Судебный акт #1 (Определения) по делу № 2-507/2019 ~ М-214/2019 от 11.02.2019

Дело № 2-507/19

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

о передаче дела по подсудности

09 апреля 2019 г. г. Елизово Камчатского края

Елизовский районный суд Камчатского края в составе:

Председательствующего судьи Цитович Н.В.,

при секретаре Барабановой К.С.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы гражданского дела по иску общества с ограниченной ответственностью «Братское монтажное управление Гидроэлектромонтаж» к Козловой Любовь Петровне о взыскании пени за нарушение сроков выполнения работ по договору субподряда,

УСТАНОВИЛ:

ООО «Братское монтажное управление Гидроэлектромонтаж» обратилось в суд с вышеуказанным иском, в котором по основаниям, указанным в исковом заявлении, просило взыскать с Козловой Любовь Петровны неустойку (пени) за нарушение сроков выполнения работ по состоянию на 29 декабря 2018 года по договору субподряда от 16 июля 2015 года № в сумме 294 570 рублей 44 копейки, а также неустойку (пени) за нарушение сроков выполнения работ по договору субподряда от 16 июля 2015 года № в размере 0,03 % за каждый день просрочки, начисленную на сумму невыполненных работ 897 540 рублей 14 копеек за период с 30 декабря 2018 года и по день фактического полного исполнения обязательств.

Истец Козлова Л.П. и ее представитель Торопкин М.С. в судебном заседании участия не принимали, извещены надлежащим образом.

Ответчик ООО «Братское монтажное управление Гидроэлектромонтаж», извещенный о времени и месте судебного разбирательства надлежащим образом, представителя в судебное заседание не направил.

Третье лицо ПАО «Камчатскэнерго» в судебное заседание представителя не направило, извещено.

На основании ст.167 ГПК РФ дело рассмотрено в отсутствие не явившихся лиц.

Исследовав материалы дела, суд приходит к следующему.

Статьей 47 Конституции Российской Федерации установлено, что никто не может быть лишен права на рассмотрение его дела в том суде и тем судьей, к подсудности которых оно отнесено законом.

    В соответствии с общими правилами подсудности, установленными ст. 28 ГПК РФ, иск предъявляется в суд по месту жительства ответчика.

Как следует из сообщения Отдела адресно-справочной работы УВМ УМВД России по Камчатскому краю (входящий № 3834 от 11 марта 2019 года), с 20 сентября 2018 года Козлова Л.П. зарегистрирована по месту жительства по адресу: <адрес>.

В соответствии с п.3 ч.2 ст. 33 ГПК РФ суд передает дело на рассмотрение другого суда, если при рассмотрении дела в данном суде выяснилось, что оно было принято к производству с нарушением правил подсудности.

При таких обстоятельствах гражданское дело по иску общества с ограниченной ответственностью «Братское монтажное управление Гидроэлектромонтаж» к Козловой Любовь Петровне о взыскании пени за нарушение сроков выполнения работ по договору субподряда подлежит передаче по подсудности на рассмотрение в Петропавловск-Камчатский городской суд Камчатского края.

На основании изложенного, руководствуясь п.3 ч.2 ст.33, ст. ст. 224-225 ГПК РФ,

О П Р Е Д Е Л И Л:

Передать гражданское дело по иску общества с ограниченной ответственностью «Братское монтажное управление Гидроэлектромонтаж» к Козловой Любовь Петровне о взыскании пени за нарушение сроков выполнения работ по договору субподряда по подсудности на рассмотрение в Петропавловск-Камчатский городской суд Камчатского края.

Определение может быть обжаловано в Камчатский краевой суд через Елизовский районный суд в течение пятнадцати дней со дня его вынесения.

Судья Н.В. Цитович