Судебный акт #1 (Решение) по делу № 2-3863/2020 ~ М-3606/2020 от 19.08.2020

ЗАОЧНОЕ РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

25 сентября 2020 года                     г. Самара

Октябрьский районный суд г. Самары в составе

председательствующего судьи Асабаевой Д.Т.,

при секретаре Петиной А.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело №... по иску Зоткина Д.А. к Сафонову Е.А. о расторжении договора подряда, взыскании денежных средств,

УСТАНОВИЛ:

Зоткин Д.А. обратился в суд с иском, в котором просит суд расторгнуть договор подряда № 1 от 07 сентября 2018 г., заключенный между Зоткиным Д.А. и Сафоновым Е.А., взыскать с Сафонова Е.А. в свою пользу переданные авансом денежные средства по договору подряда № 1 от 07 сентября 2018 г. в размере 522 000 руб., а также расходы по оплате государственной пошлины в размере 8 420 руб.

В судебное заседание истец Зоткин Д.А. и его представитель ФИО4, по устному ходатайству, заявленные исковые требования поддержали в полном объеме и просили их удовлетворить. Пояснили, что не возражают против рассмотрения дела в порядке заочного производства.

В судебное заседание ответчик не явился, извещался надлежащим образом по адресу регистрации: адрес, однако вся корреспонденция возвращена в суд с отметкой «истек срок хранения».

В соответствии с частью 1 статьи 233 ГПК РФ в случае неявки в судебное заседание ответчика, извещенного о времени и месте судебного заседания, не сообщившего об уважительных причинах неявки, и не просившего о рассмотрении дела в его отсутствие, дело может быть рассмотрено в порядке заочного производства.

Выслушав лиц, участвующих в деле, исследовав материалы дела, суд приходит к следующим выводам.

Из выписки из ЕГРН от 18 июля 2017 г. следует, что истцу на праве собственности принадлежит земельный участок, расположенный по адресу: адрес.

Согласно договора № 1 от 07 сентября 2018 г., Сафонов Е.А. (подрядчик) обязуется выполнить по заданию Зоткина Д.А. (заказчик) установку кирпичного забора из профлиста высотой 2 м, толщиной 0,5 мм, длиной 150 м. п., заливку ленточного фундамента со сваями под баню на участке заказчика по адресу: адрес, кадастровый номер: №... и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В рамках данного договора выполняемая работа включает в себя следующая:

- заливка фундамента под забор из профлиста 150 м. п.;

- монтаж ограждения из профлиста высотой 2 м, толщиной 0,5 мм, длиной 142 м;

- монтаж калитки из профлиста 1 шт.;

- монтаж ворот 1 шт.;

- заливка ленточного фундамента со сваями под баню объёмом 12,3 м3.

Согласно условиям договора, подрядчик обязуется: предоставить материалы и оборудование, необходимые для выполнения работ, надлежащего качества; выполнить предусмотренные договором работы лично в соответствии с заданием заказчика, определяющим объем, содержание работ, и со спецификацией, определяющей цену работ; выполнить работу надлежащим образом; передать результат выполненной работы заказчику по акту приема-сдачи выполненных работ. Подрядчик вправе: удерживать результат работы при неисполнении заказчиком обязанности уплатить установленную договором цену до уплаты заказчиком соответствующих сумм. Заказчик обязуется: принять результат выполненной работы по акту приема-сдачи выполненных работ; своевременно оплатить выполненные работы.

В соответствии с п. 3.1. договора цена выполняемой работы по договору определена спецификацией и составляет 161 000 руб. фундамент под баню и 460 000 руб. работы по ограждению территории забора из профлиста высотой 2 м, которая включает в себя компенсацию издержек подрядчика и причитающееся ему вознаграждение.

Цена услуг за оказание строительного надзора составляет 15 000 руб. и расходы ГСМ (по факту), оплачиваются ежемесячно. Заказчик полностью оплачивает результат работы с момента подписания акта приема-передачи. В ходе исполнения условий договора, прописанных в пунктах 1.1. и 1.2. Договора, заказчик передает подрядчику (по требованию) денежные средства на приобретение материалов, оплату услуг и т.д. Оплата выполненных подрядчиком работ осуществляется путем передачи наличных денежных средств в валюте РФ.

В силу раздела 4 договора, по окончании работ подрядчик направляет в адрес заказчика письменное уведомление, после получения которого, не позднее 3 дней, заказчик обязан осмотреть и принять выполненные работы по акту приема-сдачи выполненных работ.

В силу раздела 6 договора заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков в случае, если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным.

В материалы дела представлены расписки от 13 сентября 2018 г., 18 сентября 2018 г., 26 сентября 2018 г., 29 сентября 2018 г., 08 ноября 2018 г., 03 ноября 2018 г., 01 декабря 2018 г., 10 октября 2018 г. и 05 ноября 2018 г. в подтверждение оплаты денежных средств в качестве авансового платежа по договору № 1 от 06 сентября 2018 г.

Согласно части 2 статьи 1 ГК РФ граждане (физические лица) и юридические лица приобретают и осуществляют свои гражданские права своей волей и в своем интересе. Они свободны в установлении своих прав и обязанностей на основании договора и в определении любых, не противоречащих законодательству условий договора.

В соответствии со статьей 421 ГК РФ граждане и юридические лица свободны в заключении договора. Условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случая, когда содержание соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами.

В силу положений статьи 432 ГК РФ договор считается заключенным, если между сторонами в требуемой в подлежащих случаях форме достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора.

В силу п. 1 ст. 702 ГК РФ, по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы (пункт 1 статьи 708 Гражданского кодекса Российской Федерации). По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки) (пункт 1 статьи 708 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Таким образом, на основании пункта 1 статьи 702 и пункта 1 статьи 708 Гражданского кодекса Российской Федерации существенным условиями договора подряда являются предмет (содержание, виды и объем подлежащих выполнению работ), а также начальный и конечный срок их выполнения..."

Как следует из представленных в суд материалов, истцом в полном объеме исполнена обязанность оплате работ, предусмотренных договором подряда № 1 от 07 сентября 2018 г. посредством передачи под расписку денежных средств в качестве авансового платежа.

Основанием для возникновения обязательства по оплате выполненных подрядчиком работ является сдача их результата заказчику (ст. 711 и 746 ГК РФ). Сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами (п. 4 ст. 753 ГК РФ).

Однако, из представленных в суд материалов не следует, что ответчик выполнил предусмотренные договором работы в обозначенный в нем срок, а также не совершения с его стороны действий, свидетельствующих о совершении попыток передачи истцу результатов работ и уклонения последнего от такой передачи. Вместе с тем, из п. 4.1. указанного договора следует, что по окончании работ подрядчик направляет в адрес заказчика письменное уведомление, после получения которого, не позднее 3 дней, заказчик обязан осмотреть и принять выполненные работы по акту приема-сдачи выполненных работ.

Из вышеуказанных обстоятельств следует, что обязанности истца по договору выполнены надлежащим образом, денежные средства в качестве авансового платежа по договору переданы ответчику под расписку в полном объеме, однако, ответчик не исполнил надлежащим образом обязанности, принятые на себя по условиям договора подряда № 1 от 07 сентября 2018 г.

В соответствии с п. 2 ст. 450 ГК РФ, по решению суда договор может быть расторгнут при существенном нарушении договора другой стороной.

Суд приходит к выводу о том, что со стороны ответчика нарушено существенное условие договора подряда, заключающееся в несоблюдении срока передачи работ по договору подряда № 1 от 07 сентября 2018 г. (20 ноября 2018 г.).

Согласно п. 2 ст. 452 ГК РФ, требование об изменении или расторжении договора может быть заявлено стороной в суд только после получения отказа другой стороны на предложение изменить или расторгнуть договор либо неполучения ответа в срок, указанный в предложении или установленный законом либо договором, а при его отсутствии – в тридцатидневный срок.

05 сентября 2019 г. Зоткиным Д.А. в адрес ответчика Сафонова Е.А. направлено уведомление о расторжении договора подряда № 1 от 07 сентября 2018 г. и возврате переданных авансом денежных средств на выполнение работ по договору подряда № 1 от 07 сентября 2018 г. в размере 522 000 руб.

В указанном договоре не содержится условия о сроке, по истечении которого после неполучения ответа от Сафонова Е.А., суд вправе расторгнуть договор, заключенный между сторонами, ввиду чего такой срок согласно п. 2 ст. 452 ГК РФ составляет тридцать дней.

Согласно отчета об отслеживании отправления с почтовым идентификатором № 44309634128956, 06 сентября 2019 г. состоялась неудачная попытка вручения, в связи с чем 08 октября 2019 г. почтовое отправление выслано обратно отправителю.

Суд полагает, что с 06 сентября 2019 г. надлежит отсчитывать тридцатидневный срок для возникновения у суда права на расторжение договора.

На основании вышеизложенных обстоятельств, суд приходит к выводу о том, что имеются основания для расторжения договора подряда № 1 от 07 сентября 2018 г., заключенного между Зоткиным Д.А. и Сафоновым Е.А. и взыскания с Сафонова Е.А. в пользу Зоткина Д.А. переданных авансом денежных средств по договору подряда № 1 от 07 сентября 2018 г. в размере 522 000 руб.

В соответствии со ст. 98 ГПК РФ с ответчика в пользу истца подлежит взысканию государственная пошлина, уплаченная истцом при подаче иска в размере 8 420 руб., что подтверждается чеком от 12 ноября 2019 г.

Руководствуясь ст. ст. 194-199, 233-235 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования Зоткина Д.А. к Сафонову Е.А. о расторжении договора подряда, взыскании денежных средств – удовлетворить.

Расторгнуть договор подряда № 1 от 07 сентября 2018 г., заключенный между Зоткиным Д.А. и Сафоновым Е.А..

Взыскать с Сафонова Е.А. в пользу Зоткина Д.А. переданные авансом денежные средства по договору подряда № 1 от 07 сентября 2018 г. в размере 522 000 руб., расходы по оплате государственной пошлины в размере 8 420 руб., а всего 530 420 (пятьсот тысяч четыреста двадцать) руб. 00 копеек.

Ответчик вправе подать заявление об отмене решения суда в течение семи дней со дня вручения ему копии решения.

Ответчиком заочное решение суда может быть обжаловано в Самарский областной суд через Октябрьский районный суд г. Самары в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении заявления об отмене этого решения суда.

Иными лицами, участвующими в деле, а также лицами, которые не были привлечены к участию в деле и вопрос о правах и об обязанностях которых был разрешен судом, заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения суда, а в случае, если такое заявление подано, - в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления.

В окончательной форме решение изготовлено 25 сентября 2020 года.

Судья Д.Т. Асабаева