Судебный акт #1 (Решения) по делу № 2-7241/2021 ~ М-6869/2021 от 03.08.2021

72RS0014-01-2021-012209-04

№2-7241/2021

09 ноября 2021 года

город Тюмень

Р Е Ш Е Н ИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Ленинский районный суд города Тюмени в составе:

председательствующего судьи Чапаева Е.В.,

секретаря судебного заседания Грибоненко Д.Д., –

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Сачкова Николая Викторовича к Акционерному обществу «Газпром газораспределение Север» о взыскании неустойки, компенсации морального вреда, штрафа,

УСТАНОВИЛ:

Сачков Н.В. (далее по тексту – истец) обратился в суд с указанным иском к Акционерному обществу «Газпром газораспределение Север» (далее по тексту – ответчик, Общество).

Требования мотивированы тем, что:

15.05.2019 между истцом (Заявитель) и Обществом (Исполнитель) был заключен Договор № ВГ/ТЦФ/3436/19 о подключении (технологическом присоединении) объектов капитального строительства к сети газораспределения (далее по тексту - Договор), по условиям которого в редакции Дополнительного соглашения №1 к Договору от 15.05.2019:

Исполнитель принимает на себя обязательства по подключению (технологическому присоединению) объекта капитального строительства - Жилой дом к сети газораспределения, принадлежащей исполнителю на праве собственности или ином законном основании, с учетом максимальной нагрузки (часовым расходом газа) газоиспользующего оборудования. Заявитель принимает на себя обязательства по обеспечению готовности объекта капитального строительства к подключению (технологическому присоединению) в пределах границ принадлежащего ему земельного участка: Россия, <адрес>, <адрес>, КН: № в соответствии с условиями настоящего договора, а также оплатить услуги по подключению (технологическому присоединению) (пункт 1);

подключение осуществляется в соответствии с техническими условиями на подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к сетям газораспределения по форме согласно приложению № 1 (далее по тексту - Технические условия), являющимися неотъемлемой частью Договора (пункт 2);

срок действия Технических условий составляет 18 месяцев со дня заключения Договора (пункт 2);

срок выполнения мероприятий по подключению (технологическому присоединению) объекта капитального строительства и пуску газа составляет 1,5 года со дня заключения Договора (пункт 3);

Исполнитель обязан в том числе разработать проектную документацию на создание (реконструкцию) сети газораспределения до точки (точек) подключения (технологического присоединения) на границе земельного участка заявителя (проект газоснабжения) и получить на нее положительное заключение, (при необходимости создания сети газораспределения) в случае, предусмотренном законодательством Российской Федерации; направить Заявителю в течение 5 рабочих дней после окончания разработки проектной документации, но не позднее дня окончания срока, равного двум третьим срока осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению), установленных в Договоре (пункт 5);

Заявитель обязан, в том числе осуществить мероприятия по обеспечению готовности объекта капитального строительства к подключению 9Технологическому присоединению) в пределах границ принадлежащего ему земельного участка; выполнить установленные в Договоре условия подготовки сети газопотребления и газоиспользующего оборудования к подключению; обеспечить Исполнителю доступ к объекту капитального строительства для проверки выполнения Технических условий и готовности сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования к подключению и пуску газа в согласованные с исполнителем сроки; обеспечить создание сети газопотребления на принадлежащем заявителю земельном участке от точки (точек) подключения до газоиспользующего оборудования (пункт 7);

размер платы за подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства составляет 139878,78 рублей, в том числе НДС 20 процентов – 23313,13 рублей (пункт 10);

Договор считается заключенным с даты поступления подписанного Заявителем экземпляра настоящего договора Исполнителю (пункт 21).

Таким образом, с учетом условий Договора Исполнитель должен был исполнить свои обязательства по нему не позднее 15.11.2020.

14.12.2020 истец обратился к ответчику с претензией в которой просил произвести работы по подключению (технологическому присоединению) к сети газораспределения и пуску газа (пуско-наладочные работы) в течении 10 дней с момента получения настоящей претензии, указав также в претензии, что обязательства по Договору ответчиком должны были быть исполнены не позднее 15.11.2020.

Письмом от 29.12.2020 №ГМС-И/7543/20 ответчик уведомил истца, что произведена разработка проектной документации на подводящий газопровод и направлены письма для получения согласования проектных решений по укладке газопровода до границы земельного участка заявителя в сетевые организации: Департамент дорожной инфраструктуры и транспорта Администрации города Тюмени, АО «СУЭНКО», АО «Россети», от которых ответа пока не поступало.

27.04.2021 ответчиком получена повторная претензия истца с требованием об исполнении обязательств по Договору и выплате неустойки в соответствии с положениями статьи 28 Закона Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-I «О защите прав потребителей» за период с 16.11.2020 по 27.04.2021 в размере 679810,87 рублей за нарушение обязательств по Договору.

Письмом от 19.05.2021 ответчик уведомил истца о готовности выплатить неустойку в соответствии с условиями Договора в размере 24890,03 рублей и предложил представить реквизиты для перечисления денежных средств.

14.05.2021 между истцом и ответчиком подписано Дополнительное соглашение №2 к Договору предметом которого является продление срока действия Договора до 28.07.2021, и также указано, что действие настоящего соглашения распространяется с 28.04.2021 и соглашение вступает в силу с момента его подписания.

Действиями (бездействием) ответчика истцу причинен моральный вред.

Таким образом, свои обязательства по Договору Заявитель исполнил в полном объеме, а Исполнитель свои обязательства по Договору в установленный срок не выполнил, жилой дом истца к сети газораспределения не подключен, акт о подключении (технологическом присоединении) не подписан.

В связи с эти истец просит взыскать с ответчика в свою пользу:

неустойку в размере 139878,87 рублей за период с 16.11.2020,

компенсацию морального вреда в размере 1200000 рублей,

штраф.

В последующем суд привлек к участию в деле в качестве третьих лиц Департамент дорожной инфраструктуры и транспорта Администрации города Тюмени, Акционерное общество «Сибирско-Уральская энергетическая компания (далее по тексту – АО «СУЭНКО»), Акционерное общество «Россети», Акционерное общество «Россети Тюмень».

Истец в судебном заседании на удовлетворении иска настаивал в полном объёме по основаниям, изложенным в исковом заявлении.

Суду дополнительно пояснил, что: кроме представленных, дополнительных доказательств в подтверждение исковых требований не имеет, право на представление дополнительных доказательств известно.

Также пояснил, что: расчет неустойки произведен за период по 27.04.2021; ответчиком обязательства перед истцом по Договору от 15.05.2019 исполнены 27.05.2021.

Представитель ответчика Илинбаева Т.Н. в удовлетворении иска просила отказать по основаниям, изложенным в возражениях и дополнениям к ним.

Суду дополнительно пояснила, что: кроме представленных, дополнительных доказательств в опровержение исковых требований не имеет, право на представление дополнительных доказательств известно.

Также пояснила, что: ответчиком обязательства перед истцом по Договору от 15.05.2019 исполнены 27.05.2021.

Представила ходатайство о снижении неустойки по правилам статьи 333 ГК РФ.

Представитель третьего лица АО «Россетти Тюмень», Пухова Н.А., оставила разрешение спора на усмотрение суда.

Представитель третьего лица Департамент дорожной инфраструктуры и транспорта Администрации города Тюмени, представитель третьего лица АО «СУЭНКО», представитель третьего лица АО «Россети» в судебное заседание не явились. Дело рассмотрено в их отсутствие.

Выслушав лиц, присутствующих в судебном заседании, исследовав материалы дела, суд находит исковые требования обоснованными и подлежащими удовлетворению частично.

Судом установлено следующее:

15.05.2019 между истцом (Заявитель) и Обществом (Исполнитель) был заключен Договор № № о подключении (технологическом присоединении) объектов капитального строительства к сети газораспределения, по условиям которого, в редакции Дополнительного соглашения №1 к Договору от 15.05.2019:

Исполнитель принимает на себя обязательства по подключению (технологическому присоединению) объекта капитального строительства - Жилой дом к сети газораспределения, принадлежащей исполнителю на праве собственности или ином законном основании, с учетом максимальной нагрузки (часовым расходом газа) газоиспользующего оборудования. Заявитель принимает на себя обязательства по обеспечению готовности объекта капитального строительства к подключению (технологическому присоединению) в пределах границ принадлежащего ему земельного участка: Россия, <адрес>, КН: № в соответствии с условиями настоящего договора, а также оплатить услуги по подключению (технологическому присоединению) (пункт 1);

подключение осуществляется в соответствии с техническими условиями на подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к сетям газораспределения по форме согласно приложению № 1, являющимися неотъемлемой частью Договора (пункт 2);

срок действия Технических условий составляет 18 месяцев со дня заключения Договора (пункт 2);

срок выполнения мероприятий по подключению (технологическому присоединению) объекта капитального строительства и пуску газа составляет 1,5 года со дня заключения Договора (пункт 3);

Исполнитель обязан в том числе разработать проектную документацию на создание (реконструкцию) сети газораспределения до точки (точек) подключения (технологического присоединения) на границе земельного участка заявителя (проект газоснабжения) и получить на нее положительное заключение, (при необходимости создания сети газораспределения) в случае, предусмотренном законодательством Российской Федерации; направить Заявителю в течение 5 рабочих дней после окончания разработки проектной документации, но не позднее дня окончания срока, равного двум третьим срока осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению), установленных в Договоре (пункт 5);

Заявитель обязан, в том числе осуществить мероприятия по обеспечению готовности объекта капитального строительства к подключению 9Технологическому присоединению) в пределах границ принадлежащего ему земельного участка; выполнить установленные в Договоре условия подготовки сети газопотребления и газоиспользующего оборудования к подключению; обеспечить Исполнителю доступ к объекту капитального строительства для проверки выполнения Технических условий и готовности сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования к подключению и пуску газа в согласованные с исполнителем сроки; обеспечить создание сети газопотребления на принадлежащем заявителю земельном участке от точки (точек) подключения до газоиспользующего оборудования (пункт 7);

размер платы за подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства составляет 139878,78 рублей, в том числе НДС 20 процентов – 23313,13 рублей (пункт 10);

в случае нарушения одной из сторон сроков исполнения своих обязательств по Договору такая сторона в течение 10 рабочих дней со дня наступления срока исполнения обязательств уплачивает другой стороне неустойку, рассчитанную как произведение 0,014 ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, установленной на дату заключения настоящего договора, и общего размера платы по настоящему договору за каждый день просрочки (пункт 18);

Договор считается заключенным с даты поступления подписанного Заявителем экземпляра настоящего договора Исполнителю (пункт 21).

Таким образом, с учетом условий Договора Исполнитель должен был исполнить свои обязательства по нему не позднее 15.11.2020.

14.12.2020 истец обратился к ответчику с претензией в которой просил произвести работы по подключению (технологическому присоединению) к сети газораспределения и пуску газа (пуско-наладочные работы) в течении 10 дней с момента получения настоящей претензии, указав также в претензии, что обязательства по Договору ответчиком должны были быть исполнены не позднее 15.11.2020.

Письмом от 29.12.2020 №ГМС-И/7543/20 ответчик уведомил истца, что произведена разработка проектной документации на подводящий газопровод и направлены письма для получения согласования проектных решений по укладке газопровода до границы земельного участка заявителя в сетевые организации: Департамент дорожной инфраструктуры и транспорта Администрации города Тюмени, АО «СУЭНКО», АО «Россети», от которых ответа пока не поступало.

Также ответчиком в указанном письме в связи с длительными сроками согласования проектного решения с сетевыми организациями и введением в действие Постановления Правительства Тюменской области от 18.03.2020 №120-п «О введении режима повышенной готовности» было предложено рассмотреть вопрос о продлении срока действия Договора.

27.04.2021 ответчиком получена повторная претензия истца с требованием об исполнении обязательств по Договору и выплате неустойки в соответствии с положениями статьи 28 Закона Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-I «О защите прав потребителей» за период с 16.11.2020 по 27.04.2021 в размере 679810,87 рублей за нарушение обязательств по Договору, указав также в претензии, что услуги по подключению объекта оплачены и произведена подготовка оборудования к подключению.

Письмом от 19.05.2021 ответчик уведомил истца о готовности выплатить неустойку в соответствии с условиями Договора в размере 24890,03 рублей и предложил представить реквизиты для перечисления денежных средств.

14.05.2021 между истцом и ответчиком подписано Дополнительное соглашение №2 к Договору, в соответствии с которым:

срок действия Договора продлен до 28.07.2021,

действие настоящего соглашения распространяется с 28.04.2021 и соглашение вступает в силу с момента его подписания.

Действиями (бездействием) ответчика истцу причинен моральный вред.

Указанные обстоятельства никем не оспорены. Доказательств обратного суду не представлено.

Ответчиком представлены Возражения на исковое заявления, в которых в опровержение заявленных истцом требований указывает, что:

в связи с введенным Постановлением Правительства Тюменской области от 18.03.2020 №120-п на территории Тюменской области режима повышенной готовности в период действия Договора, ответчиком фактически работы по созданию сети выполнены 27.05.2021, в подтверждение чего представлены:

Акт ввода в эксплуатацию сети газопотребления от 27.05.2021 №387В,

Акт ввода в эксплуатацию пункта редуцирования газа от 27.05.2021 №387В,

Акт о готовности сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства к подключению (технологическому присоединению) от 27.11.2021 согласно которому проектная и техническая документация соответствует техническим условиям на подключение; строительно-монтажные работы выполнены в полном объеме в соответствии с проектом заявителя; монтаж газоиспользующего оборудования выполнен в полном объеме; сеть газопотребления и газоиспользующее оборудование к подключению готовы;

Акт о подключении (технологическом присоединении) от 27.05.2021 №№

Акт обследования завершенного строительством линейного объекта, внутреннего газопровода сети газопотребления и бытового газоиспользующего оборудования выданным техническим условиям от 14.05.2021 №№ согласно которому строительство внутреннего газопровода и бытового оборудования по адресу: Россия, <адрес>, <адрес>, КН: № было начато и окончено 03.04.2021, его технические характеристики и характеристика помещения, в котором оно расположено соответствует Техническим условиям.

Также в Возражениях на исковое заявление ответчик указывает, что исполнение обязательств по Договору со стороны ответчика являются встречными от исполнения обязательств истцом в частности по осуществлению мероприятий по обеспечению готовности объекта капитального строительства к подключению в пределах границ принадлежащего истцу земельного участка, которые истцом исполнены не были суд во внимание не принимает, поскольку не представлено тому доказательств, а именно: в подтверждение указанного довода представлено письмо ответчика от 29.12.2020, в котором ответчик напоминает истцу о положениях пункта 7 Договора, в то время как ответчик указывает, что в данном письме просит истца сообщить о готовности сети газопотребления для определения ориентировочной даты подключения.

Также из представленных ответчиком документов усматривается, что Договор поставки природного газа №018086504 и Договор на техническое обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования домовладения №018086504 между истцом и ответчиком заключены 24.05.2021.

Также из представленных АО «СУЭНКО» пояснений усматривается, что Общество не располагает сведениями относительно даты готовности Жилого дома истца к подключению к сети ответчика с учетом Акта от 14.05.2021 №№, содержащего информацию о соответствии газоиспользующего оборудования жилого дома истца нормативам по состоянию на 03.04.2021.

Также судом установлено, что 02.06.2021 Обществом от истца получены банковские реквизиты для перечисления суммы неустойки, которую ответчик согласился выплатить, о чем сообщил в письме от 19.05.2021.

После представления истцом банковских реквизитов, письмом от 02.08.2021 ответчик уведомил истца об отсутствии оснований для выплаты неустойки.

Также из представленных Департаментом дорожной инфраструктуры и транспорта Администрации города Тюмени документов усматривается, что:

Департаментом заключены договоры на прокладку инженерных коммуникаций в границах полосы отвода автомобильной дороги:

1) Договор от 15.10.2019 №672 на участке от <адрес>, от земельного участка с КН № до земельного участка с КН № (земельный участок истца):

в соответствии с пунктом 2.3.2 Договора от 15.10.2019 №672 от АО «Газпром газораспределение Север» в адрес Департамента поступила проектная документация для ее рассмотрения на предмет соответствия техническим требованиям и условиям, подлежащим обязательному исполнению владельцем инженерных коммуникаций при прокладке, переносе, переустройстве инженерных коммуникаций (письмо вх. №45-63-вх-4579/19 от 20.10.2019);

Департаментом указанная проектная документация согласована без замечаний (письмо от 18.11.2019 №45-63-ИСХ-1424/19);

в соответствии с пунктом 2.3.3 Договора от 15.10.2019 № 672 АО «Газпром газораспределение Север» в адрес Департамента направлена копия утвержденной проектной документации (письмо вх. № 45-63-вх-5307/19 от 04.12.2019);

2) Договор от 29.12.2020 №739 на участке по <адрес>, в районе земельного участка с КН №; по хоз. проезду от земельного участка с КН № до земельного участка с КН 72:23:0432003:5035:

В соответствии с пунктом 2.3.2 Договора от 29.12.2020 №739 от АО «Газпром газораспределение Север» в адрес Департамента поступила проектная документация для ее рассмотрения на предмет соответствия техническим требованиям и условиям, подлежащим обязательному исполнению владельцем инженерных коммуникаций при прокладке, переносе, переустройстве инженерных коммуникаций (письмо вх. № 45-06-3021/21 от 14.01.2021);

Департаментом указанная проектная документация согласована без замечаний (письмо от 04.02.2021 № 45-06- 3021/21);

В соответствии с пунктом 2.3.3 договора от 29.12.2020 №739 АО «Газпром газораспределение Север» в адрес Департамента направлена копия утвержденной проектной документации (письмо вх. № 45-63-ВХ-633/21 от 18.02.2021).

Таким образом, из представленных Департаментом документов следует, что заключение договоров на прокладку инженерных коммуникаций в границах полосы отвода автомобильной дороги с АО «Газпром газораспределение Север» и согласование проектной документации осуществлено в феврале 2021 года.

Порядок подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сети газопотребления урегулирован Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2013 №1314 «Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения» (далее по тексту - Правила №1314), в соответствии с пунктом 3 которого подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к сети газораспределения осуществляется в следующем порядке:

а)    направление заявителем исполнителю запроса о предоставлении технических условий на подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к сетям газораспределения (далее соответственно - технические условия, запрос о предоставлении технических условий) или заявки о заключении договора о подключении (технологическом присоединении) объектов капитального строительства к сети газораспределения;

б)    выдача технических условий в случае направления заявителем запроса о предоставлении технических условий;

в)    заключение договора о подключении (технологическом присоединении) объектов капитального строительства к сети газораспределения (далее - договор о подключении) с приложением технических условий, являющихся неотъемлемым приложением к договору о подключении;

г)    выполнение заявителем и исполнителем технических условий;

д)    составление акта о готовности сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства к подключению (технологическому присоединению);

е)    осуществление исполнителем фактического присоединения и составление акта о подключении (технологическом присоединении), содержащего информацию о разграничении имущественной принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон.

Согласно пункту 64 Правил №1314 для заключения договора о подключении заявитель направляет исполнителю заявку о подключении (технологическом присоединении) в 2 экземплярах письмом с описью вложения или иным доступным способом. Заявитель вправе представить указанную заявку исполнителю лично или через уполномоченного представителя, а исполнитель обязан принять такую заявку.

Кроме того, пунктом 74 Правил №1314 установлен порядок согласования условий договора и сроки его подписания Заявителем.

Установлено, что Договор истцом подписан без замечаний, следовательно тем самым согласился с условиями договора, в том числе: сроками выполнения мероприятий по технологическому присоединению.

В соответствии со статьями 309 и 310 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее по тексту – ГК РФ), обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями договора и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются.

В силу статьи 421 ГК РФ, граждане и юридические лица свободны в заключении договора.

В соответствии со статьей 432 ГК РФ договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора.

С учетом положений пункта 1 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28.06.2012 №17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей» и исходя из того, что Договор был заключен истцом в целях удовлетворения личных нужд, суд считает, что к спорным правоотношениям подлежат применению положения Закона Российской Федерации от 7 февраля 1992 года №2300-1 «О защите прав потребителей» (далее по тексту – Закон «О защите прав потребителей»).

Согласно пункту 28 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28.06.2012 года №17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей», бремя доказывания обстоятельств, освобождающих от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательства, в том числе и за причинение вреда, лежит на продавце (изготовителе, исполнителе, уполномоченной организации или уполномоченном индивидуальном предпринимателе, импортере) (пункт 4 статьи 13, пункт 5 статьи 14, пункт 5 статьи 23.1, пункт 6 статьи 28 Закона о защите прав потребителей, статья 1098 ГК РФ). Исключение составляют случаи продажи товара (выполнения работы, оказания услуги) ненадлежащего качества, когда распределение бремени доказывания зависит от того, был ли установлен на товар (работу, услугу) гарантийный срок, а также от времени обнаружения недостатков (пункт 6 статьи 18, пункты 5 и 6 статьи 19, пункты 4, 5 и 6 статьи 29 Закона).

В силу статьи 27 Закона «О защите прав потребителей», исполнитель обязан осуществить выполнение работы (оказание услуги) в срок, установленный правилами выполнения отдельных видов работ (оказания отдельных видов услуг) или договором о выполнении работ (оказании услуг). В договоре о выполнении работ (оказании услуг) может предусматриваться срок выполнения работы (оказания услуги), если указанными правилами он не предусмотрен, а также срок меньшей продолжительности, чем срок, установленный указанными правилами.

Таким образом, с учетом установленных по делу обстоятельств в совокупности с условиями Договора суд пришел к выводу, что ответчик обязательства по Договору должен был исполнить не позднее 15.11.2020, что также, по мнению суда, подтверждается представленными в материалы дела письмами ответчика на претензии истца, исходя из которых ответчик согласился с указанной датой и предложил выплатить неустойку, а как установлено судом фактически обязательства по Договору исполнены 27.05.2021, о чем также указывается самим ответчиком в Возражениях на исковое заявление.

При рассмотрении дела установлено, что несмотря на выполнение истцом принятых на себя обязательств по Договору Обществом допущено нарушение сроков выполнения работ, что наделяет истца, как потребителя, право требовать уплаты неустойки, в связи с чем суд считает подлежащими удовлетворению требования о взыскании с Общества неустойки за нарушение сроков выполнения работ (оказания услуг).

В силу пунктов 1, 2 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 №17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей» при рассмотрении гражданских дел судам следует учитывать, что если отдельные виды отношений с участием потребителей регулируются и специальными законами Российской Федерации, содержащими нормы гражданского права (например, договор участия в долевом строительстве, договор страхования, как личного, так и имущественного, договор банковского вклада, договор перевозки, договор энергоснабжения), то к отношениям, возникающим из таких договоров, Закон «О защите прав потребителей применяется в части, не урегулированной специальными законами.

Спорные правоотношения регулируются нормами Федерального закона от 31.03.1999 №69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» и Правилами подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2013 №1314, которые являются специальными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Следовательно, положения Закона «О защите прав потребителей» к порядку исчисления неустойки за нарушение сроков исполнения обязательств к спорным правоотношениям применению не подлежат.

Представленный истцом расчет проверен судом и суд считает его не соответствующим условиям Договора, а также расчет произведен без учета Дополнительного соглашения №2 к Договору от 14.05.2021, действие которого распространяется с 28.04.2021 и в соответствии с которым Договор продлен до 28.07.2021.

Согласно пункту 18 Договора, за нарушение одной из сторон сроков исполнения своих обязательств по Договору такая сторона в течение 10 рабочих дней со дня наступления срока исполнения обязательств уплачивает другой стороне неустойку, рассчитанную как произведение 0,014 ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, установленной на дату заключения настоящего договора, и общего размера платы по договору за каждый день просрочки.

Аналогичные положения содержит пункт 83 Правил №1314.

Таким образом, расчет подлежащей взысканию неустойки необходимо производить за период с 16.11.2020 (первый день просрочки исполнения обязательства) по 27.04.2021 (в пределах заявленных требований), что составляет 163 дня.

Следовательно, размер подлежащей взысканию неустойки составляет 24738,26 рублей.

С учетом введенного в период действия Договора на территории Тюменской области режима повышенной готовности (ограничений, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции), суд считает возможным при определении размера подлежащей взысканию неустойки применить положения статьи 333 ГК РФ и снизить её размер до 15000 рублей.

Требования о взыскании компенсации морального вреда, причиненного вследствие нарушения прав потребителя, основаны на законе и подлежат удовлетворению.

Исходя из положений статьи 15 Закона «О защите прав потребителей», статей 151, 1099 – 1101 ГК РФ, суд полагает возможным взыскать компенсацию морального вреда с учетом требований разумности и справедливости в размере 5000 рублей, принимая во внимание характер нравственных страданий, причиненных истцу неисполнением ответчиком обязательств по договору в установленный срок.

В соответствии со статьей 56 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации каждая из сторон доказывает те юридически значимые обстоятельства, на которые ссылается.

Представленные ответчиком в качестве доказательств, опровергающих доводы искового заявления, документы, по мнению суда не подтверждают своевременное исполнение ответчиком принятых на себя обязательств по Договору, в том числе в связи с неисполнением самим истцом обязательств по Договору.

Таким образом, суд пришел к выводу, что ответчиком не представлено неопровержимых доказательств исполнения обязательств по Договору в установленный Договором срок.

При таких обстоятельствах исковые требования подлежат удовлетворению частично.

С учетом положений статьи 13 Закона «О защите прав потребителей», пункта 46 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28.06.2012 №17 и Постановления Президиума Верховного Суда Российской Федерации от 04.07.2012 с ответчика подлежит взысканию штраф.

На основании изложенного и в соответствии со статьями 10, 12, 15, 309, 310, 421, 432, 333, 404, 1099 – 1101 Гражданского кодекса Российской Федерации, Законом Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-I «О защите прав потребителей», Федеральным законом от 31.03.1999 №69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации», Правилами подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2013 №1314, статьей 333.36 Налогового кодекса Российской Федерации, статьей 98 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьями 12, 56, 67, 194 – 199 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

Иск Сачкова Николая Викторовича удовлетворить частично.

Взыскать с Акционерного общества «Газпром газораспределение Север» в пользу Сачкова Николая Викторовича:

неустойку в размере 15000 рублей за период с 16.11.2020 по 27.04.2021,

компенсацию морального вреда в размере 5000 рублей,

штраф в размере 10000 рублей.

В удовлетворении остальной части иска отказать.

Взыскать с Акционерного общества «Газпром газораспределение Север» в пользу Муниципального образования городской округ город Тюмень государственную пошлину в размере 900 рублей.

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня изготовления его мотивированной части путем подачи апелляционной жалобы в Тюменский областной суд через Ленинский районный суд города Тюмени.

Судья                            Е.В. Чапаев

Мотивированное решение изготовлено 15.11.2021 с применением компьютера.