Судебный акт #1 (Решение) по делу № 2-795/2016 (2-4232/2015;) ~ М-4094/2015 от 16.11.2015



Дело № 2-795

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

19 апреля 2016 года        

Индустриальный районный суд г. Ижевска в составе председательствующего судьи Чайкиной С.Г.

при секретаре Жиленко С.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Удмуртской региональной общественной организации Комитет по защите прав потребителей в интересах Шамсутдинвова Ф.К. к ИП Чашникову А.В. о взыскании убытков

УСТАНОВИЛ:

УРОО Комитет по защите прав потребителей обратился в суд с иском с исковыми требованиями о защите прав потребителей. Свои требования мотивировал тем, что -Дата- между Шамсутдиновым Ф.К. и ИП Чашниковым А.В. заключен договор подряда на изготовление и строительство бани размерами 5х3 под двускатную крышу на участке с/о Вишенка, 3-я улица, уч. 115.

Предоплата по договору 80 000 рублей внесена -Дата- года, сумма 50 000 рублей внесена очередным платежом. Общая сумма по договору составляет 180 000 рублей.

Сроки выполнения работ установлены договором - с -Дата- по -Дата- года. На сегодняшний день баня не изготовлена.

-Дата- Комитет по защите прав потребителей от имени потребителя обратился к ответчику с требованием о возврате уплаченной суммы, неустойки.

Просили взыскать с ответчика уплаченную сумму 130 000 рублей, неустойку 130 000 рублей, неустойку за нарушение срока выполнения работ 81 000 рублей с последующим начислением на день вынесения решения суда, компенсацию морального вреда 5000 рублей, штраф.

В судебное заседание истец, ответчик, представитель Удмуртской региональной общественной организации Комитет по защите прав потребителей не явились, о времени рассмотрения дела извещены надлежащим образом. Истец просил рассмотреть дело в его отсутствие.

Суд полагает возможным рассмотреть дело в отсутствие сторон в соответствии со ст. 167 ГПК РФ.

Судом установлены обстоятельства, имеющие значение для рассмотрения дела.

-Дата- Шамсутдинов Ф.К. заключил с ИП Чашниковым А.В. договор подряда, в соответствии с которым исполнитель обязался изготовить баню на с/о Вишенка, ул. 3-я, уч. 115, заказчик обязался оплатить указанные работы.

Стоимость выполняемых работ, включая стоимость строительных материалов, их доставку, погрузку составляет 180 000 рублей.

В соответствии с приложением № к договору указанны суммы, уплаченные Шамсутдиновым Ф.К.: -Дата- 80 000 рублей, произведен очередной платеж 50 000 рублей.

Сроки выполнения работ по договору указаны: с -Дата- по -Дата- год.

В предусмотренный договором срок работы исполнителем не были выполнены и сданы заказчику.

При удовлетворении требований истца суд руководствуется положениями Закона РФ «О защите прав потребителей».

В соответствии со статьей 27 исполнитель обязан осуществить выполнение работы (оказание услуги) в срок, установленный правилами выполнения отдельных видов работ (оказания отдельных видов услуг) или договором о выполнении работ (оказании услуг).

В соответствии со статьей 28 если исполнитель нарушил сроки выполнения работы (оказания услуги) - сроки начала и (или) окончания выполнения работы (оказания услуги) и (или) промежуточные сроки выполнения работы (оказания услуги) или во время выполнения работы (оказания услуги) стало очевидным, что она не будет выполнена в срок, потребитель по своему выбору вправе отказаться от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги).

При отказе от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги) исполнитель не вправе требовать возмещения своих затрат, произведенных в процессе выполнения работы (оказания услуги), а также платы за выполненную работу (оказанную услугу), за исключением случая, если потребитель принял выполненную работу (оказанную услугу).

В случае нарушения установленных сроков выполнения работы (оказания услуги) или назначенных потребителем на основании пункта 1 настоящей статьи новых сроков исполнитель уплачивает потребителю за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки неустойку (пеню) в размере трех процентов цены выполнения работы (оказания услуги), а если цена выполнения работы (оказания услуги) договором о выполнении работ (оказании услуг) не определена - общей цены заказа. Договором о выполнении работ (оказании услуг) между потребителем и исполнителем может быть установлен более высокий размер неустойки (пени).

Сумма взысканной потребителем неустойки (пени) не может превышать цену отдельного вида выполнения работы (оказания услуги) или общую цену заказа, если цена выполнения отдельного вида работы (оказания услуги) не определена договором о выполнении работы (оказании услуги).

Требования потребителя, установленные пунктом 1 настоящей статьи, не подлежат удовлетворению, если исполнитель докажет, что нарушение сроков выполнения работы (оказания услуги) произошло вследствие непреодолимой силы или по вине потребителя.

Поскольку ответчик не представил доказательств того, что нарушение срока выполнения работ произошло вследствие непреодолимой силы или по вине потребителя, суд полагает, что заявление потребителя об отказе от исполнения договора и требование о взыскании стоимости договора является обоснованным и подлежащим удовлетворению.

Таким образом, суд удовлетворяет требования истца на сумму 130 000 рублей.

Поскольку за нарушение срока выполнения работы (оказания услуги) предусмотрена неустойка в размере трех процентов цены выполнения работы, требования истца о взыскании неустойки подлежат удовлетворению 180 000 рублей.-Дата- УРОО Комитет по защите прав потребителей от имени Шамсутдинова Ф.К. направил в адрес ИП Чашникова А.В. претензию с требованием о возврате уплаченной суммы, уплате неустойки.

В соответствии со статьей 31 требования потребителя об уменьшении цены за выполненную работу (оказанную услугу), о возмещении расходов по устранению недостатков выполненной работы (оказанной услуги) своими силами или третьими лицами, а также о возврате уплаченной за работу (услугу) денежной суммы и возмещении убытков, причиненных в связи с отказом от исполнения договора, предусмотренные пунктом 1 статьи 28 и пунктами 1 и 4 статьи 29 настоящего Закона, подлежат удовлетворению в десятидневный срок со дня предъявления соответствующего требования.

За нарушение предусмотренных настоящей статьей сроков удовлетворения отдельных требований потребителя исполнитель уплачивает потребителю за каждый день просрочки неустойку (пеню), размер и порядок исчисления которой определяются в соответствии с пунктом 5 статьи 28 настоящего Закона.

В случае нарушения сроков, указанных в пунктах 1 и 2 настоящей статьи, потребитель вправе предъявить исполнителю иные требования, предусмотренные пунктом 1 статьи 28 и пунктами 1 и 4 статьи 29 настоящего Закона.

Поскольку требования потребителя о возврате уплаченной суммы не были удовлетворены ответчиком в добровольном порядке в десятидневный срок, требования о взыскании неустойки являются обоснованными.

В пользу истца подлежит взысканию неустойка 130 000 рублей.

В силу ст.15 Закона РФ «О защите прав потребителей» с ответчика в пользу истца подлежит взысканию и компенсация морального вреда в связи с нарушением права потребителя на получение оплаченного товара в установленные сроки. С учетом обстоятельств дела, сроков неисполнения обязательств, суд полагает возможным взыскать компенсацию морального вреда в размере 1000 руб.

В соответствии с ч.6 ст.13 Закона РФ "О защите прав потребителей" при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.

Если с заявлением в защиту прав потребителя выступают общественные объединения потребителей (их ассоциации, союзы) или органы местного самоуправления, пятьдесят процентов суммы взысканного штрафа перечисляются указанным объединениям (их ассоциациям, союзам) или органам.

Факт обращения истца к ответчику в досудебном порядке подтверждается претензией, направленной в адрес ответчика -Дата- года.

Таким образом, исходя из объема удовлетворенных требований потребителя, суд считает необходимым взыскать с ответчика штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя в пользу истца Шамсутдинова Ф.К. 110 250 рублей, в пользу Удмуртской региональной общественной организации Комитет по защите прав потребителей 110 250 рублей.

В соответствии со статьей 103 ГПК РФ издержки, понесенные судом в связи с рассмотрением дела, и государственная пошлина, от уплаты которых истец был освобожден, взыскиваются с ответчика, не освобожденного от уплаты судебных расходов, пропорционально удовлетворенной части исковых требований.

При подаче искового заявления истец был освобожден от уплаты госпошлины в силу закона. В связи с удовлетворением исковых требований истца с ответчика подлежит взысканию госпошлина в доход бюджета.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 12, 56, 194-199 ГПК РФ, суд

Р Е Ш И Л :

░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░.░. ░ ░░ ░░░░░░░░░ ░.░. ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░.

░░░░░░░░ ░ ░░ ░░░░░░░░░ ░.░. ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░.░. ░░░░░░░░░░ ░░░░░ 130 000 ░░░░░░, ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ 180 000 ░░░░░░, ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ 130 000 ░░░░░░, ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ 1000 ░░░░░░, ░░░░░ 110 250 ░░░░░░.

░░░░░░░░ ░ ░░ ░░░░░░░░░ ░.░. ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ 110 250 ░░░░░░.

░░░░░░░░ ░ ░░ ░░░░░░░░░ ░.░. ░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ 7 900 ░░░░░░ 00 ░░░░░░.

░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░. ░░░░░░░.

░░░░░ ░.░.░░░░░░░