Судебный акт #1 (Решение) по делу № 2-7086/2016 ~ М-5986/2016 от 25.08.2016

Дело № 2-7086/2016

З А О Ч Н О Е Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации

07 декабря 2016 года          город Пермь

Свердловский районный суд города Перми в составе:

председательствующего судьи Ракутиной Т.О.,

при секретаре Муравьевой М.В.,

с участием истца Зайцевой О.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении суда гражданское дело по иску Зайцевой О. В. к Скулганову Н. А. о взыскании денежных средств,

у с т а н о в и л:

Истец обратилась в суд с иском к ответчику, указав, что ДД.ММ.ГГГГ между Скулгановым Н.А. (подрядчик) и Зайцевой О.В. (заказчик) был заключен договор подряда №, по условиям которого заказчик поручает, а подрядчик берет на себя обязательства по изготовлению строительных конструкций и сооружений: баня 3х9 из сруба 3х3 ручной рубки, диаметр бревна 18-20 мм, высотой 2,15 м, по адресу: <адрес> Ответчиком обязательства по договору исполнены не в полном объеме, в связи с чем, истец просит взыскать со Скулганова Н.А. денежную сумму за невыполненные работы по договору № от ДД.ММ.ГГГГ в размере -СУММА3-.

Истец в суде исковые требования поддержала.

Ответчик в суд не явился, извещен.

Положениями ст. 233 ГПК РФ суду представлено право рассмотреть дело в порядке заочного производства, в случае неявки в судебное заседание ответчика, извещенного о времени и месте судебного заседания, не сообщившего об уважительных причинах неявки и не просившего о рассмотрении дела в его отсутствии.

Суд считает возможным рассмотреть дело в порядке заочного производства.

Изучив материалы гражданского дела, суд приходит к следующему.

В силу ст. 309, 310 ГК РФ, обязательства должны исполняться надлежащим образом. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются.

Согласно ч.1 ст. 702 ГК РФ, по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В соответствии со ст. 740 ГК РФ, по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену. Договор строительного подряда заключается на строительство или реконструкцию предприятия, здания (в том числе жилого дома), сооружения или иного объекта, а также на выполнение монтажных, пусконаладочных и иных неразрывно связанных со строящимся объектом работ. Правила о договоре строительного подряда применяются также к работам по капитальному ремонту зданий и сооружений, если иное не предусмотрено договором. В случаях, предусмотренных договором, подрядчик принимает на себя обязанность обеспечить эксплуатацию объекта после его принятия заказчиком в течение указанного в договоре срока.

На основании ст.708 ГК РФ в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки). Указанные в пункте 2 статьи 405 настоящего Кодекса последствия просрочки исполнения наступают при нарушении конечного срока выполнения работы, а также иных установленных договором подряда сроков.

В силу ст.405 ГК РФ должник, просрочивший исполнение, отвечает перед кредитором за убытки, причиненные просрочкой, и за последствия случайно наступившей во время просрочки невозможности исполнения. Если вследствие просрочки должника исполнение утратило интерес для кредитора, он может отказаться от принятия исполнения и требовать возмещения убытков.

В соответствии со ст. 753 ГК РФ сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом и акт подписывается другой стороной.

В судебном заседании установлено, что ДД.ММ.ГГГГ между Скулгановым Н.А. (подрядчик) и Зайцевой О.В. (заказчик) заключен договор №, по условиям которого заказчик поручает, а подрядчик берет на себя обязательства по изготовлению строительных конструкций и сооружений: баня 3х9 из сруба 3х3 ручной рубки, диаметр бревна 18-20 мм, высотой 2,15, по адресу: <адрес> (л.д.9-15).

Согласно п.2 договора, общая стоимость работ устанавливается в рублях и составляет -СУММА5-

В силу п.1.2. договора продолжительность выполнения работ составляет 30 рабочих дней. В случае неблагоприятных условий (осадки, ветер), срок автоматически увеличивается на весь период образования погодных условий.

В соответствии с п.6.2., 6.3. Подрядчик вывозит с участка заказчика строительные материалы, оставшиеся после строительства; подрядчик не вывозит с участка заказчика строительный мусор и грунт, оставшийся после строительства.

Как следует из пояснений истца в судебном заседании, по договору были оговорены работы по возведению бани и пристроя к нему. Объем работ определен сторонами в п.3 договора. Ответчиком работы в полном объеме по договору не выполнены. Скулгановым Н.А. по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно расписке от ДД.ММ.ГГГГ, у истца взяты деньги в размере -СУММА1-. на постройку бани 3х9, однако возведен только сруб ЗхЗ стоимостью -СУММА8-., на который деньги взяты на основании расписки от ДД.ММ.ГГГГ; согласно расписке от ДД.ММ.ГГГГ взяты деньги на изготовление крыши в размере -СУММА11-., однако подшив крыши с фронтонов и гидроизоляция на сумму -СУММА4-. не выполнены; ДД.ММ.ГГГГ ответчик взял у истца денежные средства на покупку печи в размере -СУММА9-., но печь не приобрел; ДД.ММ.ГГГГ ответчик взял у истца денежные средства в размере -СУММА12-. на уборку мусора с участка, однако мусор не убрал.

Истец свои обязательства по договору от ДД.ММ.ГГГГ исполнила, оплатила ответчику -СУММА7-., что подтверждается расписками. Как следует из данных расписок, ответчик Скулганов Н.А. взял у Зайцевой О.В. ДД.ММ.ГГГГ -СУММА8-. ДД.ММ.ГГГГ – -СУММА13-., ДД.ММ.ГГГГ – -СУММА9-., ДД.ММ.ГГГГ – -СУММА1-., ДД.ММ.ГГГГ – -СУММА11-., ДД.ММ.ГГГГ - -СУММА12-.

Таким образом, судом установлено, что стороны заключили договор подряда, истец в счет выполнения работ по договору оплатила ответчику денежные средства в размере -СУММА6-. и в счет выполнения дополнительных работ по уборке мусора с участка в размере -СУММА12-. Однако в установленный договором подряда срок строительные работы в полном объеме не были выполнены ответчиком, что стороной ответчика не оспорено, актов о выполнении каких-либо работ не представлено.

С учетом установленных по делу фактических обстоятельств, основываясь на приведенных нормах закона, суд приходит к выводу о том, что истец вправе отказаться от исполнения договора подряда в связи с нарушением ответчиком сроков выполнения работ и требовать возмещения убытков.

Исходя из этого, суд полагает, что требования Зайцевой О.В. о взыскании с ответчика убытков в размере -СУММА2-. за невыполненные работы (-СУММА4-. – работы по изготовлению крыши, -СУММА1-. – работы по возведению бани, -СУММА9- – покупка печи, -СУММА12-. – уборка мусора) являются обоснованными и подлежат удовлетворению.

Доказательств, опровергающих установленные по делу обстоятельства, суду в силу ст.56 ГПК РФ ответчиком не представлено.

В соответствии со ст.98 ГПК РФ с ответчика в пользу истца подлежат взысканию расходы по уплате государственной пошлины в размере -СУММА10-.

Руководствуясь ст.ст.194-198 ГПК РФ, главой 22 ГПК РФ, суд

р е ш и л:

Взыскать со Скулганова Н. А. в пользу Зайцевой О. В. денежные средства в размере -СУММА2-., расходы по уплате государственной пошлины в размере -СУММА10-.

В удовлетворении остальной части требований отказать в полном объеме.

Ответчик вправе подать в Свердловский районный суд г. Перми заявление об отмене заочного решения в течение 7 дней со дня получения копии этого решения.

Решение может быть обжаловано в Пермский краевой суд через Свердловский районный суд г. Перми в течение месяца по истечении срока подачи заявления об его отмене.

Судья – Т.О. Ракутина

Мотивированное решение в полном объеме изготовлено 15.12.2016 г.