Судебный акт #1 (Определение) по делу № 2-950/2014 ~ М-777/2014 от 04.09.2014

Дело № 2-950/2014

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

19 ноября 2014 года                             г.Заозерный

Рыбинский районный суд Красноярского края в составе:

председательствующего Никитенко Л.Ф.,

при секретаре ФИО4,

    рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Герасимова Сергея Ивановича к индивидуальному предпринимателю Федорову Федору Юрьевичу о защите прав потребителя, суд

У С Т А Н О В И Л:

    Герасимов С.И. обратился в суд с иском к ИП Федорову Ф.Ю. о защите прав потребителя по тем основаниям, что ДД.ММ.ГГГГ он заключил с ответчиком в письменной форме договор подряда по капитальному ремонту квартиры, расположенной по адресу: <адрес>. Согласно договора начало работ установлено ДД.ММ.ГГГГ года, окончание выполнения работ: ДД.ММ.ГГГГ года. ответчик по договору обязался выполнить следующие работы: покрытие стен дома гипсокартонном, покрытие полов фанерой и линолеумом, установка электропроводки по всему дому, установка межкомнатных дверей в трех комнатах, установка входной двери в жилой дом, наклейка обоев в трех комнатах, установка в тех комнатах натяжных потолков. Стоимость работ по договору составила <данные изъяты> рублей. Денежные средства получены ответчиком полностью. Ответчиком были нарушены его права потребителя, а именно: ремонт квартиры произведен частично, а именно: не прокрыты линолеумом полы в комнатах, не наклеены обои, не установлена входная дверь, не выполнены работы по наладке и установке натяжных потолков.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ истец заключил в письменной форме с ИП Федоровым Ф.Ю. договор подряда по строительству бани по адресу: <адрес>. Согласно договора начало работ установлено ДД.ММ.ГГГГ года, окончание выполнения работ: ДД.ММ.ГГГГ года. Стоимость работ по настоящему договору составляла <данные изъяты> рублей, которая истцом полностью выплачена ответчику.

Просит расторгнуть договор подряда от ДД.ММ.ГГГГ года, заключенный ним и Федоровым Ф.Ю. Взыскать с Федорова сумму по договору в размере <данные изъяты> рублей, неустойку -<данные изъяты> рублей. Расторгнуть договор подряда от ДД.ММ.ГГГГ между ним и Федоровым Ф.Ю., взыскать с ответчика <данные изъяты> рублей, а также неустойку в размере <данные изъяты> рублей. Взыскать с Федорова компенсацию морального вреда в сумме <данные изъяты> рублей и расходы по оплате юридических услуг в сумме <данные изъяты> рублей, а также взыскать с ответчика в его пользу штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя в размере 50 % от суммы заявленных исковых требований.

    В судебное заседание сторонами представлено мировое соглашение, согласно которому стороны пришли к соглашению, что ответчик выплачивает истцу <данные изъяты> рублей, по следующему графику: платежами в размере не менее <данные изъяты> рублей, начиная с ДД.ММ.ГГГГ год, ежемесячно в срок до ДД.ММ.ГГГГ года, а истец отказывается от исковых требований.

    Истец Герасимов С.И. просит утвердить мировое соглашение и производство по делу прекратить.

    Ответчик ИП Федоров Ф.Ю. и его представитель адвокат Юрченко В.Н. также просят утвердить мировое соглашение.

    В соответствии со ст. 173 ГПК РФ суд может утвердить мировое соглашение и прекратить производство по делу.

Поскольку стороны пришли к мировому соглашению, то суд считает возможным утвердить мировое соглашение и производство по делу прекратить, поскольку это не противоречит закону и не нарушает права и законные интересы других лиц.

Сторонам разъяснены положения ст. 173, ст. 221 ГПК РФ о том, что при прекращении производства по гражданскому делу повторное обращение в суд по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям не допускается.

Руководствуясь ст. ст. 39,173,221 ГПК РФ, суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

    Утвердить мировое соглашение от ДД.ММ.ГГГГ года, заключённое между истцом Герасимовым Сергеем Ивановичем и ответчиком к индивидуальным предпринимателем Федоровым Федором Юрьевичем, по которому истец отказывается от заявленных требований, а ответчик обязуется выплатить истцу <данные изъяты> рублей, по следующему графику: платежами в размере не менее <данные изъяты> рублей, начиная с ДД.ММ.ГГГГ год, ежемесячно в срок до ДД.ММ.ГГГГ года.

    Производство по гражданскому делу по иску Герасимова Сергея Ивановича к индивидуальному предпринимателю Федорову Федору Юрьевичу о защите прав потребителя прекратить.     

Определение может быть обжаловано в Красноярский краевой суд через Рыбинский районный суд в 15-дневный срок.

Судья:                            Никитенко Л.Ф.