Судебный акт #1 (Решения) по делу № 2-9708/2021 ~ М-9912/2021 от 10.11.2021

УИД 72RS0014-01-2021-017152-16

Дело № 2-9708/2021

ЗАОЧНОЕ Р Е Ш Е Н И Е

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Тюмень                                                                                                  21 декабря 2021 года

Ленинский районный суд г. Тюмени в составе:

председательствующего судьи Сидоренко Е.М.,

при секретаре Минавеой М.А.

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Шагеева Игоря Рафаэлевича к Сергееву Александру Анатольевичу о расторжении договора подряда, взыскании денежных средств, пени, судебных расходов,

       УСТАНОВИЛ:

Истец обратился в суд с иском к ответчику и просит расторгнуть договор по строительству индивидуального жилого дома № от 26.05.2021 года, заключенный между Шагеевым Игорем Рафаэлевичем и Сергеевым Александром Анатольевичем и взыскать с него неотработанные по договору денежные средства в размере 578 785,00 рублей, пеню в соответствии с п.5.3 договора за период с 01.08.2021 по 08.11.2021 в размере 57 878,50 рублей, судебные расходы по оплате госпошлины в сумме 9 866,64 рублей, расходы на оплату юридических услуг в сумме 11 000 рублей, мотивирует свои требования тем, что между Шагеевым Игорем Рафаэлевичем и ответчиком заключен договор по строительству индивидуального жилого дома № от 26.05.2021 года. Согласно условиям договора исполнитель обязался выполнить строительство дома по <адрес>. Общая стоимость договора составляет: 1 735 760 рублей, истец оплатил по данному договору 1 452 000 рублей, однако ответчик не выполнил все работы в полном объеме в установленный в договоре срок в связи с чем истец направил предложение о расторжении договора, однако ответа не поступило, договором была предусмотрена пеня.

Истец в судебное заседание не явился, просил о рассмотрении в отсутствие.

Ответчик в судебное заседание не явился, о времени и месте рассмотрения дела извещен надлежащим образом, причины неявки суду неизвестны, об отложении дела не просил, в связи с чем, суд определил рассмотреть дело в его отсутствие в порядке заочного производства.

Исследовав материалы дела, суд пришел к выводу, что исковые требования подлежат удовлетворению.

Судом установлено, что между Шагеевым Игорем Рафаэлевичем и ответчиком - Сергеевым Александром Анатольевичем заключен договор по строительству индивидуального жилого дома № от 26.05.2021 года.

Согласно условиям договора, исполнитель обязался выполнить строительство дома по <адрес>. Общая стоимость договора составляет: 1 735 760 рублей. Срок окончания работ согласно п.3.3, договора № 26.05.2021 - до 31 июля 2021 года. Во исполнение пункта 4.3 договора Заказчиком переданы ответчику денежные средства в сумме 1 452 000 рублей в качестве оплаты работ, что подтверждается расписками ответчика и скриншотами переписки сторон.

Согласно срокам производства работ, отраженным в приложении к договору № 26.05.2021, на момент обращения истца в суд, ответчиком выполнены следующие работы: кладка стен первого этажа (стоимость работ с материалами 378 000,00 рублей). Устройство армированного пояса первого этажа (стоимость работ с материалами 44 800,00 рублей). Устройство перекрытия первого этажа (стоимость работ с материалами 208 615,00 рублей). Устройство монолитного участка перекрытия и заливка швов (стоимость работ с материалами 52 800,00 рублей). Кладка стен второго этажа из газоблоков <данные изъяты>, включая все необходимые материалы, в том числе вент. Каналы, в теле несущей перегородке с устройством дымохода из кирпича - выполнено на 50% (стоимость работ с материалами 189000,00 рублей), на общую сумму 873 215,00 рублей.

Так как все работы не были выполнены в срок поэтому истец направил в адрес ответчик уведомление о расторжении договора.

В соответствии с частью 1 статьи 740 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

В соответствии со ст. 309 Гражданского кодекса РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии е условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Согласно ст. 450 Гражданского кодекса РФ по требованию одной из сторон договор может быть расторгнут по решению суда при существенном нарушении договора другой стороной. Существенным признается нарушение договора одной из сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора.

Частью 2 ст. 452 Гражданского кодекса РФ установлено, что требование об изменении или о расторжении договора может быть заявлено стороной в суд только после получения отказа другой стороны на предложение изменить или расторгнуть договор либо неполучения ответа в срок, указанный в предложении или установленный законом либо договором, а при его отсутствии - в тридцатидневный срок.

Поскольку ответчиком нарушены сроки выполнения работ и работы выполнены не в полном объеме с ответчика в пользу истца подлежат взысканию денежные средства в сумме 578 785,00 рублей.

Кроме того, в соответствии со ст. 330 Гражданского кодекса РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

Так, согласно п.5.3 договора, в случае нарушения Исполнителем сроков выполнения работ по настоящему Договору, Исполнитель выплачивает пеню в размере 0,1 % от стоимости объема невыполненных работ за каждый календарный день просрочки.

Учитывая изложенное, размер пени по состоянию на 08.11.2021 составляет - 57 878,50 рублей, которые подлежат взысканию с ответчика при этом суд считает расчет истца верным.

    На основании ст.98 ГПК РФ с ответчика в пользу истца подлежат взысканию судебные расходы на оплату юридических услуг, подтвержденные счетом и чеком в сумме 11 000 рублей, расходы по оплате государственной пошлины в сумме 9566,64 рублей.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 194-199, 233-237 ГПК РФ, суд,

Р Е Ш И Л:

Исковые требования Шагеева Игоря Рафаэлевича – удовлетворить.

Расторгнуть договор по строительству индивидуального жилого дома № от 26.05.2021 года, заключенный между Шагеевым Игорем Рафаэлевичем и Сергеевым Александром Анатольевичем.

Взыскать с Сергеева Александра Анатольевича в пользу Шагеева Игоря Рафаэлевича денежные средства в размере 578 785 рублей, пеню в соответствии с п.5.3 договора за период с 01.08.2021 по 08.11.2021 в размере 57 878,50 рублей государственную пошлину в сумме 9566,64 рублей, расходы на оплату юридических услуг в сумме 11 000 рублей.

Ответчик вправе подать в суд, принявший заочное решение, заявление об отмене этого решения суда в течение семи дней со дня вручения ему копии этого решения.

Ответчиком заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении заявления об отмене этого решения суда.

Иными лицами, участвующими в деле, а также лицами, которые не были привлечены к участию в деле и вопрос о правах и об обязанностях которых был разрешен судом, заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения суда, а в случае, если такое заявление подано, - в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления.

Решение в окончательной форме составлено 28 декабря 2021 года.

Председательствующий судья                                              (подпись)                Е.М. Сидоренко