствами за период с ДД.ММ.ГГГГ

Согласно ст. 395 ГК РФ в случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором. Проценты за пользование чужими средствами взимаются по день уплаты суммы этих средств кредитору, если законом, иными правовыми актами или договором не установлен для начисления процентов более короткий срок.

Таким образом, поскольку в установленный договором срок работы в полном объеме выполнены не были, с ответчика в пользу истца следует взыскать проценты за пользование чужими денежными средствами за период с ДД.ММ.ГГГГ. с учетом частичной оплаты ДД.ММ.ГГГГ. суммы в размере -СУММА8-. и ДД.ММ.ГГГГ. суммы в размере -СУММА23-. из расчета:

За период с ДД.ММ.ГГГГ. на сумму ((-СУММА17- – 30%) + -СУММА15-) = -СУММА13-

<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>

<данные изъяты> = -СУММА10-

Задолженность, руб.	Период просрочки	Процентная ставка, Приволжский фед. округ	Дней в году	Проценты, руб.
c	по	дни
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>

<данные изъяты> = -СУММА2-

Задолженность, руб.	Период просрочки	Процентная ставка, Приволжский фед. округ	Дней в году	Проценты, руб.
c	по	дни
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>

<данные изъяты> = -СУММА22-

Руководствуясь ст.ст.194-198 ГПК РФ, главой 22 ГПК РФ, суд

р е ш и л:

Взыскать с Субботин А.Е. в пользу Гайдарева А. П. денежные средства в размере -СУММА2-., неустойку в размере -СУММА3-., проценты за пользование чужими денежными средствами в размере -СУММА22-

Ответчик вправе подать в Свердловский районный суд г.Перми заявление об отмене заочного решения в течение 7 дней со дня получения копии этого решения.

Судья -                                   О.В.Коневских