Судебный акт #1 (Определение) по делу № 13-101/2021 от 22.06.2021

Дело № 13-101/2021

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

судебного заседания

14 июля 2021 года      г. Николаевск-на-Амуре

Николаевский-на-Амуре городской суд Хабаровского края в составе:

председательствующего судьи Смолиной Е.Г.,

при секретаре судебного заседания Бучневой Т.М.,

с участием:

представителя заявителя АО «Многовершинное» Краснова П.А., действующего на основании доверенности № МНВ-21/20 от 02.04.2020,

заинтересованного лица – Николаевского-на-Амуре межрайонного природоохранного прокурора Кулыгина Г.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании заявление представителя заявителя АО «Многовершинное» Краснова П.А. об отсрочке исполнения решения суда,

установил:

Решением Николаевского-на-Амуре городского суда Хабаровского края от 06.07.2020 удовлетворены исковые требования Николаевского-на-Амуре межрайонного природоохранного прокурора к АО «Многовершинное» в интересах Российской Федерации и неопределенного круга лиц о признании незаконными действий по сбросу неочищенных сточных вод в водные объекты, возложении обязанности прекратить осуществлять сброс в водные объекты неочищенных сточных вод в превышением предельной допустимой концентрации вредных веществ, возмещении ущерба, причиненного водным объектам.

13.10.2020 решение вступило в законную силу и обращено к исполнению.

22.06.2021 ответчик обратился в суд с заявлением об отсрочке исполнения указанного решения суда, в обоснование которого указал следующее.

Решением Николаевского-на-Амуре городского суда Хабаровского края от 06 июля 2020 года по делу № 2-337/2020 на акционерное общество «Многовершинное» возложена обязанность прекратить осуществлять сбросы в реку Левый Ул, ручей Бирсалали, ручей Улченок неочищенных сточный вод с превышением предельно допустимых концентраций вредных веществ.

В отношении ручья Улченок водопользование осуществляется на основании
Решения о предоставлении о предоставлении водного объекта в пользование № 27-
20.03.09.002-Р-РСБХ-С-2019-02057/00 от 09.01.2019 г., сброс сточных вод осуществляется через выпуск № 1.

АО «Многовершинное» принято решение о закрытии сброса сточных вод путем
установки заглушки на выпускном коллекторе выпуска № 1 в руч. Улченок. Акт от
16.06.2021 года, подтверждающий совершение соответствующих действий прилагается.
Т.е. АО «Многовершинное» исполнило решение суда в отношении ручья Улченок.

В соответствии с пунктом 1 статьи 37 Федерального закона от 02.10.2007 года №
229-ФЗ «Об исполнительном производстве» должник вправе обратиться с заявлением о
предоставлении отсрочки исполнения судебного акта.

В соответствии со статьей 434 ГПК РФ при наличии обстоятельств, затрудняющих исполнение судебного постановления должник вправе поставить перед судом вопрос об отсрочке исполнения.

При исполнении решения Николаевского-на-Амуре городского суда Хабаровского края от 06 июля 2020 года по делу N° 2-337/2020 выявились следующие обстоятельства:

В отношении обязанность прекратить осуществлять сбросы в ручей Бирсалали.

В соответствии с решением о предоставлении водного объекта в пользование №
27-20.03.09.002-Р-РСБХ-С-2019-02059/00 от 09.01.2019 г., АО «Многовершинное» был
предоставлен для сброса сточных вод ручей Бирсалали (выпуск № 3). Осуществление
сброса сточных вод осуществляется с использованием водоотводящих сооружений: аккумулирующий прудок (прямоугольный резервуар с размерами по дну 45x16 м); дренажной канавы шириной по дну в месте выпуска 1,5 м, глубиной 0,5 м.

В соответствии с Пояснительной запиской к решению о предоставлении водного
объекта в пользование № 27-20.03.09.002-Р-РСБХ-С-2019-02059/00 от 09.01.2019 г.,
сточные воды в виде пульпы, образующиеся на фабрике, сбрасываются в хвостохранилище овражно-балочного типа, расположенного в долине руч. Бирсалали, где проходят очистку путем отстаивания и дренажа через тело плотины. Дренажная вода (прошедшая сквозь тело платины), поступающая в емкость аккумуляторного прудка из-под дамбы хвостохранилища, подается на фабрику для технического водоснабжения, за счет этой воды обеспечивается оборотное водоснабжение фабрики. Остальной поток сбрасывается в ручей Бирсалали по дренажной канаве. Существующая технологическая схема не предполагает возможности изолировать или перекрыть поступление воды в результате дренажа, тем самым не представляется возможности прекратить сброс сточных вод.

Поэтому АО «Многовершинное» завершает реконструкцию хвостохранилища путем строительства третьей очереди, предусматривающей специальную систему контроля дренажа сточных вод и исключающей бесконтрольную фильтрацию воды. Это позволит устранить сброс сточных вод с превышением предельно допустимых концентраций вредных веществ.

Так, в настоящее время АО «Многовершинное» получило проект «Третья очередь хвостохранилища для размещения хвостов сорбционного цианирования ЗИФ АО «Многовершинное», разработанный ООО «Научно-исследовательский и проектно-
экспертный центр «Промгидротехника» (ИНН 3124001316, ОГРН 1023101658227). Проекту присвоен № 1173-01. Проект предусматривает полное повторное использование сточных вод, образующихся в результате дренажа, а сброс сточных вод в ручей Бирсалали предполагается осуществлять только исключительных случаях. С учетом этого в ручей Бирсалали не будет производится сброс сточных вод.

В Разделе 2 проекта, том 2, на странице 12 предусмотрено: «Прямой сброс
поверхностного стока в водотоки не будет производиться, в связи с использованием
оборотного водоснабжения на проектируемом объекте».

Для выполнения строительства Третьей очереди хвостохранилища для размещения хвостов сорбционного цианирования ЗИФ АО «Многовершинное», был заключен договор строительного подряда N° МНВ 73-2020 от 03 июля 2020 года, со стоимостью работ 87"993"652,01 рубля. Первоначальный срок завершения строительства был определен до 15 ноября 2020 года, однако в связи со сложностью объекта срок выполнения работ был продлен до 30 июня 2021 года по условиям Дополнительного соглашения № 2 от 13 апреля 2021. При этом существует вероятность очередного продления сроков до 31 декабря 2021 года.

С учетом изложенного, АО «Многовершинное» просит предоставить отсрочку
исполнения решения Николаевского-на-Амуре городского суда Хабаровского края от 06 июля 2020 года по делу № 2-337/2020 о возложении обязанности прекратить осуществлять сбросы в ручей Бирсалали неочищенных сточный вод с превышением

предельно допустимых концентраций вредных веществ на срок до 31 декабря 2021 года.

В отношении обязанность прекратить осуществлять сбросы в реку Левый Ул.

В соответствии с решением о предоставлении водного объекта в пользование №
27-20.03.09.002-Р-РСБХ-С-2019-02060/00 от 09.01.2019 г., АО «Многовершинное» был
предоставлен для сброса сточных вод объект река Левый Ул (выпуск № 4.1., № 4.2., № 4.3., № 4.4., № 4.5.). Осуществление сброса сточных вод осуществляется с использованием водоотводящих сооружений: пред отстойник № 1, для предварительного отстаивания шахтных вод; реагентный узел, предназначенный для приема, хранения и дозировки реагентов; трубопровод подачи шахтной воды; трубопровод подачи воды после обработки; -пруд-осветлитель (пруд отстойник № 2) для приема и осветления естественным отстаиванием обработанной реагентами шахтной воды; трубчатый водосброс, диаметром 500 мм х 3 шт. - для сброса очищенной воды из пруда-осветлителя в водный объект; трубчатый водосброс, диаметром 250 мм х 2 шт. - для сброса очищенной воды из пруда-осветлителя в водный объект.

В соответствии с пояснительной запиской к решению о предоставлении водного
объекта в пользование № 27-20.03.09.002-Р-РСБХ-С-2019-02060/00 от 09.01.2019 г.,
шахтные воды в количестве 154,2 м3/час, 1350,0 тыс. м3/год направляются для очистки от вредных примесей на станцию очистки шахтных вод (СОШВ). Часть очищенных сточных вод используют на технологические нужды в количестве 735,0 тыс. м3/год, а часть сбрасывается в р. Левый Ул (выпуск № 2).

Между АО «Многовершинное» и ООО «Ай Ди Инжинирс» заключен договор № 05-2019 от 01.07.2019г. (далее-Договор) предметом которого является разработка проектной документации по объекту: «Реконструкция рудника Мновершинный». Этап 1 –Горные работы». Одним из этапов Договора является этап 3.1. «Разработка проектной документации» по 87 объектам и одним из объектов является СОШВ. Работы до настоящего времени не выполнены, сроки по Договору нарушены. Для выполнения работ по Договору в части СОШВ ООО «Ай Ди Инжинирс» привлекло судподрядчика ООО «Институт Пермский Бумпромпроект». В связи с некачественным выполнением работ в настоящее время данные организации являются сторонами судебного дела № А50-31992/2020. Рассмотрение дела приостановлено в связи с назначением экспертизы (определение Арбитражного суда Пермского края от 07.06.2021г.)

Представленная в рамках Договора проектная документация не обосновывает
технологию очистки шахтных вод, т. к. не выполняют требований п. 6 ст. 15 ФЗ-384; п.6.2 СанПиН 2.1.5.980-00; п.п.7.7.2, 7.7.6, 9.1.2, 9.1.18 СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85»; п.25 Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию...». С учетом изложенных недостатков разработанная в рамках Договора проектная документация по СОШВ не имеет для АО «Многовершинное» потребительской ценности и не может быть использована для предусмотренных целей, о чем АО «Многовершинное» было сообщено Арбитражному суду в рамках дела № А50-31992/2020. Для устранения сложившейся ситуации ООО «Ай Ди Инжинирс» осуществляло поиск субподрядчиков, например, ООО «Квант Минерал» (Письмо №21-030 от 03.02.2021г.). Однако ситуация так и не была устранена, поэтому АО «Многовершинное» в настоящее время осуществляет поиск проектировщиков и проводятся переговоры с компаниями ООО «ЕМС» (Протокол технического совещания от 20.05.2021г.) и ООО «АСК» (Предложение о сотрудничестве от 16.04.2021 № 26-СТ, Протокол технического совещания от 21 мая 2021г.). Заключение договора с новым проектировщиком СОШВ планируется на июль 2021г., а выполнение работ по проектированию с получением положительных
государственных экспертиз завершится во 2 кв. 2022г. (план-график исполнения проекта ООО «ЕМС»). Далее проектные решения будут реализованы в срок до конца 2 кв.2023г.

Уточнив впоследствии заявленные требования, указал, что АО «Многовершинное» в настоящее время эксплуатирует хвостохранилище (Вторая
очередь). В связи с тем, что отработка месторождения рудного золота АО «Многовершинное» продолжается и имеет перспективы дальнейшем отработки, и в связи с отсутствием ёмкости складирования хвостов сорбционного цианирования
золотоизвлекательной фабрики (ЗИФ) до полной отработки месторождения, было принято решение о строительстве 3 очереди хвостохранилища.

Для разработки проектной и рабочей документации по объект «Третья очередь
хвостохранилища» АО «Многовершинное» заключило договор № 1173П-2017 от 01 июля 2017 года с проектной организацией Обществом с ограниченной ответственностью Научно-исследовательский и проектно-экспертный центр «Промгидротехника» (ООО НИПЭЦ «Промгидротехника»).

Договор предусматривал выполнение работ в течение 1 года и 8 месяцев. В
дальнейшем к договору были заключено дополнительное соглашение № Тщ29.01.2019
года, которое увеличило срок исполнения договора до конца 2019 года. Также было
заключено Дополнительное соглашение № 2 от 22.10.2020 года, предусматривающее корректировку проектной документации. Общий срок разработки проекта составил более 3 лет.

В соответствии с Пояснительной запиской к решению о предоставлении водного
объекта в пользование № 27-20.03.09.002-Р-РСБХ-С-2019-02059/00 от 09.01.2019 г.,
сточные воды в виде пульпы, образующиеся на фабрике, сбрасываются в хвостохранилище овражно-балочного типа, расположенного в долине руч. Бирсалали, где проходят очистку путем отстаивания и дренажа через тело плотины. Дренажная вода (прошедшая сквозь тело платины), поступающая в емкость аккумуляторного прудка из-под дамбы хвостохранилища, подается на фабрику для технического водоснабжения, за счет этой воды обеспечивается оборотное водоснабжение фабрики. Остальной поток сбрасывается в ручей Бирсалали по дренажной канаве. Существующая технологическая схема не предполагает возможности изолировать или перекрыть поступление воды в результате дренажа, тем самым не представляется возможности прекратить сброс сточных вод.

Поэтому АО «Многовершинное» завершает реконструкцию хвостохранилища путем строительства третьей очереди, предусматривающей специальную систему контроля дренажа сточных вод и исключающей бесконтрольную фильтрацию воды. Это позволит устранить сброс сточных вод с превышением предельно допустимых концентраций вредных веществ.

Так, в настоящее время АО «Многовершинное» получило проект «Третья очередь хвостохранилища для размещения хвостов сорбционного цианирования ЗИФ АО «Многовершинное», разработанный ООО «Научно-исследовательский и проектно-
экспертный центр «Промгидротехника» (ИНН 3124001316, ОГРН 1023101658227). Проекту присвоен № 1173-01. Проект предусматривает полное повторное использование сточных вод, образующихся в результате дренажа, а сброс сточных вод в ручей Бирсалали предполагается осуществлять только исключительных случаях. С учетом этого в ручей Бирсалали не будет производится сброс сточных вод.

В Разделе 2 проекта, том 2, на странице 12 предусмотрено: «Прямой сброс поверхностного стока в водотоки не будет производиться, в связи с использованием оборотного водоснабжения на проектируемом объекте».

Для крепления гребня и низового откоса скальным грунтом АО Многовершинное» заключило договор строительного подряда № МНВ 57-2021 от 11.06.2021 года с ООО «АВИК». Срок выполнения работ по договору определен с 25.06.2021 г. по 10.08.2021 года.

Также для выполнения строительства Третьей очереди хвостохранилища для
размещения хвостов сорбционного цианирования ЗИФ АО «Многовершинное» с
Обществом с ограниченной ответственностью «Электромонтаж» был заключен договор
строительного подряда № МНВ 60-2021 от 15.06.2021 года на устройство системы
гидротранспорта. Срок выполнения работ по договору с 25.06.2021 по 15.08.2021 года.

Для выполнения строительства Третьей очереди хвостохранилища для размещения хвостов сорбционного цианирования ЗИФ АО «Многовершинное» с Обществом с ограниченной ответственностью «Спецпромстрой» был заключен договор строительного подряда № МНВ 73-2020 от 03 июля 2020 года, со стоимостью работ 87"993"652,01 рубля. Первоначальный срок завершения строительства был определен до 15 ноября 2020 года, однако в связи со сложностью объекта срок выполнения работ был продлен до 30 июня 2021 года по условиям Дополнительного соглашения № 2 от 13 апреля 2021.

Дополнительным соглашением № 3 от 01.07.2021 года к договору строительного
подряда N9 МНВ 73-2020 был определен дополнительный объем работ по строительству Третьей очереди хвостохранилища, срок выполнения которых определен до 01 декабря 2021 года.

В рамках реализации проекта по строительству 3 очереди хвостохранилища АО
«Многовершинное» заключило с ООО «Челябинский завод мобильных энергоустановок и конструкций» договор поставки № МНВ-03-2021-64 от 03.06.2021 года, на поставку Плавучей насосной станции CHZMEK-PST 300/81, которая будет осуществлять забор осветленной воды из хвостохранилища для целей оборотного водоснабжения (Том 2 проектной документации «Третья очередь хвостохранилища для размещения хвостов сорбционного цианирования ЗАО «АО «Многовершинное»). Срок поставки плавучей насосной станции в течение 90 дней с даты заключения договора. Срок монтажа плавучей станции в течение 4 недель. Расчетное время окончания монтажа станции - до 01 ноября 2021 года.

После окончания строительства и монтажа дополнительного оборудования объект строительства подлежит вводу в эксплуатацию под контролем Ростехнадзора. В
соответствии с Административным регламентом Ростехнадзора по предоставлению
государственной услуги по выдаче разрешения на эксплуатацию гидротехнических
сооружений, утвержденного приказом Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору от 2 октября 2015 г. N 394, п. 14 установлен срок до 30 дней, для выдачи Разрешения на ввод объекта. Ориентировочный срок по объекту до 31 декабря 2021 года.

С учетом изложенного, АО «Многовершинное» просит предоставить отсрочку
исполнения решения Николаевского-на-Амуре городского суда Хабаровского края от 06 июля 2020 года по делу № 2-337/2020 о возложении обязанности прекратить осуществлять сбросы в ручей Бирсалали неочищенных сточных вод с превышением допустимой концентрации вредных веществ на срок до 31 декабря 2021 года.

Кроме того, 01.07.2019г. между АО «Многовершинное» (Заказчик) и ООО «Ай Ди Инжинирс» (Исполнитель) заключен договор № 05-2019 от (далее- Договор) предметом которого является разработка проектной документации по объекту:

«Реконструкция рудника Многовершинный». Этап 1 –Горные работы». Одним из этапов Договора является этап 3.1. «Разработка проектной документации» по 87 объектам, включая Станция очистки шахтных вод (СОШВ) (см. подп.2.3. п.1.12 «Перечень объектов этапа 1 Технического задания к Договору).

Для выполнения работ по Договору в части СОШВ ООО «Ай Ди Инжинирс» привлекло субподрядчика ООО «Институт Пермский Бумпромпроект». В связи с некачественным выполнением работ в настоящее время данные организации являются сторонами судебного дела № А50-31992/2020. Рассмотрение дела приостановлено в связи с назначением экспертизы (определение Арбитражного суда Пермского края от 07.06.2021г.) Представленная в рамках Договора проектная документация не обосновывает технологию очистки шахтных вод, т. к. не выполняются требования п. 6 ст. 15 ФЗ-384; п.6.2 СанПиН 2.1.5.980-00; п.п.7.7.2, 7.7.6, 9.1.2, 9.1.18 СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85»; Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», в том числе: итоговый расчет очистки примесей, предлагаемый Исполнителем, находится в противоречии с характеристиками ионообменных смол типа Lewatit, представленными ранее в проектной документации; половина из заявленных разработчиком веществ (14 основных элементов, в соответствии с выданными исходными данными), по которым достигаются ПДКрх (Предельно допустимая концентрация для рыбохозяйственного пользования) на выходе очистных сооружений, являются приемлемыми для рассматриваемых сорбентов; возможность очистки по данному соединению на применяемых сорбентах, а также возможность достижения необходимой концентрации на выходе не были подтверждены; не было выполнено требование АО «Многовершинное» об изменении в материалах проектной документации по очистке шахтных вод количества компонентов вредных примесей до 14 (протокол Технического совещания по рассмотрению текущего статуса разработки материалов проектной документации и результатов изысканий по проекту «Реконструкция рудника «Многовершинный». Этап 1 - Горные работы от 26.10.20г.); не учтены замечания о переводе очистных сооружений на автоматический режим работы, т.е. без постоянного пребывания людей.

В связи с нарушением Исполнителем сроков выполнения работ 25.06.2021г., по
причине сложности технологии очистки до нормативных значений, АО «Многовершинное» направило ООО «Ай Ди Инжинирс» уведомление о расторжении Договора.

Далее для устранения сложившейся ситуации АО «Многовершинное» осуществляло поиск нового проектировщика, переписку с которыми Заявитель прилагал ранее. Однако сроки завершения проектирования, предлагаемые подрядчиками, составляют 2 кв. 2022г., что не устраивает АО «Многовершинное».

Таким образом, АО «Многовершинное» не исполнило решение суда по независящим от Заявителя причинам, связанным с отсутствием готовых технологических решений по очистке шахтных вод, что повлекло как нарушение ООО «Ай Ди Инжинирс» установленных в Договоре сроков, так и предлагаемые новыми потенциальными подрядчиками длительные сроки выполнения договора на проектирование СОШВ.

В результате поиска и переговоров с проектировщиками 01 июля 2021г. АО
«Многовершинное» был заключен договор №МНВ-ПР-06/2021 с ООО «Забайкалзолотопроект», который предложил следующие сроки: разработка технологии очистки -30.09,2021г. разработка проектной документации с учетом прохождения

государственных экспертиз и дополнительных сроков на устранение возможных замечаний государственных органов (при их наличии)-20.04.2022г. Само проектирование планируется завершить в срок до 10.12.2021г.

Согласно Техническому заданию к Договору №МН8-ПР-06/2021 от 01 июля 2021г. с ООО «Забайкалзолотопроект» срок окончания строительства по 1 этапу (Реконструкция (предварительно - отстаивание в прудах отстойниках и реагентная обработка) с обеспечением очистки шахтных вод не менее 95% загрязнения (до уровня фоновых концентраций) составляет 1 июля 2022 (п. 1.10 Задания на проектирование).

Таким образом, срок реализации проекта АО «Многовершинное» и внедрения
СОШВ составляет 30.06.2022, после которого Заявитель сможет прекратить осуществлять сброс в реку Левый Ул неочищенных сточный вод с превышением предельно допустимых концентраций вредных веществ, а именно с 01 июля 2022 г.

В судебном заседании представитель заявителя Краснов П.А. поддержал требования по доводам, изложенным в заявлении.

В судебном заседании Николаевский-на-Амуре межрайонный природоохранный прокурор Кулыгин Г.В. полагал возможным предоставить заявителю отсрочку исполнения решения на указанный сроки.

В судебное заседание представитель ОСП по Николаевскому району УФССП России по Хабаровскому краю и ЕАО не явился, извещен в надлежащем порядке и заблаговременно.

При таких обстоятельствах суд вправе рассмотреть данное заявление в отсутствие указанных участников процесса по имеющимся в деле материалам, поскольку их неявка не является препятствием для рассмотрения поданного заявления по существу.

Выслушав участников процесса, изучив материалы дела, суд приходит к следующим выводам.

Вступившие в законную силу судебные постановления, как установлено частью 2 статьи 13 ГПК РФ, являются обязательными для всех без исключения органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений, должностных лиц, граждан, организаций и подлежат неукоснительному исполнению на всей территории Российской Федерации.

В соответствии со ст.203 ГПК РФ суд, рассмотревший дело, по заявлениям лиц, участвующих в деле, судебного пристава-исполнителя либо исходя из имущественного положения сторон или других обстоятельств вправе отсрочить или рассрочить исполнение решения суда.

Основанием для отсрочки или рассрочки исполнения решения являются неустранимые на момент обращения в суд обстоятельства, которые носят исключительный характер, свидетельствуют о невозможности или крайней затруднительности исполнения решения суда.

Суд при рассмотрении заявлений лиц, участвующих в деле, судебного пристава-исполнителя об отсрочке или рассрочке исполнения решения суда в каждом конкретном случае должен установить наличие или отсутствие таких обстоятельств, препятствующих исполнению должником исполнительного документа в установленный срок.

Как следует из материалов дела, вступившим в законную силу решением Николаевского-на-Амуре городского суда Хабаровского края от 06.07.2020 удовлетворены исковые требования Николаевского-на-Амуре межрайонного природоохранного прокурора в интересах Российской Федерации и

неопределенного круга лиц к АО «Многовершинное» о признании незаконными действий по сбросу неочищенных сточных вод в водные объекты, возложении обязанности прекратить осуществлять сброс в водные объекты неочищенных сточных вод с превышением предельно допустимой концентрацией вредных веществ, возмещении ущерба.

Признаны незаконными действия АО «Многовершинное» по сбросу неочищенных сточных вод в водные объекты Николаевского района Хабаровского края – реку Левый Ул, ручей Бирсалали, ручей Улченок. На Акционерное общество «Многовершинное» возложена обязанность прекратить осуществлять сброс в реку Левый Ул, ручей Бирсалали, ручей Улченок неочищенных сточных вод с превышением предельно допустимой концентрацией вредных веществ. Взысканы ущерб и судебные расходы.

Решение обращено к исполнению 11.12.2020.

Как разъяснено в пункте 25 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 17.11.2015 N 50 "О применении судами законодательства при рассмотрении некоторых вопросов, возникающих в ходе исполнительного производства", по смыслу положений статьи 37 Закона об исполнительном производстве, статьи 434 ГПК РФ основаниями для предоставления отсрочки или рассрочки исполнения исполнительного документа могут являться неустранимые на момент обращения в суд обстоятельства, препятствующие исполнению должником исполнительного документа в установленный срок.

Суд считает, что заявителем представлены доказательства принятия реальных мер для исполнения судебного акта. Доводы заявителя подтверждаются представленными копиями проектных документаций, договоров строительного подряда, протоколами технического совещания, плана – графика исполнения проекта, договора поставки и иными документами.

В данном случае предоставление отсрочки исполнения решения суда приведет к преодолению временных неблагоприятных обстоятельств, препятствующих исполнению решения.

Исходя из изложенного, учитывая объем возложенных судом на ответчика обязанностей, исходя из специфики действий, которые должен был совершить ответчик, необходимости проведения ряда процедур по разработке и согласованию проектов, их реализации, исходя из сроков проведения такого вида работ, суд полагает возможным требование о предоставлении отсрочки исполнения решения удовлетворить.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 203, 225 Гражданского процессуального кодекса РФ, судья

определил:

заявление представителя заявителя АО «Многовершинное» Краснова П.А. об отсрочке исполнения решения суда удовлетворить.

Предоставить Акционерному обществу «Многовершинное» отсрочку исполнения решения Николаевского-на-Амуре городского суда Хабаровского края от 06.07.2020 по иску Николаевского-на-Амуре межрайонного природоохранного прокурора к АО «Многовершинное» в интересах Российской Федерации и неопределенного круга лиц о признании незаконными действий по сбросу неочищенных сточных вод в водные объекты, возложении обязанности прекратить осуществлять сброс в водные объекты неочищенных сточных вод в превышением предельной допустимой концентрации вредных веществ, возмещении ущерба, причиненного водным объектам в части:

- возложения на АО «Многовершинное» обязанности прекратить осуществлять
сброс в реку Левый Ул неочищенных сточных вод с превышением предельно допустимых концентраций вредных веществ на срок до 01.07.2022 года;

- возложения на АО «Многовершинное» обязанности прекратить осуществлять сброс в ручей Бирсалали неочищенных сточных вод с превышением предельно
допустимых концентраций вредных веществ на срок до 31.12.2021 года.

На определение может быть подана частная жалоба в Хабаровский краевой суд через Николаевский-на-Амуре городской суд Хабаровского края в течение 15 дней со дня вынесения определения.

Судья          Е.Г. Смолина