Судебный акт #1 (Решение) по делу № 2-2464/2017 ~ М-2207/2017 от 11.10.2017

Дело № 2- 2464/2017

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

09 ноября 2017 года г. Михайловск

Шпаковский районный суд Ставропольского края в составе:

председательствующей судьи Степанова Б.Б.

при секретаре Корниенко Т.П.

с участием:

представителя истца ОАО «Шпаковскрайгаз» по доверенности Тимофеевой Т.М.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении суда гражданское дело по иску ОАО «Шпаковскрайгаз» к Четвериковой Татьяне Михайловне о взыскании долга по договору,

УСТАНОВИЛ:

ОАО «Шпаковскрайгаз» обратилось в Шпаковский районный суд с исковым заявлением к Четвериковой Т.М. о взыскании долга по договору.

В обоснование заявленных требований указали следующее: «04» марта 2016 года между ОАО «Шпаковскрайгаз» и гражданкой Четвериковой Т.М. был заключен договор №/ют об осуществлении технологического присоединения к газораспределительным сетям (для Заявителей с максимальным часовым расходом газа газоиспользующего оборудования 500 куб. метров и менее и (или) проектным рабочим давлением в присоединяемом газопроводе 0,6 Мпа и менее, протяженностью строящейся (реконструируемой) сети газораспределения, измеряемая по прямой линии от границы земельного участка до сети газораспределения, составляет 150 метров и менее).

В соответствии с условиями договора ОАО «Шпаковскрайгаз» взяло обязательство осуществить подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства - жилого дома, расположенного по <адрес> к сети газораспределения с учетом обеспечения максимальной нагрузки (часового расхода газа) - 26,71 куб.м/час, а гражданка Четверикова Т.М. взяла на себя обязательство оплатить услуги по подключению (технологическому присоединению).

Согласно п. 3.1 ст. 3 «Плата за технологическое присоединение и порядок расчетов» Договора, стоимость услуг составила 534 350 (Пятьсот тридцать четыре тысячи триста пятьдесят) рублей 40 копеек, в том числе НДС 18 % - 81 511 (Восемьдесят одна тысяча пятьсот одиннадцать) рублей 08 копеек.

Согласно п. 3.2 статьи 3 Договора оплата за технологическое присоединение производится в следующем порядке:

- 25% платы, что составляет 133 587 (Сто тридцать три тысячи пятьсот восемьдесят семь) рублей 60 копеек, вносится в течение 15 дней со дня заключения договора о подключении;

- 25 % платы, что составляет 133 587 (Сто тридцать три тысячи пятьсот восемьдесят семь) рублей 60 копеек, вносится в течение 90 дней со дня заключения договора о подключении, но не позже дня фактического подключения (технологического присоединения);

- 35 % платы, что составляет 187 022 (Сто восемьдесят семь тысяч двадцать два) рубля 64 копейки, вносится в течение 365 дней со дня заключения договора о подключении, но не позже дня фактического подключения (технологического присоединения);

- 15% платы, что составляет 80 152 (Восемьдесят тысяч сто пятьдесят два) рубля 56 копеек, вносится в течение 15 дней со дня подписания акта о подключении (технологического присоединения), акта разграничения имущественной принадлежности, акта разграничения эксплуатационной ответственности сторон.

Однако в нарушение условий данного пункта договора, Четвериковой Т.М. была произведена только частичная оплата( первый платеж) в размере 133 587 (Сто тридцать три тысячи пятьсот восемьдесят семь) рублей 60 копеек.

ОАО «Шпаковскрайгаз» свои обязательства по созданию сети газораспределения до точки подключения, указанной в ТУ выполнил, однако исполнить обязательства по подключению сети не предоставляется возможным, поскольку заявителем не выполнены обязательства по созданию сети газораспределения.

В целях досудебного урегулирования ответчику было направлено досудебное уведомление № от 07.09.2017г. с требованием оплаты долга. Однако данное требование в установленный срок и до настоящего времени исполнено не было.

Учитывая факт уклонения от уплаты образовавшейся задолженности, считаем, что ответчик кроме основного долга обязан оплатить предусмотренную в соответствии с п. 7.2 ст. 7 «Ответственность сторон» договора неустойку, рассчитанную как произведение 0,014 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, установленной на день заключения договора и не оплаченного размера платы за технологическое присоединение по договору за каждый день просрочки.

Второй платеж в сумме 133 587 (Сто тридцать три тысячи пятьсот восемьдесят семь) рублей 60 копеек, Вами должен был быть оплачен в течение 90 дней с момента заключения договора, т.е. по «01» июня 2016 г. Период просрочку суммы задолженности в размере 133 587,60 рублей, начиная с «02» июня 2016 г. по «28» сентября 2017 г. составляет 484 дня.

Из расчета установленной Банком России на период с «02» июня 2016 г. по «13» июня 2016 г. (12 дней) ключевой ставки в размере 11 % годовых, размер неустойки по договору составляет: (133 587,60x11/100)*0,014*12= 2 468 (Две Тысячи четыреста шестьдесят восемь) рублей 70 копеек.

Из расчета установленной Банком России на период с «14» июня 2016 г. по «18» сентября 2016 г. (97 дней) ключевой ставки в размере 10,5 % годовых, размер неустойки по договору составляет: (133 587,60x10,5/100)*0,014*97= 19 048 (Девятнадцать тысяч сорок восемь) рублей 26 копеек.

Из расчета установленной Банком России на период с «19» сентября 2016 г. по «26» марта 2017 г. (189 дней) ключевой ставки в размере 10 % годовых, размер неустойки по договору составляет: (133 587,60х10/100)*0,014*189 = 35 347 (Тридцать пять тысяч триста сорок семь) рублей 28 копеек.

Из расчета установленной Банком России на период с «27» марта 2017 г. по «01» мая 2017 г. (36 дней) ключевой ставки в размере 9,75 % годовых, размер неустойки по договору составляет: (133 587,60x9,75/100)*0,014*36= 6 564 (Шесть тысяч пятьсот шестьдесят четыре) рубля 49 копеек.

Из расчета установленной Банком России на период с «02» мая 2017 г. по «18» июня 2017 г. (48 дней) ключевой ставки в размере 9,25 % годовых, размер неустойки по договору составляет: (133 587,60x9,25/100)*0,014*48= 8 303 (Восемь тысяч триста три) рубля 80 копеек.

Из расчета установленной Банком России на период с «19» июня 2017 г. по «17» сентября 2017 г. (91 день) ключевой ставки в размере 9 % годовых, размер неустойки по договору составляет: (133 587,60х9/100)*0,014*91= 15 317 (Пятнадцать тысяч триста семнадцать) рублей 15 копеек.

Из расчета установленной Банком России на период с «18» сентября 2017 г. по «28» сентября 2017 г. (11 дней) ключевой ставки в размере 8,5% годовых, размер неустойки по договору составляет: (133 587,60x8,5/100)*0,014*11= 1 748(Одна тысяча семьсот сорок восемь) рублей 66 копеек.

Общая сумма неустойки, подлежащая уплате за второй период платежа, составляет 88 798 (Восемьдесят восемь тысяч семьсот девяносто восемь рублей) рублей 34 копеек.

Третий платеж в сумме 187 022 (Сто восемьдесят семь тысяч двадцать два) рубля 64 копейки, Вами должен был быть оплачен в течение 365 дней с момента заключения договора, т.е. по «04» марта 2017 г. Период просрочки суммы задолженности в размере 187 022,64 рублей, начиная с «05» марта 2017 г. по «28» сентября 2017 г. составляет 208 дней.

Из расчета установленной Банком России на период с «05» марта 2017 г. по «26» марта 2017 г. (22 дня) ключевой ставки в размере 10 % годовых, размер неустойки по договору составляет: (187 022,64х10/100)*0,014*22=5760 (Пять тысяч семьсот шестьдесят) рублей 30 копеек.

Из расчета установленной Банком России на период с «27» марта 2017 г. по «01» мая 2017 г. (36 дней) ключевой ставки в размере 9,75 % годовых, размер неустойки по договору составляет: (187 022,64x9,75/100)*0,014*36= 9 190 (Девять тысяч сто девяносто) рублей 29 копеек.

Из расчета установленной Банком России на период с «02» мая 2017 г. по «18» июня 2017 г. (48 дней) ключевой ставки в размере 9,25 % годовых, размер неустойки по договору составляет: (187 022,64x9,25/100)*0,014*48= 11 625 (Одиннадцать тысяч шестьсот двадцать пять) рублей 32 копейки.

Из расчета установленной Банком России на период с «19» июня 2017 г. по «17» сентября 2017 г. (91 день) ключевой ставки в размере 9 % годовых, размер неустойки по договору составляет: (187 022,64х9/100)*0,014*91= 21 444 (Двадцать одна тысяча четыреста сорок четыре) рубля 02 копейки.

Из расчета установленной Банком России на период с «18» сентября 2017 г. по «28» сентября 2017 г. (11 дней) ключевой ставки в размере 8,5 % годовых, размер неустойки по договору составляет: (187 022,64х8,5/100)*0,014*11= 2448 (Две тысячи четыреста сорок восемь) рублей 13 копейки.

Общая сумма неустойки, подлежащая уплате за третий период платежа, составляет 50 468 (Пятьдесят тысяч четыреста шестьдесят восемь) рублей 0.6 копейки.

Общая сумма неустойки, подлежащая уплате весь период просрочки платежа, составляет 139 266 (Сто тридцать девять тысяч двести Шестьдесят шесть) рублей 40 копеек.

Общая сумма долга, по состоянию на «28» сентября 2017 г., включая неустойку, предусмотренную Договором, составляет 459 876 (Четыреста пятьдесят девять тысяч восемьсот семьдесят шесть) рублей 64 копеек.

В соответствии со ст.ст. 308 - 310, 314, 401 Гражданского кодекса РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, односторонний отказ от исполнения не допускается за исключением случае, предусмотренных законом и в случаях просрочки уплаты денежных средств - подлежат уплате проценты на сумму долга.

На основании изложенного, истец просит суд:

Взыскать с Четвериковой Татьяны Михайловны в пользу Открытого акционерного общества «Шпаковскрайгаз» задолженность по договору №/ют об осуществлении технологического присоединения к газораспределительным сетям (для Заявителей с максимальным часовым расходом газа газоиспользующего оборудования 500 куб. метров и менее и (или) проектным рабочим давлением в присоединяемом газопроводе 0,6 Мпа и менее, протяженностью строящейся (реконструируемой) сети газораспределения, измеряемая по прямой линии от границы земельного участка до сети газораспределения, составляет 150 метров и менее) от «04» марта 2016г. в размере 320 610 (Триста двадцать тысяч шестьсот десять) рублей 24 копейки.

Взыскать с Четвериковой Татьяны Михайловны в пользу Открытого акционерного общества «Шпаковскрайгаз» неустойку, предусмотренную договором №/ют об осуществлении технологического присоединения к газораспределительным сетям (для Заявителей с максимальным часовым расходом газа газоиспользующего оборудования 500 куб. метров и менее и (или) проектным рабочим давлением в присоединяемом газопроводе 0,6 Мпа и менее, протяженностью строящейся (реконструируемой) сети газораспределения, измеряемая по прямой линии от границы земельного участка до сети газораспределения, составляет 150 метров и менее) от «04» марта 2016г. в размере 139-266 (Сто тридцать девять тысяч двести шестьдесят шесть) рублей 40 копеек.

Взыскать с ответчика госпошлину в размере 7 799 (Семь тысяч семьсот девяносто девять) рублей 00 копеек.

В судебном заседании представитель истца ОАО «Шпаковскрайгаз» заявленные исковые требования поддержала в полном объеме, и просила их удовлетворить по изложенным в исковом заявлении основаниям.

Ответчик Четверикова Т.М., в судебное заседание не явилась, была извещена надлежащим образом о месте, дате и времени судебного заседания, о чем свидетельствует имеющаяся в материалах дела телефонограмма, сведений о причиенах не явки суду не представила.

На основании ст. 167 ГПК РФ суд, считает возможным рассмотреть и разрешить дело в отсутствие не явившихся лиц.

Выслушав объяснения представителя истца, изучив материалы дела и собранные доказательства в их совокупности, суд находит требования истца ОАО «Шпаковскрайгаз» подлежащими частичному удовлетворению по следующим основаниям.

В силу статей 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются.

В соответствии со ст. 18 Федерального закона от 31.03.1999 года N 69-ФЗ "О газоснабжении в Российской Федерации" поставки газа проводятся на основании договоров между поставщиками и потребителями независимо от форм собственности в соответствии с гражданским законодательством и утвержденными Правительством Российской Федерации правилами поставок газа и правилами пользования газом в Российской Федерации, а также иными нормативными правовыми актами, изданными во исполнение настоящего Федерального закона.

В соответствии с ч. 1 ст. 56 ГПК РФ каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом.

«04» марта 2016 года между ОАО «Шпаковскрайгаз» и гражданкой Четвериковой Т.М. был заключен договор №/ют об осуществлении технологического присоединения к газораспределительным сетям (для Заявителей с максимальным часовым расходом газа газоиспользующего оборудования 500 куб. метров и менее и (или) проектным рабочим давлением в присоединяемом газопроводе 0,6 Мпа и менее, протяженностью строящейся (реконструируемой) сети газораспределения, измеряемая по прямой линии от границы земельного участка до сети газораспределения, составляет 150 метров и менее).

Согласно договора ОАО «Шпаковскрайгаз» взяло обязательство осуществить подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства - жилого дома, расположенного по адресу: <адрес> к сети газораспределения с учетом обеспечения максимальной нагрузки (часового расхода газа) - 26,71 куб.м/час, а гражданка Четверикова Т.М. взяла на себя обязательство оплатить услуги по подключению (технологическому присоединению).

По настоящему договору пп. 1.1 п. 1 Исполнитель обязуется осуществить подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к сети газораспределения с учетом обеспечения максимальной нагрузки (часового расхода газа), указанной в технических условиях, а заявитель обязуется оплатить услуги по подключению (технологическому присоединению).

Согласно п. 3.1 ст. 3 «Плата за технологическое присоединение и порядок расчетов» Договора, стоимость услуг составила 534 350 (Пятьсот тридцать четыре тысячи триста пятьдесят) рублей 40 копеек, в том числе НДС 18 % - 81 511 (Восемьдесят одна тысяча пятьсот одиннадцать) рублей 08 копеек.

Согласно п. 3.2 статьи 3 Договора оплата за технологическое присоединение производится в следующем порядке:

- 25% платы, что составляет 133 587 (Сто тридцать три тысячи пятьсот восемьдесят семь) рублей 60 копеек, вносится в течение 15 дней со дня заключения договора о подключении;

- 25 % платы, что составляет 133 587 (Сто тридцать три тысячи пятьсот восемьдесят семь) рублей 60 копеек, вносится в течение 90 дней со дня заключения договора о подключении, но не позже дня фактического подключения (технологического присоединения);

- 35 % платы, что составляет 187 022 (Сто восемьдесят семь тысяч двадцать два) рубля 64 копейки, вносится в течение 365 дней со дня заключения договора о подключении, но не позже дня фактического подключения (технологического присоединения);

- 15% платы, что составляет 80 152 (Восемьдесят тысяч сто пятьдесят два) рубля 56 копеек, вносится в течение 15 дней со дня подписания акта о подключении (технологического присоединения), акта разграничения имущественной принадлежности, акта разграничения эксплуатационной ответственности сторон.

Первый из п. 3.2 статьи 3 Договора оплата за технологическое присоединение, а именно:

- 25% платы, что составляет 133 587 (Сто тридцать три тысячи пятьсот восемьдесят семь) рублей 60 копеек, вносится в течение 15 дней со дня заключения договора о подключении, ответчиком Четвериковой Т.М., был исполнен.

В свою очередь истцом ОАО «Шпаковскрайгаз» были исполнены действия по созданию сети газораспределения до точки подключения, по которым ответчик Четверикова Т.М., должна была произвести оплату указанную во втором и третьем пунктах 3.2 статьи 3 Договора оплаты за технологическое присоединение, в связи с тем, что ответчиком не выполнены условия договора по оплате, истец в одностороннем порядке отказался от выполнения обязательств по подключению к сети, что не может быть рассмотрено как нарушение принципов содержащихся в ст. 309 ГПК РФ.

Из вышеуказанного следует, что ответчиком Четвериковой Т.М. была произведена только частичная оплата ( первый платеж) в размере 133 587 (Сто тридцать три тысячи пятьсот восемьдесят семь) рублей 60 копеек, как пояснил представитель истца, указанная оплата составила 25 % предусмотренной по договору платы.

Принимая во внимание вышеизложенное, а также проверив расчет, представленный истцом, суд считает исковые требования в части взыскания основного долга 320610 рублей 24 копейки обоснованными и подлежащими удовлетворению.

Как следует из материалов дела, в целях досудебного урегулирования ответчику было направлено досудебное уведомление № от ДД.ММ.ГГГГ с требованием оплаты долга. Однако данное требование в установленный срок и до настоящего времени исполнено не было. Отправление досудебного уведомления, также подтверждается списком внутренних почтовых отправлений от ДД.ММ.ГГГГ.

Учитывая факт уклонения от уплаты образовавшейся задолженности, ответчик кроме основного долга обязан оплатить предусмотренную в соответствии с п. 7.2 ст. 7 «Ответственность сторон» договора неустойку, рассчитанную как произведение 0,014 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, установленной на день заключения договора и не оплаченного размера платы за технологическое присоединение по договору за каждый день просрочки.

Второй платеж в сумме 133 587 (Сто тридцать три тысячи пятьсот восемьдесят семь) рублей 60 копеек, Вами должен был быть оплачен в течение 90 дней с момента заключения договора, т.е. по «01» июня 2016 г. Период просрочку суммы задолженности в размере 133 587,60 рублей, начиная с «02» июня 2016 г. по «28» сентября 2017 г. составляет 484 дня.

Из расчета установленной Банком России на период с «02» июня 2016 г. по «13» июня 2016 г. (12 дней) ключевой ставки в размере 11 % годовых, размер неустойки по договору составляет: (133 587,60x11/100)*0,014*12= 2 468 (Две Тысячи четыреста шестьдесят восемь) рублей 70 копеек.

Из расчета установленной Банком России на период с «14» июня 2016 г. по «18» сентября 2016 г. (97 дней) ключевой ставки в размере 10,5 % годовых, размер неустойки по договору составляет: (133 587,60x10,5/100)*0,014*97= 19 048 (Девятнадцать тысяч сорок восемь) рублей 26 копеек.

Из расчета установленной Банком России на период с «19» сентября 2016 г. по «26» марта 2017 г. (189 дней) ключевой ставки в размере 10 % годовых, размер неустойки по договору составляет: (133 587,60х10/100)*0,014*189 = 35 347 (Тридцать пять тысяч триста сорок семь) рублей 28 копеек.

Из расчета установленной Банком России на период с «27» марта 2017 г. по «01» мая 2017 г. (36 дней) ключевой ставки в размере 9,75 % годовых, размер неустойки по договору составляет: (133 587,60x9,75/100)*0,014*36= 6 564 (Шесть тысяч пятьсот шестьдесят четыре) рубля 49 копеек.

Из расчета установленной Банком России на период с «02» мая 2017 г. по «18» июня 2017 г. (48 дней) ключевой ставки в размере 9,25 % годовых, размер неустойки по договору составляет: (133 587,60x9,25/100)*0,014*48= 8 303 (Восемь тысяч триста три) рубля 80 копеек.

Из расчета установленной Банком России на период с «19» июня 2017 г. по «17» сентября 2017 г. (91 день) ключевой ставки в размере 9 % годовых, размер неустойки по договору составляет: (133 587,60х9/100)*0,014*91= 15 317 (Пятнадцать тысяч триста семнадцать) рублей 15 копеек.

Из расчета установленной Банком России на период с «18» сентября 2017 г. по «28» сентября 2017 г. (11 дней) ключевой ставки в размере 8,5% годовых, размер неустойки по договору составляет: (133 587,60x8,5/100)*0,014*11= 1 748(Одна тысяча семьсот сорок восемь) рублей 66 копеек.

Общая сумма неустойки, подлежащая уплате за второй период платежа, составляет 88 798 (Восемьдесят восемь тысяч семьсот девяносто восемь рублей) рублей 34 копеек.

Третий платеж в сумме 187 022 (Сто восемьдесят семь тысяч двадцать два) рубля 64 копейки, Вами должен был быть оплачен в течение 365 дней с момента заключения договора, т.е. по «04» марта 2017 г. Период просрочки суммы задолженности в размере 187 022,64 рублей, начиная с «05» марта 2017 г. по «28» сентября 2017 г. составляет 208 дней.

Из расчета установленной Банком России на период с «05» марта 2017 г. по «26» марта 2017 г. (22 дня) ключевой ставки в размере 10 % годовых, размер неустойки по договору составляет: (187 022,64х10/100)*0,014*22=5760 (Пять тысяч семьсот шестьдесят) рублей 30 копеек.

Из расчета установленной Банком России на период с «27» марта 2017 г. по «01» мая 2017 г. (36 дней) ключевой ставки в размере 9,75 % годовых, размер неустойки по договору составляет: (187 022,64x9,75/100)*0,014*36= 9 190 (Девять тысяч сто девяносто) рублей 29 копеек.

Из расчета установленной Банком России на период с «02» мая 2017 г. по «18» июня 2017 г. (48 дней) ключевой ставки в размере 9,25 % годовых, размер неустойки по договору составляет: (187 022,64x9,25/100)*0,014*48= 11 625 (Одиннадцать тысяч шестьсот двадцать пять) рублей 32 копейки.

Из расчета установленной Банком России на период с «19» июня 2017 г. по «17» сентября 2017 г. (91 день) ключевой ставки в размере 9 % годовых, размер неустойки по договору составляет: (187 022,64х9/100)*0,014*91= 21 444 (Двадцать одна тысяча четыреста сорок четыре) рубля 02 копейки.

Из расчета установленной Банком России на период с «18» сентября 2017 г. по «28» сентября 2017 г. (11 дней) ключевой ставки в размере 8,5 % годовых, размер неустойки по договору составляет: (187 022,64х8,5/100)*0,014*11= 2448 (Две тысячи четыреста сорок восемь) рублей 13 копейки.

Общая сумма неустойки, подлежащая уплате за третий период платежа, составляет 50 468 (Пятьдесят тысяч четыреста шестьдесят восемь) рублей 0.6 копейки.

Общая сумма неустойки, подлежащая уплате весь период просрочки платежа, составляет 139 266 (Сто тридцать девять тысяч двести Шестьдесят шесть) рублей 40 копеек.

Общая сумма долга, по состоянию на «28» сентября 2017 г., включая неустойку, предусмотренную Договором, составляет 459 876 (Четыреста пятьдесят девять тысяч восемьсот семьдесят шесть) рублей 64 копеек.

Однако суд, считает необходимым снизить размер неустойки до 50000 рублей по следующим основаниям.

Подлежащая уплате неустойка, установленная законом или договором, в случае ее явной несоразмерности последствиям нарушения обязательства, может быть уменьшена в судебном порядке (пункт 1 статьи 333 ГК РФ).

При оценке соразмерности неустойки последствиям нарушения обязательства необходимо учитывать, что никто не вправе извлекать преимущества из своего незаконного поведения, а также то, что неправомерное пользование чужими денежными средствами не должно быть более выгодным для должника, чем условия правомерного пользования (пункты 3, 4 статьи 1 ГК РФ).

Суд, с учетом того, что ответчик Четверикова Т.М. не исполнила свои обязательства в части, считает, что прошло длительное время с момента неисполнения обязательств ответчиком до момента обращения истца с указанным исковым заявлением в суд, что могло привести к значительному увелечению неустойки, в связи с чем, по собственной инициативе считает, что рассчитанная истцом неустойку подлежит уменьшению.

Согласно ст. 98 ГПК РФ стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы, за исключением случаев, предусмотренных частью второй статьи 96 настоящего Кодекса.

В случае, если иск удовлетворен частично, указанные в настоящей статье судебные расходы присуждаются истцу пропорционально размеру удовлетворенных судом исковых требований, а ответчику пропорционально той части исковых требований, в которой истцу отказано.

Таким образом, обязанность возмещения судебных расходов возлагается на сторону, против которой состоялось решение.

Как усматривается из платежного поручения, истцом оплачена государственная пошлина в размере 7799 рублей 00 копеек за требование имущественного характера.

На основании изложенного, суд считает необходимым удовлетворить требование истца о взыскании государственной пошлины пропорционально удовлетворенным требованиям, в размере 6906 рублей 10 копеек.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 194-199 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования ОАО «Шпаковскрайгаз» к Четвериковой Татьяне Михайловне о взыскании долга по договору - удовлетворить частично.

Взыскать с Четвериковой Татьяны Михайловны в пользу Открытого акционерного общества «Шпаковскрайгаз» задолженность по договору №/ют об осуществлении технологического присоединения к газораспределительным сетям (для Заявителей с максимальным часовым расходом газа газоиспользующего оборудования 500 куб. метров и менее и (или) проектным рабочим давлением в присоединяемом газопроводе 0,6 Мпа и менее, протяженностью строящейся (реконструируемой) сети газораспределения, измеряемая по прямой линии от границы земельного участка до сети газораспределения, составляет 150 метров и менее) от «04» марта 2016г. в размере 320 610 (Триста двадцать тысяч шестьсот десять) рублей 24 копейки.

Взыскать с Четвериковой Татьяны Михайловны в пользу Открытого акционерного общества «Шпаковскрайгаз» неустойку, предусмотренную договором №/ют об осуществлении технологического присоединения к газораспределительным сетям (для Заявителей с максимальным часовым расходом газа газоиспользующего оборудования 500 куб. метров и менее и (или) проектным рабочим давлением в присоединяемом газопроводе 0,6 Мпа и менее, протяженностью строящейся (реконструируемой) сети газораспределения, измеряемая по прямой линии от границы земельного участка до сети газораспределения, составляет 150 метров и менее) от «04» марта 2016г. в размере 50000 (пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

Взыскать с Четвериковой Татьяны Михайловны в пользу Открытого акционерного общества «Шпаковскрайгаз» госпошлину в размере 6906 (шесть тысяч девятьсот шесть) рублей 10 копеек.

Во взыскании с Четвериковой Татьяны Михайловны в пользу Открытого акционерного общества «Шпаковскрайгаз» неустойку, предусмотренную договором № 71/16/ют об осуществлении технологического присоединения к газораспределительным сетям (для Заявителей с максимальным часовым расходом газа газоиспользующего оборудования 500 куб. метров и менее и (или) проектным рабочим давлением в присоединяемом газопроводе 0,6 Мпа и менее, протяженностью строящейся (реконструируемой) сети газораспределения, измеряемая по прямой линии от границы земельного участка до сети газораспределения, составляет 150 метров и менее) от «04» марта 2016г. в размере 89266 (восемьдесят девять тысяч двести шестьдесят шесть) рублей 40 копеек, - отказать.

Во взыскании с Четвериковой Татьяны Михайловны в пользу Открытого акционерного общества «Шпаковскрайгаз» госпошлину в размере 892 (восемьсот девяносто два) рубля 90 копеек, - отказать.

Мотивированное решение суда изготовлено 15 ноября 2017 года

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Ставропольский краевой суд в течение месяца с момента вынесения решения в окончательной форме.

Председательствующий судья Б.Б. Степанов