Судебный акт #1 (Определения) по делу № 2-1361/2018 (2-10799/2017;) ~ М-10737/2017 от 25.12.2017

        №2-1361/2018

    О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

    г.Тюмень                                                                                            18 января 2018 г.

Ленинский районный суд г.Тюмени в составе:

председательствующего судьи Кармацкой Я.В.,

при секретаре Бариновой Е.С.,

с участием истца Бердинских Л.Г., ее представителя Шааф Е.В.,

ответчика Шестёркина А.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Бердинских Людмилы Георгиевны к ИП Шестёркину Алексею Анатольевичу о взыскании убытков, штрафа, компенсации морального вреда, неустойки,

УСТАНОВИЛ:

Бердинских Л.Г. обратился в суд с иском к ИП Шестёркину А.А. о взыскании убытков, штрафа, компенсации морального вреда, неустойки. Требования мотивированы тем, что ДД.ММ.ГГГГ между Бердинских Л.Г. (заказчик) и ИП Шестёркиным А.А. (подрядчик) заключен договор подряда №, в соответствии с которым подрядчик обязался выполнить работы по адресу: <адрес> реконструкция дачного дома. По условиям договора работы, выполнение которых являются обязанностью Подрядчика, выполняются из материалов Подрядчика, его оборудованием, срок выполнения работ по монтажу - реконструкция дома составляет 27 рабочих дней. Стороны договорились, что стоимость работ и расходного материала составляет 380 000 руб. Заказчик оплатила подрядчику стоимость работ в общей сумме 400 000 руб. Указывает, что обязательства выполнены своевременно и в полном объеме, тогда как ответчиком обязательства исполнены не в полном объеме, а именно: нарушены сроки выполнения работ, объем работ выполнен менее, чем на 50%. Согласно расчету истца, произведенных с учетом рыночных цен на стройматериалы, которые ответчиком были приобретены и с учетом стоимости выполненных работ, фактически выполнены работы на сумму 91 932 руб., использованы стройматериалы на сумму 138 537 руб. Итого стоимость стройматериалов и стоимость выполненных работ составила 230 469 руб. Таким образом, полагает, что ответчик должен вернуть убытки в размере 169 531 руб. Кроме того, п.5.2. договора предусмотрено, что при нарушении подрядчиком сроков выполнения работ, установленных настоящим договором, Подрядчик обязан уплатить Заказчику пеню в размере 0,1% стоимости всего комплекса работ по настоящему договору за каждый день просрочки исполнения своей обязанности, но не более 10 процентов от суммы. Таким образом, пеня в размере 0,1% от суммы, уплаченной за выполнение работ в 400 000 руб. с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составляет 20 000 руб. (0,1% х 400 000 руб. х 50 дней). Поскольку в досудебном порядке ответчик требования истца о возврате убытков и пени не исполнил, просит взыскать с ответчика убытки в размере 169 531 руб., штраф в размере 84 765,50 руб., компенсацию морального вреда в размере 100 000 руб., неустойку в размере 20 000 руб.

Истец Бердинских Л.Н., ее представитель Шааф Е.В., ответчик Шестёркин А.А. ходатайствовали об утверждении условий мирового соглашения.

После разъяснения сторонам статей 39, 173, 220 и 221 Гражданского процессуального кодекса РФ, стороны настаивали на утверждении судом условий мирового соглашения.

Поскольку, в рассматриваемом деле утверждение мирового соглашения не противоречит закону и не нарушает права и законные интересы других лиц, с учетом мнения прокурора, не возражавшего в утверждении мирового соглашения, суд считает возможным утвердить мировое соглашение на указанных в нем условиях.

Согласно ч.3 ст.173 Гражданского процессуального кодекса РФ, в случае утверждения мирового соглашения суд выносит определение, которым одновременно прекращается производство по делу.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.39, 173, 194-199, 220, 221 ГПК РФ, суд

О П Р Е Д Е Л И Л:

Утвердить мировое соглашение по гражданскому делу №2-1361/2018 по иску Бердинских Людмилы Георгиевны к ИП Шестёркину Алексею Анатольевичу о взыскании убытков, штрафа, компенсации морального вреда, неустойки, на следующих условиях:

Стороны пришли к соглашению о возмещении убытков в размере 150 000 руб. ответчиком истцу по следующему графику:

- ответчик выплачивает истцу ДД.ММ.ГГГГ сумму в размере 40 000 руб. путем передачи денежных средств в офисе ответчика по адресу: <адрес>;

- ответчик выплачивает истцу ДД.ММ.ГГГГ сумму в размере 40 000 руб. путем передачи денежных средств в офисе ответчика по адресу: <адрес>;

- ответчик выплачивает истцу ДД.ММ.ГГГГ сумму в размере 40 000 руб. путем передачи денежных средств в офисе ответчика по адресу: <адрес>;

- ответчик выплачивает истцу ДД.ММ.ГГГГ сумму в размере 30 000 руб. путем передачи денежных средств в офисе ответчика по адресу: <адрес>;

Истец отказывается от остальных исковых требований, а именно: штрафа, компенсации морального вреда, неустойки.

Все понесенные расходы сторонами в рамках данного дела остаются расходами сторон и не подлежат возмещению.

Прекратить производство по гражданскому делу №2-1361/2018 по иску Бердинских Людмилы Георгиевны к ИП Шестёркину Алексею Анатольевичу о взыскании убытков, штрафа, компенсации морального вреда, неустойки.

Разъяснить сторонам, что повторное обращение в суд по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям не допускается.

Определение может быть обжаловано в Тюменский областной суд через Ленинский районный суд г.Тюмени в течение 15 дней.

Судья                                                                        Я.В. Кармацкая