Судебный акт #1 (Решения) по делу № 2-2075/2020 ~ М-285/2020 от 17.01.2020

                                                                                   Дело    № 2-2075/2020

                                               ЗАОЧНОЕ    РЕШЕНИЕ

                                      Именем Российской Федерации

27 февраля 2020 года Ленинский районный суд г. Тюмени в составе:

судьи Насоновой О.Ю.

при секретаре Чекиной Е.О.

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Петровой Татьяны о взыскании денежных средств, неустойки, морального вреда

                                             у с т а н о в и л :

Истец обратился в суд с иском о взыскании денежных средств в размере 43 500рублей, неустойки морального вреда в размере 10 000 рублей, штраф, госпошлину в размере 300 рублей. Мотивируя свои требования тем, что 15.08. 2019 между истцом Петровой Т. и ответчиком Запольским Е.В. был заключен договор, по условиям которого ответчик обязуется выполнить ремонт квартиры. По данному договору ответчику передан аванс в размере 28 500 рублей и 15 000 рублей на материалы. Однако услуги по ремонту не были оказаны. Истец направила ответчику претензию, с просьбой до 16 ноября 2019 вернуть денежные средства в размере 43 500 рублей, выплатить неустойку за период с 18.08.2019 по 06.11.2019. ответа на претензию истец не получил.

    Истец в судебное заседание не явилась, извещена надлежащим образом, просит дело рассмотреть в ее отсутствие, дело рассмотрено в отсутствии истца.

    Ответчик в судебное заседание не явился, извещен надлежащим образом, суду не были представлены доказательства, что ответчик не явился в суд по уважительной причине, дело рассмотрено в отсутствии ответчика.

    Исследовав материалы дела, суд считает, что исковые требования подлежат частичному удовлетворению.

В соответствии со статьей 309 ГК РФ, обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

    В соответствии со статьей 310 ГК РФ, односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом. Односторонний отказ от исполнения обязательства, связанного с осуществлением его сторонами предпринимательской деятельности, и одностороннее изменение условий такого обязательства допускаются также в случаях, предусмотренных договором, если иное не вытекает из закона или существа обязательства.

    В соответствии со статьей 702 ГК РФ, по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его. К отдельным видам договора подряда (бытовой подряд, строительный подряд, подряд на выполнение проектных и изыскательских работ, подрядные работы для государственных нужд) положения, предусмотренные настоящим параграфом, применяются, если иное не установлено правилами настоящего Кодекса об этих видах договоров.

Как установлено судом, 15.08. 2019 между истцом Петровой Т. и ответчиком Запольским Е.В. был заключен договор, по условиям которого ответчик обязуется выполнить ремонт квартиры по адресу <адрес>. Истец по данному договору обязалась произвести оплату работу.

Согласно п.4.1 договора, стоимость по договору составила 57 000 рублей.

Истец передала ответчику денежные средства в размере 28 500 рублей, что подтверждается подписью ответчика в договоре.

Истец передала ответчику денежные средства в размере 15 000 рублей на приобретение стройматериалов, данное обстоятельство не оспаривается ответчиком.

06.1.2019 истец направила почтой ответчику претензию (требование), о возврате 43 500 рублей, неустойки за период с 18.08.2019 по 06.11.2019 в размере 4617 рублей.

Суду не были представлены доказательства, что ответчик исполнил требования истца и вернул денежные средства оплаченные истцом по договору.

При таких обстоятельствах, суд считает, что с ответчика в пользу истца следует взыскать оплаченные по договору денежные средства в размере 43 500 рублей.

В связи с тем, что ответчик не исполнил обязательства по договору в сроки, предусмотренные договором, суд считает, что в соответствии с пунктом 5.3 договора, с ответчика в пользу истца следует взыскать неустойку, размер неустойки за период с 18.08.2019 по день вынесения решения суда составляет: 57 000 рублей х 0,1%х 194= 11 058 рублей.

В соответствии со статьей 15 Закона РФ «О защите прав потребителей» с ответчика в пользу истца следует взыскать моральный вред, в связи с тем, что ответчик нарушил права истца как потребителя. При определении размера компенсации морального вреда, судом принимается во внимание степень вины причинителя вреда, обстоятельства при которых были нарушены права истца как потребителя, в пользу истца следует взыскать моральный вред в размере 2 000 рублей.

В соответствии со статьями 88, 94, 100 ГПК РФ, с ответчика в пользу истца следует взыскать расходы по оплате госпошлины в размере 300 рублей.

В соответствии со статьей 13 Закона РФ «О защите прав потребителей» с ответчика в пользу истца следует взыскать штраф за нарушение прав потребителя в размере 28 279 рублей.

В соответствии со статьями 88, 94 ГПК РФ, с ответчика в доход муниципального образования г. Тюмень следует взыскать госпошлину в размере 2 241, 70 рубль.

Руководствуясь ст. 12, 56, 57. 194-198, 232- 235 ГПК РФ, ст. 309, 310 ГК РФ, суд

                                    Р е ш и л :

Взыскать с Запольского Евгения Валерьевича в пользу Петровой Татьяны денежные средства оплаченные по договору в размере 43 500 рублей, неустойку в размере 11 058 рублей, моральный вред в размере 2 000 рублей, госпошлину в размере 300 рублей, взыскать штраф за нарушение прав потребителя в размере 28 279 рублей.

Взыскать с Запольского Евгения Валерьевича в доход муниципального образования г. Тюмень госпошлину в размере 2 241, 70 рубль.

Решение может быть обжаловано в течение месяца в Тюменский областной суд через Ленинский районный суд г. Тюмени путем подачи апелляционной жалобы.

Ответчик может подать заявление об отмене решения суда в течение 7 дней со дня вручения копии этого решения, ответчик может обжаловать решение суда в апелляционном порядке в течение месячного срока по истечению срока подачи ответчиком заявления об отмене решения суда, а случае, если такое заявление подано,- в течение месячного срока со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления.

Судья

Мотивировочная часть решения изготовлена 6 марта 2020