Судебный акт #1 (Определение) по делу № 2-1561/2018 ~ М-1607/2018 от 08.10.2018

Дело 2-1561/2018 О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

об утверждении мирового соглашения

город Иваново 15 ноября 2018 года

Октябрьский районный суд г. Иваново в составе

председательствующего судьи Богуславской О. В.

при секретаре Афониной Е. А.

с участием:

истца Буланкиной Е. В.,

представителя истца Буланкиной Е. В. – Хабазовой М. Ю.,

представителя ответчика Панина И. А. – Шабалиной Н. В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению Буланкиной Елены Владимировны к индивидуальному предпринимателю Панину Игнату Андреевичу о расторжении договора подряда и взыскании денежных средств,

установил:

Буланкина Е. В. обратилась в суд с иском к ИП Панину И. А.Истец просит расторгнуть договор подряда № от 13.04.2018, заключенный, между Буланкиной Е. В. и ИП Паниным И. А.; взыскать с ответчика в ее пользу суммы авансовых платежей в размере 200000 рублей, уплаченные по квитанциям № от 13.04.2018 и № от 28.04.2018, неустойку за несвоевременное исполнение обязательств по договору в размере 200000 рублей, компенсацию морального вреда в размере 5000 рублей, штраф за несвоевременное выполнение обязательств по договору в размере 50 процентов от суммы, присужденной судом в пользу истца.

Заявленные требования обоснованы следующими обстоятельствами.

Между ИП Паниным И. А. и Буланкиной Е. В. 13.04.2018 заключен договор подряда №, согласно условиям которого ИП Панин И. А. принял на себя обязательства осуществить перечень работ, связанных с изготовлением и установкой металлоизделий в срок 75 дней со дня получения аванса, а Буланкина Е. В. – обеспечить полную и своевременную оплату выполненных работ. Буланкина Е. В. свои обязательства по договору выполнила, передав ИП Панину И. А. денежную сумму в размере 200000 рублей в качестве авансового платежа, в то время как ИП Панин И. А. со своей стороны не исполнил обязательства по договору в полном объеме: в установленный договором срок не произвел работ по изготовлению и установке металлоизделий, а именно: ворот, калитки, трех секций забора, 6 наверший на столбы, столбов под ворота и калитку. Буланкина Е. В. неоднократно предъявлялаИП Панину И. А. претензии, содержащие требования завершить работы согласно условиям договора, однако ответа на претензии от Панина И. А. не последовало. Буланкина Е. В. 06.09.2018 в письменной форме обратилась к ИП Панину И. А. с требованиями возвратить сумму аванса в размере 20000 рублей, а также уплатить неустойку в размере 200000 рублей в связи с нарушением установленных договором сроков выполнения работ. Настоящие требования не были удовлетворены, что послужило основанием для предъявления Буланкиной Е. В. иска в суд. Действия ИП Панина И. А., уклонившегося от исполнения условий договора, Буланкина Е. В. расценивает как нарушающие ее права потребителя, и считает, что к исполнителю по договору должны быть применены установленные Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» санкции в виде неустойки и штрафа, а также им должен быть возмещен причиненный моральный вред. Кроме того, Буланкина Е. В. полагает, что ИП Панин И. А. должен возместить ей судебные расходы, понесенные в связи с необходимостью защиты прав в судебном порядке.

В суд стороны представили заявление об утверждении мирового соглашения на следующих условиях:

1.                  Ответчик Панин И. А. в день заключения мирового соглашения единовременно в судебном заседании выплачивает истцу Буланкиной Е. В. денежную сумму в размере 200000 рублей.

2.                  Ответчик Панин И. А. обязуется предоставить металлоизделие согласно договору подряда № от 13.04.2018 в том виде и в той степени готовности, в котором оно находится на момент составлениянастоящего мирового соглашения согласно фотографиям, имеющимся в материалах дела.

3.                  Ответчик Панин И. А. обязуется своими силами и за свой счет передать истцу Буланкиной Е. В.металлоизделие (пункт 2) 20.11.2018 в период с 11 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по следующему адресу: <адрес>А.

4.                  Истец Буланкина Е. В. отказывается от заявленных ею материально-правовых требований к ответчику, составляющих предмет иска, в полном объеме.

5.                  С момента вступления в силу определения об утверждении настоящего мирового соглашения истец не имеет к ответчику каких-либо требований, связанных прямо или косвенно с отношениями сторон.

6.                  Условия, предусмотренные настоящим мировым соглашением, являются окончательными и в полном объеме определяют взаимные денежные обязательства сторон, в том числе размер штрафных санкций, убытки и иные расходы сторон, прямо или косвенно связанные с отношениями сторон.

7.                  Судебные расходы, связанные прямо и/или косвенно с рассмотрением настоящего гражданского дела, сторонами друг другу не возмещаются и лежат исключительно на той стороне, которая их понесла.

В соответствии с абз. 5 ст. 220 ГПК РФ суд прекращает производство по делу, если стороны заключили мировое соглашение и оно утверждено судом.

Судом установлено, что мировое соглашение подписано сторонами добровольно, в рамках полномочий представителя ответчика, после обсуждения и согласования условий мирового соглашения.

Последствия заключения мирового соглашения, прекращения производства по делу, предусмотренные ст. ст. 220, 221 ГПК РФ, сторонам разъяснены и понятны. Стороны настаивают на утверждении мирового соглашения.

При таких обстоятельствах, с учетом положений ст. ст. 39, 173 ГПК РФ суд считает возможным утвердить мировое соглашение на условиях, изложенных в заявлении об утверждении мирового соглашения, поскольку оно не противоречит закону и не нарушает права и интересы других лиц.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 39, 173, 220, 221, 224, 225 ГПК РФ, суд

определил:

Утвердить мировое соглашение, заключенное между Буланкиной Еленой Владимировной, и Паниным Игнатом Андреевичем, от имени и в интересах которого на основании доверенности от 30.10.2018 действует Шабалина Наталья Владимировна, на следующих условиях:

1.                  Ответчик Панин Игнат Андреевич в день заключения мирового соглашения единовременно в судебном заседании выплачивает истцу Буланкиной Елене Владимировне денежную сумму в размере 200000 рублей.

2.                  Ответчик Панин Игнат Андреевич обязуется предоставить металлоизделие согласно договору подряда № от 13.04.2018 в том виде и в той степени готовности, в котором оно находится на момент составлениянастоящего мирового соглашения согласно фотографиям, имеющимся в материалах дела.

3.                  Ответчик Панин Игнат Андреевич обязуется своими силами и за свой счет передать истцуБуланкиной Елене Владимировне металлоизделие (пункт 2) 20.11.2018 в период с 11 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по следующему адресу: <адрес>.

4.                  Истец Буланкина Елена Владимировна отказывается от заявленных ею материально-правовых требований к ответчику Панину Игнату Андреевичу, составляющих предмет иска, в полном объеме.

5.                  С момента вступления в силу определения об утверждении настоящего мирового соглашения истец Буланкина Елена Владимировна не имеет к ответчику Панину Игнату Андреевичу каких-либо требований, связанных прямо или косвенно с отношениями сторон.

6.                  Условия, предусмотренные настоящим мировым соглашением, являются окончательными и в полном объеме определяют взаимные денежные обязательства сторон, в том числе размер штрафных санкций, убытки и иные расходы сторон, прямо или косвенно связанные с отношениями сторон.

7.                  Судебные расходы, связанные прямо и/или косвенно с рассмотрением настоящего гражданского дела, сторонами друг другу не возмещаются и лежат исключительно на той стороне, которая их понесла.

Производство по делу по исковому заявлению Буланкиной Елены Владимировны к индивидуальному предпринимателю Панину Игнату Андреевичу о расторжении договора подряда и взыскании денежных средств прекратить.

Повторное обращение в суд по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям не допускается.

На определение может быть подана частная жалоба в Ивановский областной суд через Октябрьский районный суд г. Иваново в течение 15 дней со дня вынесения определения судом первой инстанции.

Судья подпись О. В. Богуславская

Копия верна

Судья О. В. Богуславская