Судебный акт #1 (Определение) по делу № 2-1949/2018 ~ М-595/2018 от 01.03.2018

№ 2-1949/2018

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

04 июня 2018 года                                          п. Емельяново

Емельяновский районный суд Красноярского края в составе:

председательствующего судьи Оголихиной О.М.,

при секретаре Беляевой А.С.

с участием: истца Березиной Майи Александровны и её представителя – Волк Д.В., допущенного к участию в деле по устному ходатайству истца, ответчика ИП - Худякова Сергея Геннадьевича и его представителя - Овчинникова Д.С., допущенного по устному ходатайству ответчика,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Березиной Майи Александровны к ИП Худякову Сергею Геннадьевичу о защите прав потребителей,

УСТАНОВИЛ:

Березина М.А. обратилась в суд с иском к ИП Худякову С.Г., в котором указывает на то, что между ней (Березиной М.А.) и ИП Худяковым С.Г. 26 июля 2016г. был заключен договор подряда № 29/2016, в соответствии с которым ИП Худяков С.Г. («Подрядчик») обязался выполнить строительство бани на земельном участке Березиной М.А. («Заказчик») по адресу: <адрес> в соответствии с техническим заданием (приложение № 1 к договору) и определенной договором комплектацией. Стоимость работ составила – 432 800 рублей, срок окончания работ- 14 сентября 2016г.

После подписания договора ИП Худяков С.Г. получил предусмотренный договором аванс в сумме 216400 рублей, строительство объекта в указанный договором срок не завершил. Дополнительным соглашением № 1 от 22 сентября 2016 г. стороны изменили срок окончания работ-до 12 октября 2016г., ИП Худяковым С.Г. в срок определенный в дополнительном соглашении, не соблюден, работы не выполнены.

Заказчик (Березина М.А.) за все время строительства объекта передала денежные средства подрядчику (ИП Худякову С.Г.) в размере 427 593 рублей, до настоящего времени строительство объекта не завершено. Направленная в адрес ИП Худякова С.Г. претензия оставлена без ответа, обязательства по договору ИП Худяков С.Г. не выполнил.

В связи с чем, с учетом уточнения от 04 июня 2018г., просит взыскать с ИП Худякова С.Г.:

-неустойку за нарушение срока исполнения договора в сумме 432800 (423800х3%х423 дня=5492232, но не более цены договора) рублей;

-компенсацию морального вреда - 10000 рублей;

-обязать ИП Худякова С.Г. исполнить обязательства по договору подряда № 29/2016, а именно: не позднее 10 июля 2018г. выполнить работы по строительству бани, расположенной по адресу: <адрес>, согласно следующей дефектной ведомости:

№ пп	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Приблизительная стоимость (руб.)	Кол.
1	2	3	4
1	Монтаж наличника на дверном проеме с внутренней стороны входной двери	М.П.	440	5,5
2	Монтаж галтели над дверным проемом с внутренней стороны входной двери	М.П.	104	1,3
3	Монтаж напольного плинтуса в тамбуре	М.П.	116	1,45
4	Монтаж наличника с наружной стороны на дверном проеме (вход из тамбура в комнату отдыха)	М.П.	440	5,5
5	Монтаж балясин, для перильного ограждения на террасе	ШТ	1600	16
6	Монтаж карнизных и торцевых планок для кровли бани	М.П.	8 692	28,5
7	Монтаж наличников с наружных сторон бани	М.П.	2 400	30
8	Исправление просадки фундамента под печью бани, одна опора (по гарантийному ремонту)	ШТ	1
9	Монтаж крыльца	ШТ	1

-выполнить строительство подсобного помещения, предварительно завершив достройку погреба, по адресу: <адрес> из состава следующих материалов:

Материалы	кол-во
Брус 100*100*6 (листва)	2
Брус 50*100*6(листва)	3
Доска 40*150*6 (сосна)	9
Доска 40*100*6 (сосна)	16
Доска 25*100*6 (сосна)	6
имитация бруса м.кв	31
металлочерепица м.кв.	14,4
крепеж

-произвести декоративную отделку фундамента бани, по следующему составу материалов:

Материалы	кол-во
Панель фасадная 3,045*0,23	12
Профиль оцинкованный 60*27*3	11
Отлив цокольный м. кв.	4,6
Лента уплотнительная м.п.	25
Угол наружный	1
Саморез 4,8*19	300

В судебном заседании истец Березина М.А., ответчик ИП Худяков С.Г. заявили ходатайство об утверждении мирового соглашения, на следующих условиях:

«1. Истец Березина М.А. отказывается от исковых требований к ИП Худякову С.Г.

2. ИП Худяков С.Г. обязуется, не позднее 10 июля 2018г. выполнить работы:

-по строительству бани, расположенной по адресу: <адрес> согласно дефектной ведомости:

№ пп	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Приблизительная стоимость (руб.)	Кол.
1	2	3	4
1	Монтаж наличника на дверном проеме с внутренней стороны входной двери ширина от 3 до 12 см	М.П.	440	5,5
2	Монтаж галтели над дверным проемом с внутренней стороны входной двери ширина от 2 до 5 см	М.П.	104	1,3
3	Монтаж напольного плинтуса в тамбуре ширина от 2 до 5 см	М.П.	116	1,45
4	Монтаж наличника с наружной стороны на дверном проеме (вход из тамбура в комнату отдыха). Ширина от 5 до 12 см	М.П.	440	5,5
5	Монтаж балясин, для перильного ограждения на террасе. Обрешетка из бруска 1,5-2 см х 3-4 см	ШТ	1600	16
6	Монтаж карнизных и торцевых планок для кровли бани. 6-8 см х 9-12	М.П.	8 692	28,5
7	Монтаж наличников с наружных сторон бани. Толщина от 1,4 до 2 смШирина от 6 до 12 см	М.П.	2 400	30
8	Исправление просадки фундамента под печью бани, одна опора (по гарантийному ремонту)	ШТ	1
9	Монтаж крыльца (две ступеньки из лиственницы без перил)	ШТ	1

-выполнить строительство подсобного помещения (на подсобное помещение действует 12 месяцев гарантии, с момента подписания акта приема-передачи), предварительно завершив достройку погреба, а именно: произвести укладку блоков в количестве не более 200 штук, монтаж перекрытия- 9 кв.м, утепление перекрытия пенопластом- 9 кв.м, для достройки погреба используется материал Березиной М.А., по адресу: <адрес> из состава следующих материалов:

Материалы	кол-во
Брус 100*100*6 (листва)	2
Брус 50*100*6(листва)	3
Доска 40*150*6 (сосна)	9
Доска 40*100*6 (сосна)	16
Доска 25*100*6 (сосна)	6
имитация бруса м.кв	31
металлочерепица м.кв.	14,4
крепеж

, согласно приложенного к мировому соглашению чертежу.

-произвести декоративную отделку фундамента бани, по следующему составу материалов:

Материалы	кол-во
Панель фасадная 3,045*0,23	12
Профиль оцинкованный 60*27*3	11
Отлив цокольный м. кв.	4,6
Лента уплотнительная м.п.	25
Угол наружный	1
Саморез 4,8*19	300

3. ИП Худяков С.Г. обязуется выплатить Березиной М.А. за нарушение срока сдачи объекта- неустойку в размере 70 000 рублей, согласно следующему графику:

Дата выплаты	Сумма выплаты
01.07.2018	20 000 рублей
15.07.2018	20 000 рублей
15.08.2018	20 000 рублей
15.09.2018	10 000 рублей

    На следующие реквизиты:

    получатель – Березина Майя Александровна,

    банк получателя – Красноярское отделение № 8646 ПАО Сбербанк г. Красноярск,

    № счета получателя - 40№,

    к/сч банка получателя – 30№,

    БИК банка получателя - №

    4. С момента вступления в силу мирового соглашения Березина М.А. не имеет и не будет иметь к ИП Худякову С.Г. каких-либо требований и претензий, связанных прямо или косвенно с просрочкой сдачи бани, расположенной по адресу: <адрес> в соответствии с договором подряда № 29/2016 от 26 июля 2016г.

    5. Стороны договорились, что положения настоящего соглашения, равно как и факт его заключения, являются конфиденциальной информацией. Передача такой информации третьим лицам возможна только при получении согласия на такую передачу передающей Стороной от другой Стороны по настоящему соглашению.

    6. Судебные расходы, расходы по оплате услуг представителей и любые иные расходы сторон, связанные прямо и/или косвенно с делом по указанному иску, сторонами друг другу не возмещаются и лежат исключительно на той стороне, которая их понесла».

Суд, выслушав участников процесса, исследовав материалы дела, приходит к следующему.

Согласно ст.ст.39, 173 ГПК РФ истец и ответчик (соответчики) вправе заключить мировое соглашение, подлежащее утверждению судом, если его условия не противоречат закону, не нарушают прав и законных интересов сторон и других лиц.

Суд находит, что условия мирового соглашения сторон не противоречат действующему законодательству, не нарушают прав и охраняемых законом интересов других лиц, в связи с чем, полагает возможным утвердить мировое соглашение сторон на изложенных в нем условиях.

Последствия утверждения мирового соглашения, порядок обращения его к принудительному исполнению в случае неисполнения его условий сторонам разъяснены, а именно, что согласно абз.5 ст.220, ст.221 ГПК РФ производство по данному гражданскому делу прекращается определением суда и повторное обращение в суд по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям не допускается; при неисполнении, ненадлежащем исполнении ответчиком условий мирового соглашения взыскатель вправе обратиться в данный суд с заявлением о выдаче исполнительного листа.

Стороны спора заявили в данном судебном заседании, что такие последствия утверждения мирового соглашения судом, а также порядок исполнения определения об утверждении мирового соглашения им понятны.

В связи с утверждением судом мирового соглашения производство по делу подлежит прекращению.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.39, 224-225, абз.5 ст.220, 221 ГПК РФ, суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

             Утвердить мировое соглашение, заключенное 04 июня 2018г., между Березиной Майей Александровной и ИП Худяковым Сергеем Геннадьевичем на следующих условиях:

Березина М.А. отказывается от исковых требований к ИП Худякову С.Г. по гражданскому делу 2-1949/2018 по иску Березиной Майи Александровны к ИП Худякову Сергею Геннадьевичу о защите прав потребителя по договору подряда № 29/2016 от 26 июля 2016г.

ИП Худяков С.Г. обязуется, не позднее 10 июля 2018г. выполнить работы:

-по строительству бани, расположенной по адресу: <адрес>, ДНП «ЭкоДом» <адрес>, согласно дефектной ведомости:

№ пп	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Приблизительная стоимость (руб.)	Кол.
1	2	3	4
1	Монтаж наличника на дверном проеме с внутренней стороны входной двери ширина от 3 до 12 см	М.П.	440	5,5
2	Монтаж галтели над дверным проемом с внутренней стороны входной двери ширина от 2 до 5 см	М.П.	104	1,3
3	Монтаж напольного плинтуса в тамбуре ширина от 2 до 5 см	М.П.	116	1,45
4	Монтаж наличника с наружной стороны на дверном проеме (вход из тамбура в комнату отдыха). Ширина от 5 до 12 см	М.П.	440	5,5
5	Монтаж балясин, для перильного ограждения на террасе. Обрешетка из бруска 1,5-2 см х 3-4 см	ШТ	1600	16
6	Монтаж карнизных и торцевых планок для кровли бани. 6-8 см х 9-12	М.П.	8 692	28,5
7	Монтаж наличников с наружных сторон бани. Толщина от 1,4 до 2 смШирина от 6 до 12 см	М.П.	2 400	30
8	Исправление просадки фундамента под печью бани, одна опора (по гарантийному ремонту)	ШТ	1
9	Монтаж крыльца (две ступеньки из лиственницы без перил)	ШТ	1

-выполнить строительство подсобного помещения (на подсобное помещение действует 12 месяцев гарантии, с момента подписания акта приема-передачи), предварительно завершив достройку погреба, а именно: произвести укладку блоков в количестве не более 200 штук, монтаж перекрытия- 9 кв.м, утепление перекрытия пенопластом- 9 кв.м, для достройки погреба используется материал Березиной М.А., по адресу: <адрес>, <адрес> <адрес>, из состава следующих материалов:

Материалы	кол-во
Брус 100*100*6 (листва)	2
Брус 50*100*6(листва)	3
Доска 40*150*6 (сосна)	9
Доска 40*100*6 (сосна)	16
Доска 25*100*6 (сосна)	6
имитация бруса м.кв	31
металлочерепица м.кв.	14,4
крепеж

, согласно приложенного к мировому соглашению чертежу.

-произвести декоративную отделку фундамента бани, по следующему составу материалов:

Материалы	кол-во
Панель фасадная 3,045*0,23	12
Профиль оцинкованный 60*27*3	11
Отлив цокольный м. кв.	4,6
Лента уплотнительная м.п.	25
Угол наружный	1
Саморез 4,8*19	300

3. ИП Худяков С.Г. обязуется выплатить Березиной М.А. за нарушение срока сдачи объекта- бани, расположенной по адресу: <адрес>, <адрес> <адрес> по договору подряда № 29/2016 от 26 июля 2016г., неустойку в размере 70 000 рублей, согласно графику:

Дата выплаты	Сумма выплаты
01.07.2018	20 000 рублей
15.07.2018	20 000 рублей
15.08.2018	20 000 рублей
15.09.2018	10 000 рублей

    по реквизитам:

    получатель – Березина Майя Александровна,

    банк получателя – Красноярское отделение № 8646 ПАО Сбербанк г. Красноярск,

    № счета получателя - №,

    к/сч банка получателя – 30№,

    БИК банка получателя - №

    4. С момента вступления в силу мирового соглашения Березина М.А. не имеет и не будет иметь к ИП Худякову С.Г. каких-либо требований и претензий, связанных прямо или косвенно с просрочкой срока сдачи бани, расположенной по адресу: ДНП «ЭкоДом» <адрес> в соответствии с договором подряда № от ДД.ММ.ГГГГг.

    5. Судебные расходы, расходы по оплате услуг представителей и любые иные расходы сторон, связанные прямо и/или косвенно с делом по указанному иску, сторонами друг другу не возмещаются и лежат исключительно на той стороне, которая их понесла.

Производство по делу прекратить в связи с заключением сторонами мирового соглашения и утверждения его судом.

    Разъяснить сторонам, что повторное обращение в суд по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям не допускается.

Определение может быть обжаловано в Красноярский краевой суд, путем подачи частной жалобы через Емельяновский районный суд Красноярского края в течение 15 дней со дня его оглашения.

Судья                                                               О.М. Оголихина