Судебный акт #1 (Определение) по делу № 2-938/2019 ~ М-460/2019 от 20.02.2019

Дело <№>

<№>

Определение

18 марта 2019 года г.Саратов

Заводской районный суд города Саратова в составе председательствующего судьи Домниной А.В., при секретаре Романовой Т.В., с участием истца Тульцовой С.С., представителя истца – Алимовой Н.А., ответчика ИП Х. С.Х., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению Тульцовой С. С. к индивидуальному предпринимателю Х. С. Х. о взыскании денежных средств, оплаченных по договору подряда,

Установил:

истец Тульцова С.С. обратилась в суд с иском к индивидуальному предпринимателю Х. С. Х. о взыскании денежных средств, оплаченных по договору подряда.

Истцом при обращении в суд указано, что 26 мая 2018 года между истцом и ответчиком был заключен договор подряда <№>. Согласно договору ответчик принял на себя обязательства за плату выполнить строительно-ремонтные работы в квартире истца. Стоимость работ составила 96200 руб. 03 июня 2018 года ответчик получил от истца в качестве аванса денежные средства в сумме 20000 руб. Ответчик обязался выполнить работы в течение 10 рабочих дней с момента принятия денежных средств, требуемых для приобретения материала. 06 июня 2018 года ответчик принял от истца в качестве аванса ещё 34000 рублей. Итого ответчику было оплачено 54000 рублей. 13 ноября 2018 года истец направил ответчику претензию с требованием вернуть денежные средства в связи с неисполнением ответчиком обязательств в сроки, установленные соглашением сторон. Претензия оставлена ответчиком без удовлетворения. В связи с указанными обстоятельствами истец просит взыскать денежные средства в размере 54000 руб., оплаченных по договору подряда от 26 мая 2018 года; расходы, связанные с оплатой услуг по составлению претензии, в размере 500 рублей; расходы, связанные с оплатой почтовых услуг, в размере 68,36 руб.; компенсацию морального вреда в размере 10000 руб.; договорную неустойку, начиная с даты истечения срока, предоставленного исполнителю для исполнения принятых на себя обязательств по дату подачи искового заявления, из расчета за каждый день просрочки в размере 1% от стоимости работ в размере 9625 руб.; расходы, связанные с оплатой услуг по составлению претензии, в размере 500 руб.

В судебное заседание ответчик ИП Х. С.Х. представил заявление о заключении мирового соглашения, по условиям которого стороны определили следующее:

1. Ответчик обязуется осуществить ремонтно-строительные работы в квартире истца по адресу: г.Саратов, пр.50 лет Октября, <адрес> согласно договору подряда <№> от 26 мая 2018 года в соответствии с нормативными требованиями в срок до 10 апреля 2019 года;

2. Ответчик обязуется выплатить истцу денежные средства в сумме 60000 руб. в срок до 10 апреля 2019 года в день подписания акта выполненных работ;

3. Истец отказывается от остальной части исковых требований;

4. Истец обязуется предоставить ответчику доступ в <адрес> по адресу: г.Саратов, пр. 50 лет Октября, <адрес> для осуществления работ, указанных в 1 пункте мирового соглашения;

5. Стороны по завершению работ, указанных в пункте 1 мирового соглашения, подписывают акт выполненных работ, который будет являться подтверждением исполнения обязательства, предусмотренного пунктом 1 мирового соглашения;

6. Истец после получения денежных средств обязуется предоставить ответчику расписку о получении денежных средств, которая будет являться подтверждением исполнения обязательства, предусмотренного пунктом 2 мирового соглашения;

7. В случае неисполнения обязательств, предусмотренных пунктами 1,2 мирового соглашения, ответчик обязуется удовлетворить требования истца, а именно: выплатить денежные средства в размере 54000 руб., оплаченные по договору подряда от 26 мая 2018 года; возместить расходы, связанные с оплатой услуг по составлению претензии в размере 500 руб.; возместить расходы, связанные с оплатой почтовых услуг, в сумме 68,36 руб.; выплатить компенсацию морального вреда в размере 10000 руб.; выплатить за нарушение сроков исполнения договора договорную неустойку, начиная с даты истечения срока, предоставленного исполнителю для исполнения принятых на себя обязательств, по дату подачи искового заявления, из расчета за каждый день просрочки в размере 1% от стоимости работ в размере 9625 руб.; возместить расходы на представителя в размере 5000 руб.

Последствия заключения мирового соглашения и прекращения производства по делу сторонам разъяснены и понятны.

Ответчик ИП Х. С.Х. в судебном заседании просил утвердить мировое соглашение на указанных условиях и производство по делу прекратить.

Истец Тульцова С.С. в судебном заседании просила утвердить мировое соглашение на указанных условиях и производство по делу прекратить.

Представитель истца Тульцовой С.С. – Алимова Н.А. в судебном заседании просила утвердить мировое соглашение на указанных условиях и производство по делу прекратить.

На основании ст.12 ГПК РФ правосудие по гражданским делам осуществляется на основе состязательности и равноправия сторон. Согласно ч.3 ст.38 ГПК РФ стороны пользуются равными процессуальными правами и несут равные процессуальные обязанности. Согласно ст.39 ГПК РФ стороны могут окончить дело мировым соглашением.

Условия мирового соглашения между истцом Тульцовой С.С. и ответчиком ИП Х. С.Х. выражены в адресованном суду письменном заявлении, которое приобщено к материалам дела. Сторонам разъяснены последствия утверждения мирового соглашения и прекращения производства по делу, предусмотренные ст.ст.220,221 ГПК РФ.

Исследовав материалы дела, обсудив ходатайство сторон и учитывая, что мировое соглашение, заключенное сторонами, не противоречит закону, совершено в интересах обеих сторон и выполнение ими условий мирового соглашения не нарушает прав и интересов иных лиц, суд считает, что оно подлежит утверждению, а производство по делу – прекращению.

Руководствуясь ст.ст.39,173,220,221,224,225 ГПК РФ, судья

Определил:

░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░. ░., ░ ░░░░░ ░░░░░░░, ░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░. ░. ░., ░ ░░░░░░ ░░░░░░░, ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░:

1. ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░-░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░ ░░ ░░░░░░: ░.░░░░░░░, ░░.50 ░░░ ░░░░░░░, <░░░░░> ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ <№> ░░ 26 ░░░ 2018 ░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░ 10 ░░░░░░ 2019 ░░░░;

2. ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░ 60000 ░░░. ░ ░░░░ ░░ 10 ░░░░░░ 2019 ░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░;

3. ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░;

4. ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░ <░░░░░> ░░ ░░░░░░: ░.░░░░░░░, ░░. 50 ░░░ ░░░░░░░, <░░░░░> ░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░, ░░░░░░░░░ ░ 1 ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░;

5. ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░, ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ 1 ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░, ░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ 1 ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░;

6. ░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░, ░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ 2 ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░;

7. ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ 1,2 ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░, ░ ░░░░░░: ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 54000 ░░░., ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ 26 ░░░ 2018 ░░░░; ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░, ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 500 ░░░.; ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░, ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░, ░ ░░░░░ 68,36 ░░░.; ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░ 10000 ░░░.; ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░ ░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 1% ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░ 9625 ░░░.; ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 5000 ░░░.

░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░. ░. ░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░. ░. ░. ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ - ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░.

░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░░░░░, ░ ░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░ ░░ ░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░.

░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░.░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 15 ░░░░.

░░░░░                                            ░.░. ░░░░░░░