Судебный акт #1 (Решение) по делу № 2-348/2019 (2-10446/2018;) ~ М-9744/2018 от 16.11.2018

Дело № 2-348/2019

             РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

15 января 2019 года                                                                   г. Одинцово

Одинцовский городской суд Московской области в составе:

председательствующего судьи     Кетовой Л.С.

при секретаре                                 Барбулеве И.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ПАО «МРСК Центра» в лице филиала «Смоленскэнерго» к Люблянскому Михаилу Леонидовичу о расторжении договора, взыскании денежных средств,

УСТАНОВИЛ:

ПАО «МРСК Центра» в лице филиала «Смоленскэнерго» обратилось в суд с иском к Люблянскому М.Л., просит расторгнуть договор № от 21.04.2016 г. об осуществлении технологического присоединения между ПАО «МРСК Центра» и Люблянским М.Л.; взыскать с Люблянского М.Л. в пользу ПАО «МРСК Центра» в лице филиала «Смоленскэнерго» понесенные затраты в размере 18 980,38 руб. – за невыполение договорных обязательств по мероприятиям, и расходы по госпошлине в размере 6 759 руб.

Свои исковые требования истец мотивировал тем, что 10.02.2016 г. ответчик обратился к ПАО «МРСК Центра» в лице филиала «Смоленскэнерго» с заявкой на технологическое присоединение к электрическим сетям, в котором указывал, что сроки выполнения им проектирования и поэтапное введение в эксплуатацию энергопринимающие устройства объектов по постоянному электроснабжению – сентябрь 2014 г. Между ПАО «МРСК Центра» в лице филиала «Смоленскэнерго» и Люблянским М.Л. заключен договор № от 21.04.2016 г. об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям фермы мощностью 25,0 квт по 3 категории надежности электроснабжения на уровне напряжения 10 кв по адресу: АДРЕС, примерно в 250 метрах юго-восточнее д. ....., который был разработан в соответствии с требованием регламента Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам к электрическим сетям от 27.12.2004 г. №, утвержденным Постановлением Правительства РФ. Срок выполнения технологических мероприятий к подключению к сетям ПАО «МРСК Центра» по п.5 договора, составляет 4 месяца со дня заключения, который истек 21.08.2016 г. Согласно п.10 договора, размер платы за технологическое присоединение составляет 497 281,50 руб. Протоколом согласования разногласий к договору была урегулирована сумма размера оплаты за технологическое присоединение в размере 41 266,29 руб. которая ответчиком была оплачена в полном объеме. По условиям п. № договора № от 21.04.2016г. ответчик обязан надлежащим образом исполнить обязательства, в том числе по выполнению технологических мероприятий по присоединению в пределах границ его земельного участка, после выполнения мероприятий, предусмотренных в технических условиях, уведомить сетевую компанию о выполнении их и принять в нем совместное участие в осмотре. Так, по условиям п.п. 11.1, 11.2 технических условий № заявитель должен осуществить строительство новых линий электропередачи ЛЭП 10 кВ oт последней опоры, проектируемой ПАО «МРСК Центра» в соответствии с разделом 10 настоящих условий, до проектируемой ТП-10/0,4 кВ заявителя, запроектировать и построить необходимое количество ЛЭП -0,4 кВ, проектируемой ТП-10/04кВ заявителя от РУ-0.4 кВ объекта электроснабжения. Сечение и марку изолированного провода определить проектом в соответствии с ПУЭ и действующей НТД, согласовать ЛП 10кВ и ЛЭП -0,4 кВ с сетевой компанией, обеспечить готовность к физическому соединению линии 0,4 кВ в точке присоединения, однако по настоящее время указанные технологические мероприятия заявителем не выполнены, что является нарушением обязательств. В тоже время, несмотря на бездействие ответчика по выполнению всех своих обязательств по договору, ПАО «МРСК Центра» при осуществлении мероприятий понесло фактические затраты, связанные с разработкой и выдачей технических условий, выполнением проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ, также понесены накладные расходы. Общая сумма понесенных фактических затрат (расходов) составляет 60 246,67 руб., но с учетом минуса оплаты заявителем 41 266,29 руб., сумма фактических затрат составила 18 980,38 руб. В адрес ответчика 02.03.2018 г. и 17.08.2018 г. направлены претензии о невыполнении ответчиком технологических мероприятий с приложением соглашения о расторжении договора № от 21.04.2016 г. с компенсацией понесенных убытков, которые ответчиком оставлены без ответа.

Истец: представитель ПАО «МРСК Центра» в лице филиала «Смоленскэнерго» в судебное заседание явился, исковые требования поддержал в полном объеме.

Ответчик: Люблянский М.Л. в судебное заседание не явился, извещался судом о месте и времени судебного заседания надлежащим образом.

         Суд, с учетом мнения представителя истца, счел возможным рассмотреть дело в отсутствие ответчика, надлежащим образом извещенного о дате, времени и месте и судебного заседания.

Выслушав мнение представителя истца, изучив материалы дела, суд пришел к следующему.

Согласно п.3 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам к электрическим сетям от 27.12.2004 г. №, утвержденных Постановлением Правительства РФ, сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению при условии соблюдения им настоящих Правил и наличии технической возможности технологического присоединения.

Независимо от наличия или отсутствия технической возможности технологического присоединения на дату обращения заявителя сетевая организация обязана заключить договор с лицами, указанными в пунктах 12.1, 14 и 34 настоящих Правил, обратившимися в сетевую организацию с заявкой на технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих им на праве собственности или на ином предусмотренном законом основании (далее - заявка), а также выполнить в отношении энергопринимающих устройств таких лиц мероприятия по технологическому присоединению.

10.02.2016 г. Люблянский М.Л. обратился в ПАО «МРСК Центра» с заявкой на присоединение энергопринимающих устройств, в соответствии с которой, в связи с новым строительством просит осуществить технологическое присоединение фермы, расположенной по адресу: АДРЕС, примерно в 250 метрах юго-восточнее д. ..... (л.д.10).

Согласно п.13 заявки, планируемый срок проектирования энергопринимающего устройства – февраль 2016 г., планируемый срок введения энергопринимающего устройства в эксплуатацию объекта – апрель 2016 г.

21.04.2016 г. между Филиалом «Смоленскэнерго» ПАО «МРСК Центра» (сетевая организация) и Люблянским М.Л. (заявитель) заключен договор № об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, согласно которому сетевая организация принимает на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя фермы, в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики), с учетом следующих характеристик: максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств 25,0 кВт, категория надежности: 3, класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение: 10 кВт. Заявитель обязуется оплатить расходы на технологическое присоединение в соответствии с условиями настоящего договора (л.д.12-13).

Согласно п.2 договора, технологическое присоединение необходимо для электроснабжения фермы, расположенной (которая будет располагаться) по адресу: АДРЕС, примерно в 250 метрах юго-восточнее д. ......

Согласно п.4 договора, технические условия являются неотъемлемой частью настоящего договора.

Согласно п.5 договора, срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 4 месяца со дня заключения настоящего договора.

Согласно п.8 договора, заявитель обязуется: надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в том числе, по выполнению возложенных на заявителя мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, указанные в технических условиях; после выполнения мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ участка заявителя, предусмотренных техническими условиями, уведомить сетевую организацию о выполнении технических условий; принимать участие в осмотре ( обследовании) присоединяемых энергопринимающих устройств сетевой организацией; после осуществления сетевой организацией фактического притсоединения энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям, фактического приема (подачи) напряжения и мощности подписать акт разграничения балансовой принадлежности электрических сетей, акт разграничения эксплуатационной ответственности, акт об осуществлении технологического присоединения либо представить мотивированный отказ от подписания в течение 3 рабочих дней со дня получения указанных актов от сетевой организации; надлежащим образом исмполнять указанные в разделе 3 настоящего договора обязательства по оплате расходов на технологическое присоединение; уведомить сетевую организацию о направлении заявок в иные сетевые организации при технологическом присоединении энергопринимающих устройств, в отношении которых применяются категория надежности электроснабжения, предусматривающая использование 2 и более источников электроснабжения.

Согласно п.10 договора, размер платы за технологическое присоединение составляет 497 281,50 руб.

21.04.2016 г. между Филиалом «Смоленскэнерго» ПАО «МРСК Центра» (сетевая организация) и Люблянским М.Л. (заявитель) подписан Протокол согласования разногласий к договору № об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, согласно которому пункт 10 договора согласован в следующей редакции: размер платы за технологическое присоединение составляет 41 266,29 руб. (л.д.14).

Размер платы за технологическое присоединение в размере 41 266,29 руб. уплачена Люблянским М.Л. в полном объеме.

Согласно п.11 Технических условий для присоединения к электрическим сетям № от 16.02.2016 г., заявитель осуществляет: строительство новых линий электропередачи: предусмотреть строительство ЛЭП-10 кВ от последней опоры, проектируемой ПАО «МРСК Центра» в соответствии с разделом 10 настоящих технических условий, до проектируемой ТП-10/0,4 кВ заявителя. В начале проектируемой ЛЭП-10 кВ установить линейный разъединитель и пункт коммерческого учета (ПКУ); запроектировать и построить необходимое количество ЛЭП-0,4 кВ от РУ- 0,4 кВ проектируемой ТП-10/0,4 кВ до ВРУ-0,4 кВ объекта электроснабжения. Параметры ЛЭП-0,4 кВ определить проектом; марку и сечение изолированного провода определить проектом в соответствии с ПУЭ и действующей НТД; трассы ЛЭП-10 Кв и ЛЭП-0,4 Кв согласовать с Духовщинским РЭС и другими заинтересованными организациями. Строительство новых подстанций: запроектировать и построить трансформаторную подстанцию 10/0,4 кв. Место установки, тип ТП, мощность силового трансформатора и параметры оборудования определить проектом согласно подключаемой нагрузке и согласовать с Духовщинским РЭС другими заинтересованными организациями (л.д.15-16).

Согласно п.16 (6) Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам к электрическим сетям от 27.12.2004 г. №, утвержденных Постановлением Правительства РФ, срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению (в случае если техническими условиями предусмотрен поэтапный ввод в работу энергопринимающих устройств - мероприятий, предусмотренных очередным этапом) считается нарушенным заявителем при наступлении хотя бы одного из следующих обстоятельств:

а) заявитель не направил в адрес сетевой организации уведомление о выполнении им мероприятий, предусмотренных техническими условиями, в том числе уведомление об устранении замечаний, полученных по результатам проверки выполнения технических условий;

б) заявитель уклоняется от проведения проверки выполнения технических условий, в том числе от проведения повторного осмотра энергопринимающего устройства после доставки сетевой организации направленного заявителем уведомления об устранении замечаний, выявленных в результате проверки выполнения технических условий;

в) заявитель не устранил замечания, выявленные в результате проведения проверки выполнения технических условий;

г) заявитель ненадлежащим образом исполнил обязательства по внесению платы за технологическое присоединение.

Согласно п.16 (5) Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам к электрическим сетям от 27.12.2004 г. №, утвержденных Постановлением Правительства РФ, нарушение заявителем установленного договором срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению (в случае если техническими условиями предусмотрен поэтапный ввод в работу энергопринимающих устройств - мероприятий, предусмотренных очередным этапом) на 12 и более месяцев при условии, что сетевой организацией в полном объеме выполнены мероприятия по технологическому присоединению, срок осуществления которых по договору наступает ранее указанного нарушенного заявителем срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению, может служить основанием для расторжения договора по требованию сетевой организации по решению суда.

01.03.2018 г. Филиал «Смоленскэнерго» ПАО «МРСК Центра» направил в адрес Люблянского М.Л. уведомление о невыполнении в срок мероприятий по договору ТП с приложением соглашения о расторжении к договору № от 21.04.2016 г. и акта об оказании услуг по осуществлению технологического присоединения (л.д.17-21).

Согласно ст.450 ГК РФ изменение и расторжение договора возможны по соглашению сторон, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими законами или договором.

По требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут по решению суда только: 1) при существенном нарушении договора другой стороной; 2) в иных случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или договором.

Существенным признается нарушение договора одной из сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора.

Суд приходит к выводу, что со стороны ответчика существенно нарушены условия договора, в связи с чем, договор № от 21.04.2016 г. подлежит расторжению.

Согласно п. 1 ст. 15 ГК РФ лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере. Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).

Филиалом «Смоленскэнерго» ПАО «МРСК Центра» при исполнении договора понесены расходы на общую сумму в размере 60 246,67 руб.

В связи с тем, что ответчиком уплачена сумма в размере 41 266,29 руб., сумма подлежащая взысканию с ответчика составляет 18 980,38 руб.

Суд согласен с предоставленным стороной истца расчетом взыскиваемой суммы, доказательств обратного суду предоставлено не было.

В силу ст. 98 ГПУК РФ с ответчика в пользу истца подлежат взысканию расходы по оплате государственной пошлины в размере 6 759,00 руб.

На основании изложенного, оценив собранные по делу доказательства в их совокупности, суд приходит к выводу о том, что исковые требования основаны на законе и подлежат удовлетворению в полном объеме.

      Руководствуясь ст.ст. 12, 194–198, 199 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования ПАО «МРСК Центра» в лице филиала «Смоленскэнерго» к Люблянскому Михаилу Леонидовичу о расторжении договора, взыскании денежных средств - удовлетворить.

Расторгнуть договор № от 21.04.2016 г. об осуществлении технологического присоединения, заключенный между ПАО «МРСК Центра» и Люблянским Михаилом Леонидовичем.

Взыскать с Люблянского Михаила Леонидовича в пользу ПАО «МРСК Центра» в лице филиала «Смоленскэнерго» затраты за невыполнение договорных обязательств по мероприятию в размере 18 980,38 руб. и расходы по оплате государственной пошлины в размере 6 759,00 руб., а всего взыскать 25 739 руб. 38 коп.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Московский областной суд через Одинцовский городской суд в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме.

Федеральный судья:                                                                             Л.С. Кетова