Определение суда апелляционной инстанции по делу № 02-1826/2018 от 18.04.2018

судья суда первой инстанции фио

гражданское дело №33-21587/19

АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ

адрес дата

Судебная коллегия по гражданским делам Московского городского суда в составе

председательствующего фио,

судей фио,

фио,

при секретаре фио,

рассмотрев в открытом судебном заседании по докладу судьи Олюниной М.В. гражданское дело по апелляционным жалобам с дополнениями Горшковой Светланы Александровны, Куюмджи Ильи Александровича, Михайлова Геннадия Геннадьевича, Шабатюк Ольги Витальевны, Мешковой Елены Михайловны, Бурлаковой Ольги Игоревны, Давидовой Элины Давыдовны, Евфорицкой Анжелики Игоревны, Давидова Германа Заволуновича, Мочалова Игоря Владимировича, Камаловой Галии Илдусовны, Свешникова Артема Валерьевича, Шлапак Андрея Анатольевича, Комарова Юрия Николаевича, Кондратовой Антонины Ивановны, Костиной Наталии Юрьевны, Неминущей Марины Николаевны, Гориной Гаянэ Ивановны, Качановской Екатерины Нугзаровны, Павлович Виктории Валентиновны, Кайдина Марата Яковлевича, Соловьевой Алины Юрьевны, Сосновского Михаила Александровича, Костина Николая Николаевича, Аксенова Максима Сергеевича, Шамешева Сергея Елеувича, Нуреева Рината Ахтямовича, Нуреевой Эльмиры Ярулловны, Нуреева Ахтяма Анвяровича, Нуреевой Раисы Шафиулловны, Костылевой Людмилы Анатольевны, Лебедевой Нины Васильевны, Шаршовой Татьяны Васильевны на решение Дорогомиловского районного суда адрес от дата по иску Горшковой Светланы Александровны к ЗАО «ФЦСР» о признании права на долю в общей долевой собственности в не завершенном строительством объекте, по иску Куюмджи Ильи Александровича к ЗАО «ФЦСР» о признании права на долю в общей долевой собственности в не завершенном строительством объекте, по иску Михайлова Геннадия Геннадьевича к ЗАО «ФЦСР» о признании права на долю в общей долевой собственности в не завершенном строительством объекте, по иску Шабатюк Ольги Витальевны к ЗАО «ФЦСР» о признании права на долю в общей долевой собственности в не завершенном строительством объекте, по иску Мешковой Елены Михайловны к ЗАО «ФЦСР» о признании права на долю в общей долевой собственности в не завершенном строительством объекте, по иску Бурлаковой Ольги Игоревны к ЗАО «ФЦСР» о признании права на долю в общей долевой собственности в не завершенном строительством объекте, по иску Давидовой Элины Давыдовны к ЗАО «ФЦСР» о признании права на долю в общей долевой собственности в не завершенном строительством объекте, по иску Евфорицкой Анжелики Игоревны к ЗАО «ФЦСР» о признании права на долю в общей долевой собственности в не завершенном строительством объекте, по иску Давидова Германа Заволуновича к ЗАО «ФЦСР» о признании права на долю в общей долевой собственности в не завершенном строительством объекте, по иску Мочалова Игоря Владимировича к ЗАО «ФЦСР» о признании права на долю в общей долевой собственности в не завершенном строительством объекте, по иску Камаловой Галии Илдусовны к ЗАО «ФЦСР» о признании права на долю в общей долевой собственности в не завершенном строительством объекте, по иску Свешникова Артема Валерьевича к ЗАО «ФЦСР» о признании права на долю в общей долевой собственности в не завершенном строительством объекте, по иску Стрелко Сергея Вячеславовича к ЗАО «ФЦСР» о признании права на долю в общей долевой собственности в не завершенном строительством объекте, по иску Шлапак Андрея Анатольевича к ЗАО «ФЦСР» о признании права на долю в общей долевой собственности в не завершенном строительством объекте, по иску Комарова Юрия Николаевича к ЗАО «ФЦСР» о признании права на долю в общей долевой собственности в не завершенном строительством объекте, по иску Кондратовой Антонины Ивановны к ЗАО «ФЦСР» о признании права на долю в общей долевой собственности в не завершенном строительством объекте, по иску Костиной Наталии Юрьевны о признании права на долю в общей долевой собственности в не завершенном строительством объекте, по иску Неминущей Марины Николаевны к ЗАО «ФЦСР» о признании права на долю в общей долевой собственности в не завершенном строительством объекте, по иску Гориной Гаянэ Ивановны к ЗАО «ФЦСР» о признании права на долю в общей долевой собственности в не завершенном строительством объекте, по иску Качановской Екатерины Нугзаровны к ЗАО «ФЦСР» о признании права на долю в общей долевой собственности в не завершенном строительством объекте, по иску Павлович Виктории Валентиновны к ЗАО «ФЦСР» о признании права на долю в общей долевой собственности в не завершенном строительством объекте, по иску Павлович Александра Эдуардовича к ЗАО «ФЦСР» о признании права на долю в общей долевой собственности в не завершенном строительством объекте, по иску Кайдина Марата Яковлевича к ЗАО «ФЦСР» о признании права на долю в общей долевой собственности в не завершенном строительством объекте, по иску Соловьевой Алины Юрьевны к ЗАО «ФЦСР» о признании права на долю в общей долевой собственности в не завершенном строительством объекте, по иску Сосновского Михаила Александровича к ЗАО «ФЦСР» о признании права на долю в общей долевой собственности в не завершенном строительством объекте, по иску Костина Николая Николаевича к ЗАО «ФЦСР» о признании права на долю в общей долевой собственности в не завершенном строительством объекте, по иску Аксенова Максима Сергеевича к ЗАО «ФЦСР» о признании права на долю в общей долевой собственности в не завершенном строительством объекте, по иску Шамешева Сергея Елеувича к ЗАО «ФЦСР» о признании права на долю в общей долевой собственности в не завершенном строительством объекте, по иску Нуреева Рината Ахтямовича, Нуреевой Эльмиры Ярулловны, Нуреева Ахтяма Анвяровича, Нуреевой Раисы Шафиулловны к ЗАО «ФЦСР» о признании права на долю в общей долевой собственности в не завершенном строительством объекте, по иску Костылевой Людмилы Анатольевны к ЗАО «ФЦСР» о признании права на долю в общей долевой собственности в не завершенном строительством объекте, по иску Лебедевой Нины Васильевны к ЗАО «ФЦСР» о признании права на долю в общей долевой собственности в не завершенном строительством объекте, по иску Шаршовой Татьяны Васильевны к ЗАО «ФЦСР» о признании права на долю в общей долевой собственности в не завершенном строительством объекте,

которым в удовлетворении исковых требований отказано,

УСТАНОВИЛА:

Истец фио с учетом уточнений обратилась в суд с иском к наименование организации о признании права собственности на долю в размере 933/664880 в праве общей долевой собственности в объекте незавершенного строительства в виде квартиры с проектным номером 169, количество комнат – 2, расположенной в секции 3, этаж 4, по адресу: адрес, кварталы 1 и 2 Давыдково, корпус 18-18А, ориентировочной проектной площадью (без учета летних помещений) – 87,8 кв.м, ориентировочной проектной площадью с учетом летних помещений: с применением понижающих коэффициентов 90,55 кв.м, без применения понижающих коэффициентов 93,3 кв.м.

Истец фио с учетом уточнений обратился в суд с иском к наименование организации о признании права собственности на долю в размере 1624/664880 в праве общей долевой собственности в объекте незавершенного строительства в виде квартиры с проектным номером 354, количество комнат – 4, расположенной в секции 1, этаж 15, по адресу: адрес, кварталы 1 и 2 Давыдково, корпус 18-18А, ориентировочной проектной площадью (без учета летних помещений) – 157,4 кв.м, ориентировочной проектной площадью с учетом летних помещений: с применением понижающих коэффициентов 159,9 кв.м, без применения понижающих коэффициентов 162,4 кв.м.

Истец фио с учетом уточнений (т. 9 л.д. 123) обратился в суд с иском к наименование организации о признании права собственности на долю в размере 1447/664880 в праве общей долевой собственности в объекте незавершенного строительства в виде квартиры с проектным номером 281, количество комнат – 3, расположенной в секции 2, этаж 17, по адресу: адрес, кварталы 1 и 2 Давыдково, корпус 18-18А, ориентировочной проектной площадью (без учета летних помещений) – 141,1 кв.м, ориентировочной проектной площадью с учетом летних помещений: с применением понижающих коэффициентов 142,9 кв.м, без применения понижающих коэффициентов 144,7 кв.м.

Истец фио с учетом уточнений обратилась в суд с иском к наименование организации о признании права собственности на долю в размере 933/664880 в праве общей долевой собственности в объекте незавершенного строительства в виде квартиры с проектным номером 286, количество комнат – 2, расположенной в секции 2, этаж 18, по адресу: адрес, кварталы 1 и 2 Давыдково, корпус 18-18А, ориентировочной проектной площадью (без учета летних помещений) – 87,8 кв.м, ориентировочной проектной площадью с учетом летних помещений: с применением понижающих коэффициентов 90,55 кв.м, без применения понижающих коэффициентов 93,3 кв.м.

Истец фио с учетом уточнений (т. 9 л.д. 122) обратилась в суд с иском к наименование организации о признании права собственности на долю в размере 933/664880 в праве общей долевой собственности в объекте незавершенного строительства в виде двухкомнатной квартиры, расположенной в секции 4, этаж 14, по адресу: адрес, кварталы 1 и 2 Давыдково, корпус 18-18А, ориентировочной проектной площадью (без учета летних помещений) – 87,8 кв.м, ориентировочной проектной площадью с учетом летних помещений: с применением понижающих коэффициентов 90,55 кв.м, без применения понижающих коэффициентов 93,3 кв.м.

Истец фио с учетом уточнений обратилась в суд с иском к наименование организации о признании права собственности на долю в размере 933/664880 в праве общей долевой собственности в объекте незавершенного строительства в виде квартиры с проектным номером 270, количество комнат – 2, расположенной в секции 2, этаж 14, по адресу: адрес, кварталы 1 и 2 Давыдково, корпус 18-18А, ориентировочной проектной площадью (без учета летних помещений) – 87,8 кв.м, ориентировочной проектной площадью с учетом летних помещений: с применением понижающих коэффициентов 90,55 кв.м, без применения понижающих коэффициентов 93,3 кв.м.

Истец фио с учетом уточнений обратилась в суд с иском к наименование организации о признании права собственности на долю в размере 1636/664880 в праве общей долевой собственности в объекте незавершенного строительства в виде квартиры с проектным номером 116, количество комнат – 4, расположенной в секции 4, этаж 6, по адресу: адрес, кварталы 1 и 2 Давыдково, корпус 18-18А, ориентировочной проектной площадью (без учета летних помещений) – 158,6 кв.м, ориентировочной проектной площадью с учетом летних помещений: с применением понижающих коэффициентов 161,1 кв.м, без применения понижающих коэффициентов 163,6 кв.м.

Истец фио с учетом уточнений обратилась в суд с иском к наименование организации о признании права собственности на долю в размере 933/664880 в праве общей долевой собственности в объекте незавершенного строительства в виде квартиры с проектным номером 10, количество комнат – 2, расположенной в секции 6, этаж 3, по адресу: адрес, кварталы 1 и 2 Давыдково, корпус 18-18А, ориентировочной проектной площадью (без учета летних помещений) – 87,8 кв.м, ориентировочной проектной площадью с учетом летних помещений: с применением понижающих коэффициентов 90,55 кв.м, без применения понижающих коэффициентов 93,3 кв.м.

Истец фио с учетом уточнений обратился в суд с иском к наименование организации о признании права собственности на долю в размере 684/664880 в праве общей долевой собственности в объекте незавершенного строительства в виде квартиры с проектным номером 115, количество комнат – 1, расположенной в секции 4, этаж 6, по адресу: адрес, кварталы 1 и 2 Давыдково, корпус 18-18А, ориентировочной проектной площадью (без учета летних помещений) – 61,1 кв.м, ориентировочной проектной площадью с учетом летних помещений: с применением понижающих коэффициентов 64,75 кв.м, без применения понижающих коэффициентов 68,4 кв.м.

Истец фио с учетом уточнений обратился в суд с иском к наименование организации о признании права собственности на долю в размере 1447/664880 в праве общей долевой собственности в объекте незавершенного строительства в виде квартиры с проектным номером 265, количество комнат – 3, расположенной в секции 2, этаж 13, по адресу: адрес, кварталы 1 и 2 Давыдково, корпус 18-18А, ориентировочной проектной площадью (без учета летних помещений) – 141,1 кв.м, ориентировочной проектной площадью с учетом летних помещений: с применением понижающих коэффициентов 142,9 кв.м, без применения понижающих коэффициентов 144,7 кв.м.

Истец фио с учетом уточнений обратилась в суд с иском к наименование организации о признании права собственности на долю в размере 933/664880 в праве общей долевой собственности в объекте незавершенного строительства в виде квартиры с проектным номером 22, количество комнат – 2, расположенной в секции 6, этаж 6, по адресу: адрес, кварталы 1 и 2 Давыдково, корпус 18-18А, ориентировочной проектной площадью (без учета летних помещений) – 87,8 кв.м, ориентировочной проектной площадью с учетом летних помещений: с применением понижающих коэффициентов 90,55 кв.м, без применения понижающих коэффициентов 93,3 кв.м.

Истец фио с учетом уточнений обратился в суд с иском к наименование организации о признании права собственности на долю в размере 1447/664880 в праве общей долевой собственности в объекте незавершенного строительства в виде квартиры с проектным номером 245, количество комнат – 3, расположенной в секции 2, этаж 8, по адресу: адрес, кварталы 1 и 2 Давыдково, корпус 18-18А, ориентировочной проектной площадью (без учета летних помещений) – 141,1 кв.м, ориентировочной проектной площадью с учетом летних помещений: с применением понижающих коэффициентов 142,9 кв.м, без применения понижающих коэффициентов 144,7 кв.м.

Истец фио с учетом уточнений обратился в суд с иском к наименование организации о признании права собственности на долю в размере 684/664880 в праве общей долевой собственности в объекте незавершенного строительства в виде квартиры с проектным номером 275, количество комнат – 1, расположенной в секции 2, этаж 15, по адресу: адрес, кварталы 1 и 2 Давыдково, корпус 18-18А, ориентировочной проектной площадью (без учета летних помещений) – 61,1 кв.м, ориентировочной проектной площадью с учетом летних помещений: с применением понижающих коэффициентов 64,75 кв.м, без применения понижающих коэффициентов 68,4 кв.м, признании права собственности на долю в праве общей долевой собственности в объекте незавершенного строительства в виде квартиры с проектным номером 279, количество комнат – 1, расположенной в секции 2, этаж 16, по адресу: адрес, кварталы 1 и 2 Давыдково, корпус 18-18А, ориентировочной проектной площадью (без учета летних помещений) – 61,1 кв.м, ориентировочной проектной площадью с учетом летних помещений: с применением понижающих коэффициентов 64,75 кв.м, без применения понижающих коэффициентов 68,4 кв.м.

Истец фио с учетом уточнений обратился в суд с иском к наименование организации о признании права собственности на долю в размере 1636/664880 в праве общей долевой собственности в объекте незавершенного строительства в виде квартиры с проектным номером 148, количество комнат – 4, расположенной в секции 4, этаж 14, по адресу: адрес, кварталы 1 и 2 Давыдково, корпус 18-18А, ориентировочной проектной площадью (без учета летних помещений) – 158,6 кв.м, ориентировочной проектной площадью с учетом летних помещений: с применением понижающих коэффициентов 161,1 кв.м, без применения понижающих коэффициентов 163,6 кв.м.

Истец фио с учетом уточнений обратился в суд с иском к наименование организации о признании права собственности на долю в размере 933/664880 в праве общей долевой собственности в объекте незавершенного строительства в виде квартиры с проектным номером 177, количество комнат – 2, расположенной в секции 3, этаж 6, по адресу: адрес, кварталы 1 и 2 Давыдково, корпус 18-18А, ориентировочной проектной площадью (без учета летних помещений) – 87,8 кв.м, ориентировочной проектной площадью с учетом летних помещений: с применением понижающих коэффициентов 90,55 кв.м, без применения понижающих коэффициентов 93,3 кв.м.

Истец фио с учетом уточнений обратилась в суд с иском к наименование организации о признании права собственности на долю в размере 933/664880 в праве общей долевой собственности в объекте незавершенного строительства в виде квартиры с проектным номером 118, количество комнат – 2, расположенной в секции 4, этаж 7, по адресу: адрес, кварталы 1 и 2 Давыдково, корпус 18-18А, ориентировочной проектной площадью (без учета летних помещений) – 87,8 кв.м, ориентировочной проектной площадью с учетом летних помещений: с применением понижающих коэффициентов 90,55 кв.м, без применения понижающих коэффициентов 93,3 кв.м.

Истец фио с учетом уточнений обратилась в суд с иском к наименование организации о признании права собственности на долю в размере 933/664880 в праве общей долевой собственности в объекте незавершенного строительства в виде квартиры с проектным номером 122, количество комнат – 2, расположенной в секции 4, этаж 8, по адресу: адрес, кварталы 1 и 2 Давыдково, корпус 18-18А, ориентировочной проектной площадью (без учета летних помещений) – 87,8 кв.м, ориентировочной проектной площадью с учетом летних помещений: с применением понижающих коэффициентов 90,55 кв.м, без применения понижающих коэффициентов 93,3 кв.м.

Истец фио с учетом уточнений обратилась в суд с иском к наименование организации о признании права собственности на долю в размере 933/664880 в праве общей долевой собственности в объекте незавершенного строительства в виде квартиры с проектным номером 98, количество комнат – 2, расположенной в секции 4, этаж 2, по адресу: адрес, кварталы 1 и 2 Давыдково, корпус 18-18А, ориентировочной проектной площадью (без учета летних помещений) – 87,8 кв.м, ориентировочной проектной площадью с учетом летних помещений: с применением понижающих коэффициентов 90,55 кв.м, без применения понижающих коэффициентов 93,3 кв.м.

Истец фио с учетом уточнений обратилась в суд с иском к наименование организации о признании права собственности на долю в размере 1624/664880 в праве общей долевой собственности в объекте незавершенного строительства в виде квартиры с проектным номером 24, количество комнат – 4, расположенной в секции 6, этаж 6, по адресу: адрес, кварталы 1 и 2 Давыдково, корпус 18-18А, ориентировочной проектной площадью (без учета летних помещений) – 157,4 кв.м, ориентировочной проектной площадью с учетом летних помещений: с применением понижающих коэффициентов 159,9 кв.м, без применения понижающих коэффициентов 162,4 кв.м.

Истец фио обратилась в суд с иском к наименование организации о признании права собственности на долю в размере 0,1985% (93,3 кв.м/46992 кв.м) в праве общей долевой собственности в объекте незавершенного строительства в виде квартиры с проектным номером 266, количество комнат – 2, расположенной на 13 этаже по адресу: адрес, кварталы 1 и 2 Давыдково, адрес, общей площадью 93,3 кв.м с учетом летних площадей без применения понижающих коэффициентов.

Истец фио с учетом уточнений обратилась в суд с иском к наименование организации о признании права собственности на долю в размере 684/664880 в праве общей долевой собственности в объекте незавершенного строительства в виде квартиры с проектным номером 315, количество комнат – 1, расположенной в секции 1, этаж 5, по адресу: адрес, кварталы 1 и 2 Давыдково, корпус 18-18А, ориентировочной проектной площадью (без учета летних помещений) – 61,1 кв.м, ориентировочной проектной площадью с учетом летних помещений: с применением понижающих коэффициентов 64,75 кв.м, без применения понижающих коэффициентов 68,4 кв.м.

Истец фио с учетом уточнений обратился в суд с иском к наименование организации о признании права собственности на долю в размере 1624/664880 в праве общей долевой собственности в объекте незавершенного строительства в виде квартиры с проектным номером 314, количество комнат – 4, расположенной в секции 1, этаж 5, по адресу: адрес, кварталы 1 и 2 Давыдково, корпус 18-18А, ориентировочной проектной площадью (без учета летних помещений) – 157,4 кв.м, ориентировочной проектной площадью с учетом летних помещений: с применением понижающих коэффициентов 159,9 кв.м, без применения понижающих коэффициентов 162,4 кв.м.

Истец фио обратился в суд с иском к наименование организации о признании права собственности на долю в праве общей долевой собственности в объекте незавершенного строительства в виде квартиры с проектным номером 269, количество комнат – 3, расположенной в секции 2, этаж 14, по адресу: адрес, кварталы 1 и 2 Давыдково, корпус 18-18А, ориентировочной проектной площадью (без учета летних помещений) – 141,1 кв.м, ориентировочной проектной площадью с учетом летних помещений: с применением понижающих коэффициентов 142,9 кв.м, без применения понижающих коэффициентов 144,7 кв.м; признании права собственности на долю в праве общей долевой собственности в объекте незавершенного строительства в виде квартиры с проектным номером 271, количество комнат – 1, расположенной в секции 2, этаж 14, по адресу: адрес, кварталы 1 и 2 Давыдково, корпус 18-18А, ориентировочной проектной площадью (без учета летних помещений) – 61,1 кв.м, ориентировочной проектной площадью с учетом летних помещений: с применением понижающих коэффициентов 64,75 кв.м, без применения понижающих коэффициентов 68,4 кв.м.

Истец фио с учетом уточнений обратилась в суд с иском к наименование организации о признании права собственности на долю в размере 933/664880 в праве общей долевой собственности в объекте незавершенного строительства в виде квартиры с проектным номером 165, количество комнат – 2, расположенной в секции 3, этаж 3, по адресу: адрес, кварталы 1 и 2 Давыдково, корпус 18-18А, ориентировочной проектной площадью (без учета летних помещений) – 87,8 кв.м, ориентировочной проектной площадью с учетом летних помещений: с применением понижающих коэффициентов 90,55 кв.м, без применения понижающих коэффициентов 93,3 кв.м.

Истец фио с учетом уточнений обратился в суд с иском к наименование организации о признании права собственности на долю в размере 933/664880 в праве общей долевой собственности в объекте незавершенного строительства в виде квартиры с проектным номером 106, количество комнат – 2, расположенной в секции 4, этаж 4, по адресу: адрес, кварталы 1 и 2 Давыдково, корпус 18-18А, ориентировочной проектной площадью (без учета летних помещений) – 87,8 кв.м, ориентировочной проектной площадью с учетом летних помещений: с применением понижающих коэффициентов 90,55 кв.м, без применения понижающих коэффициентов 93,3 кв.м.

Истец фио обратился в суд с иском к наименование организации о признании права собственности на долю в размере 1574/664880 в праве общей долевой собственности в объекте незавершенного строительства в виде квартиры с проектным номером 330, количество комнат – 4, расположенной в секции 1, этаж 9, по адресу: адрес, кварталы 1 и 2 Давыдково, корпус 18-18А, ориентировочной проектной площадью (без учета летних помещений) – 157,4 кв.м.

Истец фио обратился в суд с иском к наименование организации о признании права собственности на долю в праве общей долевой собственности в объекте незавершенного строительства в виде квартиры с проектным номером 38, количество комнат – 2, расположенной в секции 6, этаж 10, по адресу: адрес, кварталы 1 и 2 Давыдково, корпус 18-18А, ориентировочной проектной площадью (без учета летних помещений) – 87,8 кв.м, ориентировочной проектной площадью с учетом летних помещений: с применением понижающих коэффициентов 90,55 кв.м, без применения понижающих коэффициентов 93,3 кв.м.

Истец фио с учетом уточнений обратился в суд с иском к наименование организации о признании права собственности на долю в размере 933/664880 в праве общей долевой собственности в объекте незавершенного строительства в виде квартиры с проектным номером 282, количество комнат – 2, расположенной в секции 2, этаж 17, по адресу: адрес, кварталы 1 и 2 Давыдково, корпус 18-18А, ориентировочной проектной площадью (без учета летних помещений) – 87,8 кв.м, ориентировочной проектной площадью с учетом летних помещений: с применением понижающих коэффициентов 90,55 кв.м, без применения понижающих коэффициентов 93,3 кв.м.

Истцы фио, фио, фио, фио с учетом уточнений обратились в суд с иском к наименование организации о признании права собственности: фиона долю в размере 1866/664880, фио на долю в размере 933/664880, фио на долю в размере 2799/664880, фио на долю в размере 3732/664880 в праве общей долевой собственности в объекте незавершенного строительства в виде квартиры с проектным номером 368, количество комнат – 2, расположенной в секции 1, этаж 18, по адресу: адрес, кварталы 1 и 2 Давыдково, корпус 18-18А, ориентировочной проектной площадью (без учета летних помещений) – 87,8 кв.м, ориентировочной проектной площадью с учетом летних помещений: с применением понижающих коэффициентов 90,55 кв.м, без применения понижающих коэффициентов 93,3 кв.м; фиона долю в размере 2982/664880, фио на долю в размере 1491/664880, фио на долю в размере 4473/664880, фио на долю в размере 5964/664880 в праве общей долевой собственности в объекте незавершенного строительства в виде квартиры с проектным номером 369, количество комнат – 3, расположенной в секции 1, этаж 18, по адресу: адрес, кварталы 1 и 2 Давыдково, корпус 18-18А, ориентировочной проектной площадью (без учета летних помещений) – 136,1 кв.м, ориентировочной проектной площадью с учетом летних помещений без применения понижающих коэффициентов 149,1 кв.м; фиона долю в размере 37275/664880, фио на долю в размере 37275/664880, фио на долю в размере 37275/664880, фио на долю в размере 37275/664880 в праве общей долевой собственности в объекте незавершенного строительства в виде квартиры с проектным номером 325, количество комнат – 3, расположенной в секции 1, этаж 7, по адресу: адрес, кварталы 1 и 2 Давыдково, корпус 18-18А, ориентировочной проектной площадью (без учета летних помещений) – 149,1 кв.м, общей площадью объекта 136,10 кв.м, площадь летних и иных помещений с понижающим коэффициентом 13,00 кв.м.

Истец фио с учетом уточнений обратилась в суд с иском к наименование организации о признании права собственности на долю в размере 933/664880 в праве общей долевой собственности в объекте незавершенного строительства в виде квартиры с проектным номером 30, количество комнат – 2, расположенной в секции 6, этаж 8, по адресу: адрес, кварталы 1 и 2 Давыдково, корпус 18-18А, ориентировочной проектной площадью (без учета летних помещений) – 87,8 кв.м, ориентировочной проектной площадью с учетом летних помещений: с применением понижающих коэффициентов 90,55 кв.м, без применения понижающих коэффициентов 93,3 кв.м.

Истец фио с учетом уточнений обратилась в суд с иском к наименование организации о признании права собственности на долю в размере 144,7/664880(0,21763%) в праве общей долевой собственности в объекте незавершенного строительства в виде квартиры с проектным номером 277, количество комнат – 3, расположенной в секции 2, этаж 16, по адресу: адрес, кварталы 1 и 2 Давыдково, корпус 18-18А, ориентировочной проектной площадью (без учета летних помещений) – 141,1 кв.м, ориентировочной проектной площадью с учетом летних помещений: с применением понижающих коэффициентов 142,9 кв.м, без применения понижающих коэффициентов 144,7 кв.м.

Истец фио обратилась в суд с иском к наименование организации о признании права собственности на долю в праве общей долевой собственности в объекте незавершенного строительства в виде квартиры с проектным номером 49, расположенной в секции 5, этаж 1, по адресу: адрес, кварталы 1 и 2 Давыдково, корпус 18-18А, ориентировочной проектной площадью (без учета летних помещений) – 87,8 кв.м, ориентировочной проектной площадью с учетом летних помещений: с применением понижающих коэффициентов 90,55 кв.м, без применения понижающих коэффициентов 93,3 кв.м.

Требования мотивированы тем, что что между истцами и наименование организации заключены Договоры участия в долевом строительстве. Оплата по договорам истцами произведена в полном объеме. Определением Арбитражного суда адрес от дата по делу № А40-216247/16-178-220Б в отношении наименование организации введена процедура наблюдения. Определение о применении при банкротстве ответчика правил параграфа 7 Федерального закона от дата № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» судом не принято. Ответчик не исполнил принятые на себя по Договорам участия в долевом строительстве обязательства. До настоящего времени квартиры истцам не переданы. Строительство жилого дома не завершено, жилой дом не сдан в эксплуатацию. Вместе с тем, жилой дом находится в высокой степени готовности, квартиры истцов фактически созданы ответчиком и существуют в натуре.

Определением Дорогомиловского районного суда адрес от дата гражданские дела по иску истцов объединены в одно производство.

Судом постановлено вышеуказанное решение, об отмене которого по доводам по апелляционных жалоб с дополнениями просят истцы, ссылаясь на допущенные судом нарушения норм материального и процессуального права.

Истцы фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио в судебное заседание не явились, извещены.

Руководствуясь ст.ст.167, 327 ГПК РФ судебная коллегия считает возможным рассмотреть дело в их отсутствие.

Проверив материалы дела, выслушав истцов Лебедеву Н.В., Костину Н.Ю., Неминущую М.Н., Костылеву Л.А., Горину Г.И., представителя истцов Шабатюк О.В., Нуреевой А.А., Нуреевой Р.Ш., Нуреева Р.А., Нуреевой Э.Я., Мочалова И.В., Давидовой Э.Д., Давидова Г.З., Шамешева С.Е., Свешникова А.В., Бурлаковой О.И., Камаловой Г.И., Шлапак А.А., Кондратовой А.И., Сосновского М.И., Евфорицкой А.И., Павлович В.В., Комарова Ю.Н., Костиной Н.Ю., Неминущей М.Н., Горшковой С.А., Куюмджи И.А., Гориной Г.И., Костылевой Л.А., Павлович А.Э. – Крылова Ю.Д., представителя истца Михайлова Г.Г. по доверенности Тормышова В.А., представителя истца Костина Н.Н. - Пилигуз В.В., представителя истца Соловьевой А.Ю. - Алитовскую В.С., представителя истца Камаловой Г.И.- Гриненко А.Я., представителя конкурсного управляющего наименование организации Удовиченко Е.С. - Саникидзе О.К., конкурсного управляющего наименование организации Удовиченко Е.С., обсудив доводы апелляционных жалоб с дополнениями, судебная коллегия находит решение суда подлежащим отмене по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела и не оспаривалось сторонами, дата Комитетом государственного строительного надзора адреснаименование организации оформлено разрешение на строительство № 77-209000-012750-20163-го жилого комплекса на земельном участке по адресу: Москва, адрес, кв. 1-2, корп. 18, 18А, сроком до дата.

наименование организации (далее застройщик) заключил с истцами (далее участниками долевого строительства) договоры участия в долевом строительстве многоквартирного дома, по условиям которых застройщик обязался в предусмотренный договором срок своими силами и (или) с привлечением других лиц построить (создать) многоквартирный дом по адресу: адрес, кварталы 1 и 2 наименование организации 18-18А, и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать участникам долевого строительства в течение 10 (десяти) календарных месяцев, исчисляемых с дата:

 - фио по договору от дата жилое помещение (квартиру) с проектным номером 169, количество комнат – 2, расположенная в секции 3, этаж 4, ориентировочной проектной площадью (без учета летних помещений) – 87,8 кв.м, ориентировочной проектной площадью с учетом летних помещений: с применением понижающих коэффициентов 90,55 кв.м, без применения понижающих коэффициентов 93,3 кв.м. стоимостью сумма. (оплата подтверждается актом об исполнении денежного обязательства по договору участия в долевом строительстве многоквартирного дома № 18-169 от дата, составленным наименование организации и фио дата);

- фио по договору № 18-98 от дата жилое помещение (квартиру) с проектным номером 98, количество комнат – 2, расположенная в секции 4, этаж 2, ориентировочной проектной площадью (без учета летних помещений) – 87,8 кв.м, ориентировочной проектной площадью с учетом летних помещений: с применением понижающих коэффициентов 90,55 кв.м, без применения понижающих коэффициентов 93,3 кв.м., стоимостью сумма (факт оплаты подтверждается актом об исполнении денежного обязательства, составленным наименование организации и фио дата);

- фио по договору № 18-282 от дата жилое помещение (квартиру) с проектным номером 282, количество комнат – 2, расположенная в секции 2, этаж 17, ориентировочной проектной площадью (без учета летних помещений) – 87,8 кв.м, ориентировочной проектной площадью с учетом летних помещений: с применением понижающих коэффициентов 90,55 кв.м, без применения понижающих коэффициентов 93,3 кв.м., стоимостью сумма (факт оплаты подтверждается актом об исполнении денежного обязательства, составленным наименование организации и фио дата);

- фио по договору № 180354 от дата - жилое помещение (квартиру) с проектным номером 354, количество комнат – 4, расположенное в секции 1, этаж 15, ориентировочной проектной площадью (без учета летних помещений) – 157,4 кв.м, ориентировочной проектной площадью с учетом летних помещений: с применением понижающих коэффициентов 159,9 кв.м, без применения понижающих коэффициентов 162,4 кв.м., стоимостью сумма (факт оплаты по договору участия в долевом строительстве не оспаривался ответчиком);

- фио по договору № 18-22 от дата - жилое помещение (квартиру) с проектным номером 22, количество комнат – 2, расположенное в секции 6, этаж 6, ориентировочной проектной площадью (без учета летних помещений) – 87,8 кв.м, ориентировочной проектной площадью с учетом летних помещений: с применением понижающих коэффициентов 90,55 кв.м, без применения понижающих коэффициентов 93,3 кв.м., стоимостью сумма (факт оплаты по договору участия в долевом строительстве не оспаривался ответчиком);

- фио по договору № 18-177 от дата - жилое помещение (квартиру) с проектным номером 177, количество комнат – 2, расположенное в секции 3, этаж 6, ориентировочной проектной площадью (без учета летних помещений) – 87,8 кв.м, ориентировочной проектной площадью с учетом летних помещений: с применением понижающих коэффициентов 90,55 кв.м, без применения понижающих коэффициентов 93,3 кв.м., стоимостью сумма (факт оплаты по договору участия в долевом строительстве не оспаривался ответчиком);

- фио по договору № 18-122 от дата - жилое помещение (квартиру) с проектным номером 122, количество комнат – 2, расположенное в секции 4, этаж 8, ориентировочной проектной площадью (без учета летних помещений) – 87,8 кв.м, ориентировочной проектной площадью с учетом летних помещений: с применением понижающих коэффициентов 90,55 кв.м, без применения понижающих коэффициентов 93,3 кв.м., стоимостью сумма (факт оплаты по договору участия в долевом строительстве не оспаривался ответчиком);

- фио по договору № 18-266 от дата - жилое помещение (квартиру) с проектным номером 266, количество комнат – 2, расположенное в секции 2, этаж 13, ориентировочной проектной площадью (без учета летних помещений) – 87,8 кв.м, ориентировочной проектной площадью с учетом летних помещений: с применением понижающих коэффициентов 90,55 кв.м, без применения понижающих коэффициентов 93,3 кв.м., стоимостью сумма (факт оплаты по договору участия в долевом строительстве не оспаривался ответчиком);

- фио по договору № 18-118 от дата - жилое помещение (квартиру) с проектным номером 118, количество комнат – 2, расположенное в секции 4, этаж 7, ориентировочной проектной площадью (без учета летних помещений) – 87,8 кв.м, ориентировочной проектной площадью с учетом летних помещений: с применением понижающих коэффициентов 90,55 кв.м, без применения понижающих коэффициентов 93,3 кв.м., стоимостью сумма (факт оплаты по договору участия в долевом строительстве не оспаривался ответчиком);

- фио по договору № 18-265 от дата - жилое помещение (квартиру) с проектным номером 265, количество комнат – 3, расположенное в секции 2, этаж 13, ориентировочной проектной площадью (без учета летних помещений) – 141,1 кв.м, ориентировочной проектной площадью с учетом летних помещений: с применением понижающих коэффициентов 142,9 кв.м, без применения понижающих коэффициентов 144,7 кв.м., стоимостью сумма (факт оплаты по договору участия в долевом строительстве не оспаривался ответчиком);

- фио по договору № 18-115 от дата- жилое помещение (квартиру) с проектным номером 115, количество комнат – 1, расположенное в секции 4, этаж 6, ориентировочной проектной площадью (без учета летних помещений) – 61,1 кв.м, ориентировочной проектной площадью с учетом летних помещений: с применением понижающих коэффициентов 65,75 кв.м, без применения понижающих коэффициентов 68,4 кв.м., стоимостью сумма (факт оплаты по договору участия в долевом строительстве не оспаривался ответчиком);

- фио по договору № 18-116 от дата- жилое помещение (квартиру) с проектным номером 116, количество комнат – 4, расположенное в секции 4, этаж 6, ориентировочной проектной площадью (без учета летних помещений) – 158,6 кв.м, ориентировочной проектной площадью с учетом летних помещений: с применением понижающих коэффициентов 161,1 кв.м, без применения понижающих коэффициентов 163,6 кв.м., стоимостью сумма (факт оплаты по договору участия в долевом строительстве не оспаривался ответчиком);

- фио по договору № 18-270 от дата- жилое помещение (квартиру) с проектным номером 270, количество комнат – 2, расположенное в секции 2, этаж 14, ориентировочной проектной площадью (без учета летних помещений) – 87,8 кв.м, ориентировочной проектной площадью с учетом летних помещений: с применением понижающих коэффициентов 90,55 кв.м, без применения понижающих коэффициентов 93,3 кв.м., стоимостью сумма (факт оплаты по договору участия в долевом строительстве не оспаривался ответчиком);

- фио по договору № 18-24 от дата- жилое помещение (квартиру) с проектным номером 24, количество комнат – 4, расположенное в секции 6, этаж 6, ориентировочной проектной площадью (без учета летних помещений) – 157,4 кв.м, ориентировочной проектной площадью с учетом летних помещений: с применением понижающих коэффициентов 159,9 кв.м, без применения понижающих коэффициентов 162,4 кв.м., стоимостью сумма (факт оплаты по договору участия в долевом строительстве не оспаривался ответчиком);

- фио по договору № 18-277 от дата- жилое помещение (квартиру) с проектным номером 277, количество комнат – 3, расположенное в секции 2, этаж 16, ориентировочной проектной площадью (без учета летних помещений) – 141,1 кв.м, ориентировочной проектной площадью с учетом летних помещений: с применением понижающих коэффициентов 142,9 кв.м, без применения понижающих коэффициентов 144,7 кв.м., стоимостью сумма (факт оплаты по договору участия в долевом строительстве не оспаривался ответчиком);

- фио по договору № 18-269-271 от дата- жилое помещение (квартира) с проектным номером 269, количество комнат – 3, расположенное в секции 2, этаж 14, ориентировочной проектной площадью (без учета летних помещений) – 141,1 кв.м, ориентировочной проектной площадью с учетом летних помещений: с применением понижающих коэффициентов 142,9 кв.м, без применения понижающих коэффициентов 144,7 кв.м.; и жилое помещение (квартира) с проектным номером 271, количество комнат – 1, расположенное в секции 2, этаж 14, ориентировочной проектной площадью (без учета летних помещений) – 61,1 кв.м, ориентировочной проектной площадью с учетом летних помещений: с применением понижающих коэффициентов 64,75 кв.м, без применения понижающих коэффициентов 68,4 кв.м.; стоимостью сумма (факт оплаты по договору участия в долевом строительстве не оспаривался ответчиком);

- фио по договору № 18-165 от дата- жилое помещение (квартиру) с проектным номером 165, количество комнат – 2, расположенное в секции 3, этаж 3, ориентировочной проектной площадью (без учета летних помещений) – 87,8 кв.м, ориентировочной проектной площадью с учетом летних помещений: с применением понижающих коэффициентов 90,55 кв.м, без применения понижающих коэффициентов 93,3 кв.м., стоимостью сумма (факт оплаты по договору участия в долевом строительстве не оспаривался ответчиком);

 - фио по договору № 18-330 от дата - жилое помещение (квартиру) с проектным номером 330, количество комнат – 4, расположенное в секции 1, этаж 9, ориентировочной проектной площадью (без учета летних помещений) – 157,4 кв.м, ориентировочной проектной площадью с учетом летних помещений: с применением понижающих коэффициентов 159,9 кв.м, без применения понижающих коэффициентов 162,4 кв.м., стоимостью сумма (факт оплаты по договору участия в долевом строительстве не оспаривался ответчиком);

- фио по договору № 18-315 от дата- жилое помещение (квартиру) с проектным номером 315, количество комнат – 1, расположенное в секции 1, этаж 5, ориентировочной проектной площадью (без учета летних помещений) – 61,1 кв.м, ориентировочной проектной площадью с учетом летних помещений: с применением понижающих коэффициентов 64,75 кв.м, без применения понижающих коэффициентов 68,4 кв.м., стоимостью сумма (факт оплаты по договору участия в долевом строительстве не оспаривался ответчиком);

- фио по договору № 18-148 от дата- жилое помещение (квартиру) с проектным номером 148, количество комнат – 4, расположенное в секции 4, этаж 14, ориентировочной проектной площадью (без учета летних помещений) – 158,6 кв.м, ориентировочной проектной площадью с учетом летних помещений: с применением понижающих коэффициентов 161,1 кв.м, без применения понижающих коэффициентов 163,6 кв.м., стоимостью сумма (факт оплаты по договору участия в долевом строительстве не оспаривался ответчиком);

- фио по договору № 18-275-279 от дата- жилое помещение (квартира) с проектным номером 275, количество комнат – 1, расположенное в секции 2, этаж 15, ориентировочной проектной площадью (без учета летних помещений) – 61,1 кв.м, ориентировочной проектной площадью с учетом летних помещений: с применением понижающих коэффициентов 64,75 кв.м, без применения понижающих коэффициентов 68,4 кв.м.; и жилое помещение (квартира) с проектным номером 279, количество комнат – 1, расположенное в секции 2, этаж 16, ориентировочной проектной площадью (без учета летних помещений) – 61,1 кв.м, ориентировочной проектной площадью с учетом летних помещений: с применением понижающих коэффициентов 64,75 кв.м, без применения понижающих коэффициентов 68,4 кв.м., стоимостью сумма (факт оплаты по договору участия в долевом строительстве не оспаривался ответчиком);

- фио по договору № 18-245 от дата- жилое помещение (квартиру) с проектным номером 245, количество комнат – 3, расположенное в секции 2, этаж 8, ориентировочной проектной площадью (без учета летних помещений) – 141,1 кв.м, ориентировочной проектной площадью с учетом летних помещений: с применением понижающих коэффициентов 142,9 кв.м, без применения понижающих коэффициентов 144,7 кв.м., стоимостью сумма (факт оплаты по договору участия в долевом строительстве не оспаривался ответчиком);

- фио по договору № 18-10 от дата- жилое помещение (квартиру) с проектным номером 165, количество комнат – 2, расположенное в секции 6, этаж 3, ориентировочной проектной площадью (без учета летних помещений) – 87,8 кв.м, ориентировочной проектной площадью с учетом летних помещений: с применением понижающих коэффициентов 90,55 кв.м, без применения понижающих коэффициентов 93,3 кв.м., стоимостью сумма (факт оплаты по договору участия в долевом строительстве не оспаривался ответчиком);

- фио по договору № 18-30 от дата- жилое помещение (квартиру) с проектным номером 30, количество комнат – 2, расположенное в секции 6, этаж 8, ориентировочной проектной площадью (без учета летних помещений) – 87,8 кв.м, ориентировочной проектной площадью с учетом летних помещений: с применением понижающих коэффициентов 90,55 кв.м, без применения понижающих коэффициентов 93,3 кв.м., стоимостью сумма (факт оплаты по договору участия в долевом строительстве не оспаривался ответчиком);

- фио по договору № 18-146 от дата- жилое помещение (квартиру) с проектным номером 146, количество комнат – 2, расположенное в секции 4, этаж 14, ориентировочной проектной площадью (без учета летних помещений) – 87,8 кв.м, ориентировочной проектной площадью с учетом летних помещений: с применением понижающих коэффициентов 90,55 кв.м, без применения понижающих коэффициентов 93,3 кв.м., стоимостью сумма (факт оплаты по договору участия в долевом строительстве не оспаривался ответчиком);

- фио по договору № 18-314 от дата- жилое помещение (квартиру) с проектным номером 314, количество комнат – 4, расположенное в секции 1, этаж 5, ориентировочной проектной площадью (без учета летних помещений) – 157,4 кв.м, ориентировочной проектной площадью с учетом летних помещений: с применением понижающих коэффициентов 159,9 кв.м, без применения понижающих коэффициентов 162,4 кв.м., стоимостью сумма (факт оплаты по договору участия в долевом строительстве не оспаривался ответчиком);

- фио по договору № 18-106 от дата- жилое помещение (квартиру) с проектным номером 106, количество комнат – 2, расположенное в секции 4, этаж 4, ориентировочной проектной площадью (без учета летних помещений) – 87,8 кв.м, ориентировочной проектной площадью с учетом летних помещений: с применением понижающих коэффициентов 90,55 кв.м, без применения понижающих коэффициентов 93,3 кв.м., стоимостью сумма (факт оплаты по договору участия в долевом строительстве не оспаривался ответчиком);

- фио по договору № 18-281 от дата- жилое помещение (квартиру) с проектным номером 281, количество комнат – 3, расположенное в секции 2, этаж 17, ориентировочной проектной площадью (без учета летних помещений) – 141,1 кв.м, ориентировочной проектной площадью с учетом летних помещений: с применением понижающих коэффициентов 142,9 кв.м, без применения понижающих коэффициентов 144,7 кв.м., стоимостью сумма (факт оплаты по договору участия в долевом строительстве не оспаривался ответчиком);

- фио по договору № 18-286 от дата- жилое помещение (квартиру) с проектным номером 286, количество комнат – 2, расположенное в секции 2, этаж 18, ориентировочной проектной площадью (без учета летних помещений) – 87,8 кв.м, ориентировочной проектной площадью с учетом летних помещений: с применением понижающих коэффициентов 90,55 кв.м, без применения понижающих коэффициентов 93,3 кв.м., стоимостью сумма (факт оплаты по договору участия в долевом строительстве не оспаривался ответчиком);

- фио по договору № 18-38 от дата- жилое помещение (квартиру) с проектным номером 38, количество комнат – 2, расположенное в секции 6, этаж 10, ориентировочной проектной площадью (без учета летних помещений) – 87,8 кв.м, ориентировочной проектной площадью с учетом летних помещений: с применением понижающих коэффициентов 90,55 кв.м, без применения понижающих коэффициентов 93,3 кв.м., стоимостью сумма (факт оплаты по договору участия в долевом строительстве не оспаривался ответчиком);

- фио, фио, фио, фиоШ. по договору № 18-368-369 от дата - жилое помещение (квартиру) с проектным номером 368, количество комнат – 2, расположенное в секции 1, этаж 18, ориентировочной проектной площадью (без учета летних помещений) – 87,8 кв.м, ориентировочной проектной площадью с учетом летних помещений: с применением понижающих коэффициентов 90,55 кв.м, без применения понижающих коэффициентов 93,3 кв.м.; и жилое помещение (квартиру) с проектным номером 369, количество комнат – 3, расположенное в секции 1, этаж 18, ориентировочной проектной площадью (без учета летних помещений) – 136,1 кв.м, ориентировочной проектной площадью с учетом летних помещений: с применением понижающих коэффициентов 149,1 кв.м, без применения понижающих коэффициентов 93,3 кв.м., стоимостью сумма (факт оплаты по договору участия в долевом строительстве не оспаривался ответчиком); доли участников в праве общей долевой собственности распределяются следующим образом: фио – 2/10 доли в праве, фио – 1/10 доли в праве, фио – 3/10 доли в праве, фио – 4/10 доли в праве.

Также фио, фио, фио, фио по договору № ДУДС-18/325/16 от дата - жилое помещение (квартиру) с проектным номером 325, количество комнат – 3, расположенное в секции 1, этаж 7, ориентировочной проектной площадью 149,10 кв.м., в том числе общей площадью 136,10 кв.м, площадью летних и иных помещений с понижающим коэффициентом 13,00 кв.м., стоимостью сумма (факт оплаты по договору участия в долевом строительстве не оспаривался ответчиком); доли участников в праве общей долевой собственности распределяются следующим образом: фио – ¼ доли в праве, фио – ¼ доли в праве, фио – ¼ доли в праве, фио – ¼ доли в праве;

- фио по договору № ДУДС-18/49/17 от дата- жилое помещение (квартиру) с проектным номером 49, количество комнат – 2, расположенное в секции 5, этаж 1, общей площадью объекта 90,55 кв.м., в том числе общей площадью жилых помещений 87,8 кв.м, площадью летних помещений с понижающим коэффициентом 2,75 кв.м., стоимостью сумма (факт оплаты по договору участия в долевом строительстве не оспаривался ответчиком).

Определением Арбитражного суда адрес от дата по делу № А40-216247/16-178-220Б в отношении наименование организации введена процедура наблюдения.

Решением Арбитражного суда адрес от дата по делу № А40-216247/16-178-220Б наименование организации признано несостоятельным (банкротом), в отношении ответчика открыто конкурсное производство сроком на 6 месяцев.

Согласно отчету № 0049-НС-18 наименование организации, составленному по результатам визуального обследования многоквартирного жилого дома в стадии незавершенного строительства, все представленные на экспертизу помещения существуют в натуре в строящемся жилом доме (корпус 18) по адресу: адрес, кварталы 1-2 Давыдково. Жилые помещения (квартиры) структурно обособлены как отдельные изолированные помещения, обладают характеристиками, свойственными объекту долевого строительства – жилое помещение (квартира).

Степень готовности квартир в процентах, расположенных в строящемся жилом доме по адресу: адрес, кварталы 1-2 Давыдково, составляет:

1) секция 6, этаж 3, проектный номер жилого помещения (квартиры) 10 ~ 56,17%,

2) секция 6, этаж 6, проектный номер жилого помещения (квартиры) 22~55,21%,

3) секция 6, этаж 6, проектный номер жилого помещения (квартиры) 24 ~ 54,40%,

4) секция 6, этаж 8, проектный номер жилого помещения (квартиры) 30 ~ 58,13%,

5) секция 5, этаж 1, проектный номер жилого помещения (квартиры) 49 ~ 51,64%,

6) секция 4, этаж 2, проектный номер жилого помещения (квартиры) 98 ~ 50,19%,

7) секция 4, этаж 4, проектный номер жилого помещения (квартиры) 106 ~ 47,49%,

8) секция 4, этаж 6, проектный номер жилого помещения (квартиры) 115 ~ 51,50%,

9) секция 4, этаж 6, проектный номер жилого помещения (квартиры) 116 ~ 51,50%,

10) секция 4, этаж 7, проектный номер жилого помещения (квартиры) 118 ~ 52,95%,

11) секция 4, этаж 8, проектный номер жилого помещения (квартиры) 122 ~ 51,64%,

12) секция 4, этаж 14, проектный номер жилого помещения (квартиры) 146 ~ 48,73%,

13) секция 4, этаж 14, проектный номер жилого помещения (квартиры) 148 ~ 53,23%,

14) секция 3, этаж 3, проектный номер жилого помещения (квартиры) 165 ~ 51,42%,

15) секция 3, этаж 4, проектный номер жилого помещения (квартиры) 169 ~ 51,42%,

16) секция 3, этаж 6, проектный номер жилого помещения (квартиры) 177 ~ 51,50%,

17) секция 2, этаж 8, проектный номер жилого помещения (квартиры) 245 ~ 54,41%,

18) секция 2, этаж 13, проектный номер жилого помещения (квартиры) 265 ~ 48,28%,

19) секция 2, этаж 13, проектный номер жилого помещения (квартиры) 266 ~ 48,57%,

20) секция 2, этаж 14, проектный номер жилого помещения (квартиры) 269 ~ 53,78%,

21) секция 2, этаж 14, проектный номер жилого помещения (квартиры) 270 ~ 51,64%,

22) секция 2, этаж 14, проектный номер жилого помещения (квартиры) 271 ~ 54,22%,

23) секция 2, этаж 15, проектный номер жилого помещения (квартиры) 275 ~ 54,22%,

24) секция 2, этаж 16, проектный номер жилого помещения (квартиры) 277 ~ 52,90%,

25) секция 2, этаж 16, проектный номер жилого помещения (квартиры) 279 ~ 54,22%,

26) секция 2, этаж 17, проектный номер жилого помещения (квартиры) 281 ~ 48,28%,

27) секция 2, этаж 17, проектный номер жилого помещения (квартиры) 282 ~ 51,64%,

28) секция 2, этаж 18, проектный номер жилого помещения (квартиры) 286 ~ 48,65%,

29) секция 1, этаж 5, проектный номер жилого помещения (квартиры) 314 ~ 54,41%,

30) секция 1, этаж 5, проектный номер жилого помещения (квартиры) 315 ~ 54,41%,

31) секция 1, этаж 7, проектный номер жилого помещения (квартиры) 325 ~ 54,41%,

32) секция 1, этаж 9, проектный номер жилого помещения (квартиры) 330 ~ 54,41%,

33) секция 1, этаж 15, проектный номер жилого помещения (квартиры) 354 ~ 57,01%,

34) секция 1, этаж 18, проектный номер жилого помещения (квартиры) 368 ~ 48,57%,

35) секция 1, этаж 18, проектный номер жилого помещения (квартиры) 369 ~48,57%.

Как следует из ответа Комитета государственного строительного надзора адрес от дата, застройщиком через портал государственных услуг адрес в Комитет дата подано заявление о продлении разрешения на строительство по объекту «3-й жилой комплекс» до дата. На указанном объекте по состоянию на дата ведутся работы по устройству наружных ограждающих конструкций стен на уровне 14-16 этажей, устройству кровли 1-й, 2-й секции, прокладке наружных инженерных сетей водостока и канализации. К устройству фасадов, внутренних инженерных систем и прокладке наружных инженерных сетей (теплосети, водопровода, электрокабеля) и благоустройству территории не приступали.

Отказывая в удовлетворении заявленных требований, суд первой инстанции, руководствовался положениями ст.ст.3, 8, 11 ГК РФ, разъяснениями Верховного Суда Российской Федерации и исходил из того, что спор с истцами в отношении недвижимого имущества отсутствует, право истцов на получение квартир в собственность после ввода дома в эксплуатацию не оспаривается; строительные работы на момент рассмотрения дела не прекращены, консервация объекта не производилась.

С указанными выводами судебная коллегия согласиться не может и считает, что решение суда, как постановленное с нарушением норм материального права, подлежит отмене, исходя из следующего.

Согласно пункту 1 статьи 218 Гражданского кодекса Российской Федерации право собственности на новую вещь, изготовленную или созданную лицом для себя с соблюдением закона и иных правовых актов, приобретается этим лицом.

Пункт 1 статьи 130 Гражданского кодекса Российской Федерации предусматривает, что к недвижимым вещам (недвижимое имущество, недвижимость) относятся земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землей, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершенного строительства.

Согласно пункту 30 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации N 10, Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 22 от дата "О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав", в соответствии со статьей 130 Гражданского кодекса Российской Федерации объекты незавершенного строительства отнесены законом к недвижимому имуществу.

Статьей 40 действующего Федерального закона от дата N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости" также прямо предусмотрена регистрация права на объекты незавершенного строительства.

При этом законом не установлено запрета или иных ограничений на право иметь в собственности обособленное и обладающее индивидуальными признаками помещение в таких объектах.

В соответствии с частью 1 статьи 9 Гражданского кодекса Российской Федерации граждане и юридические лица по своему усмотрению осуществляют принадлежащие им гражданские права, при этом пределы осуществления гражданских прав определены в статье 10 Гражданского кодекса Российской Федерации, а способы защиты - в статье 12 Гражданского кодекса Российской Федерации, в которой в качестве одного из способов судебной защиты нарушенного права закреплено признание права.

По смыслу статей 11, 12 Гражданского кодекса Российской Федерации в их совокупности, прерогатива в определении способа защиты нарушенного права принадлежит исключительно лицу, обратившемуся в суд за такой защитой, то есть истцу.

Согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 59 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации N 10, Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 22 от дата "О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав", если иное не предусмотрено законом, иск о признании права подлежит удовлетворению в случае представления истцом доказательств возникновения у него соответствующего права.

Признание права является одним из способов защиты права. При этом лицо, считающее себя собственником спорного имущества, должно доказать законность оснований возникновения права собственности на недвижимость (статья 12 Гражданского кодекса Российской Федерации).

На объект незавершенного строительства может быть признано право собственности по решению суда.

Исходя из указанного, судебная коллегия считает, что в силу статей 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации, участник долевого строительства, надлежащим образом исполнивший свои обязательства по договору путем внесения платы за квартиру в полном объеме, вправе рассчитывать на надлежащее исполнение обязательств по договору со стороны инвестора, а при неисполнении обязательства другой стороной - требовать защиты своих прав, в том числе и путем предъявления требования о признании права на долю в общей долевой собственности в не завершенном строительством объекте в виде квартиры и определении размера доли в общей долевой собственности на объект незавершенного строительства.

Суд первой инстанции не учел фактические обстоятельства по делу, в том числе то, что в установленный договорами срок квартиры истцам не переданы, возводимый многоквартирный жилой дом представляет собой незавершенный строительством объект недвижимого имущества, спорные квартиры существуют в натуре как отдельные изолированные помещения, со своими характеристиками и определенным месторасположением.

Вывод суда о том, что строительные работы на момент рассмотрения дела не прекращены, консервация объекта не производилась, ничем объективно не подтверждены.

Так о прекращении строительных работ свидетельствуют как пояснения ответчика, данные в ходе рассмотрения дела, так и скриншоты web-камеры с официального сайта ответчика, фиксирующих в режиме онлайн хода строительства, а также об этом свидетельствует прекращение дата срока действия выданного ответчику разрешения на строительство спорного жилого дома, отсутствие сведений о его продлении на момент рассмотрения дела судом первой инстанции и низкая степень СМР жилого дома.

Ссылку суда первой инстанции на письмо Мосгорстройнадзора, судебная коллегия находит несостоятельной, поскольку в письме не содержится сведений о выездной проверке на место строительства или истребовании соответствующих документов, как то предусмотрено п.1.7.2 Административного регламента исполнения Комитетом государственного строительного надзора адрес государственной функции по осуществлению государственного строительного надзора, утв. Постановлением Правительства Москвы от дата № 611-ПП.

Суд первой инстанции также не учел то обстоятельство, что ответчик по делу, решением Арбитражного суда адрес от дата признан банкротом и в отношении него открыто конкурсное производство сроком на 6 месяцев. При этом конкурсный управляющий в суде первой инстанции в поданном заявлении указала, что в связи с открытием конкурсного производства ответчик не осуществляет строительство спорного жилого дома

Суд первой инстанции указанные обстоятельства не учел и не дал им надлежащей оценки в совокупности с другими доказательствами по настоящему делу

Также судебная коллегия не может согласиться с выводом суда о том, что отсутствие постановки на кадастровый учет объекта недвижимости препятствует признанию права на длю в объекте незавершенного строительства, как не основанного на законе.

Положениями ст.58 Федерального закона от дата N 218-ФЗ права на недвижимое имущество, установленные решением суда, подлежат государственной регистрации в соответствии с настоящим Федеральным законом.

Статьей 40 Федерального закона от дата N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости" регламентированы вопросы государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав на объект незавершенного строительства. Законом не установлено запрета или иных ограничений на право иметь в собственности обособленное и обладающее индивидуальными признаками помещение в таких объектах.

При этом положения Закона не связывают регистрацию прав на объект незавершенного строительства на основании решения суда с постановкой на кадастровый учет.

Следует отметить, что Конституционный Суд Российской Федерации в определении от дата N 154-0 указал, что государственная регистрация - как формальное условие обеспечения государственной, в том числе судебной, защиты прав лица, возникающих из договорных отношений, объектом которых является недвижимое имущество, - призвана лишь удостоверить со стороны государства юридическую силу соответствующих правоустанавливающих документов. Тем самым государственная регистрация создает гарантии надлежащего выполнения сторонами обязательств и способствует упрочению и стабильности гражданского оборота в целом. Она не затрагивает самого содержания указанного гражданского права, не ограничивает свободу договоров, юридическое равенство сторон, автономию их воли и имущественную самостоятельность.

Таким образом, отсутствие объектов незавершенного строительства на кадастровом учете не препятствует реализации истцами своего права на признание за ними права собственности на объекты незавершенного строительства.

Оценивая представленный отчет № 0049-НС-18 наименование организации, суд первой инстанции указал о том, что не может принять его в качестве допустимого доказательства по делу, поскольку он составлен на основании визуального осмотра, не содержит бесспорных данных, позволяющих идентифицировать заявленные истцами квартиры с определенными индивидуальными характеристиками, соответствующими проектной документации на многоквартирный дом.

С указанным выводом суда судебная коллегия согласиться не может, поскольку представленный отчет составлен специалистом, имеющим соответствующее образование, достаточную квалификацию. Специалистом избран наиболее правильный способ исследования – путем проведения визуального смотра и сопоставления результатов осмотра с проектной документацией.

Так в отчете, составленном по результатам визуального обследования многоквартирного жилого дома в стадии незавершенного строительства, все представленные на осмотр помещения существуют в натуре в строящемся жилом доме (корпус 18) по адресу: адрес, кварталы 1-2 Давыдково; жилые помещения (квартиры) структурно обособлены как отдельные изолированные помещения, обладают характеристиками, свойственными объекту долевого строительства.

Доводы ответчика о недоплате денежных средств за объекты долевого строительства фио, не могут являться основанием для отказа в иске фио, поскольку цена объектов долевого строительства (2 квартиры) по договору составляет сумма, из них сумма оплачено, что подтверждается актом от дата о частичном исполнении денежного обязательства по договору участия в долевом строительстве от дата, пописанного сторонами. Далее сторонами предусморена доплата в размере сумма до дата, которые истец фио оплатил дата, сумма – до дата, которые фио оплатил в размере сумма дата и сумма от дата., сумма – до дата, однако не успел оплатить последний платеж, поскольку в отношении ответчика наименование организации дата введена процедура наблюдения. В связи с чем, ответчик в лице конкурсного управляющего не лишен возможности взыскать с истца фио недоплату за объекты долевого строительства, либо истец вправе доплатить наименование организации.

Исходя из указанного, судебная коллегия приходит к выводу, что решение суда, как постановленное с нарушением норм материального права, подлежит отмене, а по делу, с учетом положений ч.2 ст.328 ГПК РФ должно быть вынесено новое решение об удовлетворении заявленных истцами требований о признании права собственности на долю в праве собственности в объекте незавершенного строительства.

Удовлетворяя заявленные требования, судебная коллегия исходит из того, что истцы свои обязательства по договорам долевого участия выполнили, тогда как ответчик, в нарушение положений ст.ст.309, 310 ГК РФ объекты долевого строительства истцам не передал; возводимый многоквартирный жилой дом представляет собой незавершенный строительством объект недвижимого имущества, строительство не ведется; спорные квартиры существуют в натуре как отдельные изолированные помещения, со своими характеристиками и определенным месторасположением, то есть представляют собой объекты незавершенного строительства, на которые в силу закона может быть признано право собственности с внесением соответствующих записей в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 328, 329, 330 ГПК РФ, судебная коллегия по гражданским делам Московского городского суда

ОПРЕДЕЛИЛА:

Решение Дорогомиловского районного суда адрес от дата отменить, постановить новое решение, которым

Признать за фио право собственности на долю в объекте незавершенного строительства, расположенном по адресу: адрес, кварталы 1 и 2 Давыдково, корпус 18-18А, в виде квартиры с проектным номером 169, количество комнат – 2, расположенной в секции 3 на 4 этаже, ориентировочной проектной площадью (без учета летних помещений) – 87,8 кв.м., ориентировочной проектной площадью с учетом летних помещений: с применением понижающих коэффициентов 90,55 кв.м., без применения понижающих коэффициентов 93,3 кв.м., что соответствует 933/664880 доли в праве общей долевой собственности в незавершенном строительством жилом доме.

Признать за Куюмджи фио право собственности на долю в объекте незавершенного строительства, расположенном по адресу: адрес, кварталы 1 и 2 Давыдково, корпус 18-18А, в виде квартиры с проектным номером 354, количество комнат – 4, расположенной в секции 1 на 15 этаже, ориентировочной проектной площадью (без учета летних помещений) – 157,4 кв.м, ориентировочной проектной площадью с учетом летних помещений: с применением понижающих коэффициентов 159,9 кв.м., без применения понижающих коэффициентов 162,4 кв.м., что соответствует 1624/664880 доли в праве общей долевой собственности в незавершенном строительством жилом доме.

Признать за фио право собственности на долю в объекте незавершенного строительства, расположенном по адресу: адрес, кварталы 1 и 2 Давыдково, корпус 18-18А, в виде квартиры с проектным номером 281, количество комнат – 3, расположенной в секции 2 на 17 этаже, ориентировочной проектной площадью (без учета летних помещений) – 141,1 кв.м., ориентировочной проектной площадью с учетом летних помещений: с применением понижающих коэффициентов 142,9 кв.м., без применения понижающих коэффициентов 144,7 кв.м., что соответствует 1447/664880 доли в праве общей долевой собственности в незавершенном строительством жилом доме.

Признать за фио право собственности на долю в объекте незавершенного строительства, расположенном по адресу: адрес, кварталы 1 и 2 Давыдково, корпус 18-18А, в виде квартиры с проектным номером 286, количество комнат – 2, расположенной в секции 2 на 18 этаже, ориентировочной проектной площадью (без учета летних помещений) – 87,8 кв.м., ориентировочной проектной площадью с учетом летних помещений: с применением понижающих коэффициентов 90,55 кв.м., без применения понижающих коэффициентов 93,3 кв.м., что соответствует 933/664880 доли в праве общей долевой собственности в незавершенном строительством жилом доме.

Признать за фио право собственности на долю в объекте незавершенного строительства, расположенном по адресу: адрес, кварталы 1 и 2 Давыдково, корпус 18-18А, в виде квартиры с проектным номером 146, количество комнат – 2, расположенное в секции 4 на 14 этаже, ориентировочной проектной площадью (без учета летних помещений) – 87,8 кв.м, ориентировочной проектной площадью с учетом летних помещений: с применением понижающих коэффициентов 90,55 кв.м., что соответствует 933/664880 доли в праве общей долевой собственности в незавершенном строительством жилом доме.

Признать за фио право собственности на долю в объекте незавершенного строительства, расположенном по адресу: адрес, кварталы 1 и 2 Давыдково, корпус 18-18А, в виде квартиры с проектным номером 270, количество комнат – 2, расположенной в секции 2 на 14 этаже, ориентировочной проектной площадью (без учета летних помещений) – 87,8 кв.м., ориентировочной проектной площадью с учетом летних помещений: с применением понижающих коэффициентов 90,55 кв.м., без применения понижающих коэффициентов 93,3 кв.м., что соответствует 933/664880 доли в праве общей долевой собственности в незавершенном строительством жилом доме.

Признать за фио право собственности на долю в объекте незавершенного строительства, расположенном по адресу: адрес, кварталы 1 и 2 Давыдково, корпус 18-18А, в виде квартиры с проектным номером 116, количество комнат – 4, расположенной в секции 4 на 6 этаже, ориентировочной проектной площадью (без учета летних помещений) – 158,6 кв.м., ориентировочной проектной площадью с учетом летних помещений: с применением понижающих коэффициентов 161,1 кв.м., без применения понижающих коэффициентов 163,6 кв.м., что соответствует 1636/664880 доли в праве общей долевой собственности в незавершенном строительством жилом доме.

Признать за фио право собственности на долю в объекте незавершенного строительства, расположенном по адресу: адрес, кварталы 1 и 2 Давыдково, корпус 18-18А, в виде квартиры с проектным номером 10, количество комнат – 2, расположенной в секции 6 на 3 этаже, ориентировочной проектной площадью (без учета летних помещений) – 87,8 кв.м., ориентировочной проектной площадью с учетом летних помещений: с применением понижающих коэффициентов 90,55 кв.м., без применения понижающих коэффициентов 93,3 кв.м., что соответствует 933/664880 доли в праве общей долевой собственности в незавершенном строительством жилом доме.

Признать за фио право собственности на долю в объекте незавершенного строительства, расположенном по адресу: адрес, кварталы 1 и 2 Давыдково, корпус 18-18А, в виде квартиры с проектным номером 115, количество комнат – 1, расположенной в секции 4 на 6 этаже, ориентировочной проектной площадью (без учета летних помещений) – 61,1 кв.м., ориентировочной проектной площадью с учетом летних помещений: с применением понижающих коэффициентов 64,75 кв.м., без применения понижающих коэффициентов 68,4 кв.м., что соответствует 684/664880 доли в праве общей долевой собственности в незавершенном строительством жилом доме.

Признать за фио право собственности на долю в объекте незавершенного строительства, расположенном по адресу: адрес, кварталы 1 и 2 Давыдково, корпус 18-18А, в виде квартиры с проектным номером 265, количество комнат – 3, расположенной в секции 2 на 13 этаже, ориентировочной проектной площадью (без учета летних помещений) – 141,1 кв.м., ориентировочной проектной площадью с учетом летних помещений: с применением понижающих коэффициентов 142,9 кв.м., без применения понижающих коэффициентов 144,7 кв.м., что соответствует 1447/664880 доли в праве общей долевой собственности в незавершенном строительством жилом доме.

Признать за фио Илдусовной право собственности на долю в объекте незавершенного строительства, расположенном по адресу: адрес, кварталы 1 и 2 Давыдково, корпус 18-18А, в виде квартиры с проектным номером 22, количество комнат – 2, расположенной в секции 6, этаж 6, ориентировочной проектной площадью (без учета летних помещений) – 87,8 кв.м., ориентировочной проектной площадью с учетом летних помещений: с применением понижающих коэффициентов 90,55 кв.м., без применения понижающих коэффициентов 93,3 кв.м., что соответствует 933/664880 доли в праве общей долевой собственности в незавершенном строительством жилом доме.

Признать за фио право собственности на долю в объекте незавершенного строительства, расположенном по адресу: адрес, кварталы 1 и 2 Давыдково, корпус 18-18А, в виде квартиры с проектным номером 245, количество комнат – 3, расположенной в секции 2 на 8 этаже, ориентировочной проектной площадью (без учета летних помещений) – 141,1 кв.м., ориентировочной проектной площадью с учетом летних помещений: с применением понижающих коэффициентов 142,9 кв.м., без применения понижающих коэффициентов 144,7 кв.м., что соответствует 1447/664880 доли в праве общей долевой собственности в незавершенном строительством жилом доме.

Признать за фио право собственности на долю в объекте незавершенного строительства, расположенном по адресу: адрес, кварталы 1 и 2 Давыдково, корпус 18-18А, в виде квартиры с проектным номером 275, количество комнат – 1, расположенной в секции 2 на 15 этаже, ориентировочной проектной площадью (без учета летних помещений) – 61,1 кв.м, ориентировочной проектной площадью с учетом летних помещений: с применением понижающих коэффициентов 64,75 кв.м., без применения понижающих коэффициентов 68,4 кв.м., что соответствует 684/664880 доли в праве общей долевой собственности в незавершенном строительством жилом доме.

Признать за фио право собственности на долю в объекте незавершенного строительства, расположенном по адресу: адрес, кварталы 1 и 2 Давыдково, корпус 18-18А, в виде квартиры с проектным номером 279, количество комнат – 1, расположенной в секции 2 на 16 этаже, ориентировочной проектной площадью (без учета летних помещений) – 61,1 кв.м., ориентировочной проектной площадью с учетом летних помещений: с применением понижающих коэффициентов 64,75 кв.м., без применения понижающих коэффициентов 68,4 кв.м., что соответствует 684/664880 доли в праве общей долевой собственности в незавершенном строительством жилом доме.

Признать за фио право собственности на долю в объекте незавершенного строительства, расположенном по адресу: адрес, кварталы 1 и 2 Давыдково, корпус 18-18А, в виде квартиры с проектным номером 148, количество комнат – 4, расположенной в секции 4 на 14 этаже, ориентировочной проектной площадью (без учета летних помещений) – 158,6 кв.м., ориентировочной проектной площадью с учетом летних помещений: с применением понижающих коэффициентов 161,1 кв.м., без применения понижающих коэффициентов 163,6 кв.м., что соответствует 1636/664880 доли в праве общей долевой собственности в незавершенном строительством жилом доме.

Признать за фио право собственности на долю в объекте незавершенного строительства, расположенном по адресу: адрес, кварталы 1 и 2 Давыдково, корпус 18-18А, в виде квартиры с проектным номером 177, количество комнат – 2, расположенной в секции 3 на 6 этаже, ориентировочной проектной площадью (без учета летних помещений) – 87,8 кв.м., ориентировочной проектной площадью с учетом летних помещений: с применением понижающих коэффициентов 90,55 кв.м., без применения понижающих коэффициентов 93,3 кв.м., что соответствует 933/664880 доли в праве общей долевой собственности в незавершенном строительством жилом доме.

Признать за фио право собственности на долю в объекте незавершенного строительства, расположенном по адресу: адрес, кварталы 1 и 2 Давыдково, корпус 18-18А, в виде квартиры с проектным номером 118, количество комнат – 2, расположенной в секции 4 на 7 этаже, ориентировочной проектной площадью (без учета летних помещений) – 87,8 кв.м., ориентировочной проектной площадью с учетом летних помещений: с применением понижающих коэффициентов 90,55 кв.м., без применения понижающих коэффициентов 93,3 кв.м., что соответствует 933/664880 доли в праве общей долевой собственности в незавершенном строительством жилом доме.

Признать за фио право собственности на долю в объекте незавершенного строительства, расположенном по адресу: адрес, кварталы 1 и 2 Давыдково, корпус 18-18А, в виде квартиры с проектным номером 122, количество комнат – 2, расположенной в секции 4 на 8 этаже, ориентировочной проектной площадью (без учета летних помещений) – 87,8 кв.м., ориентировочной проектной площадью с учетом летних помещений: с применением понижающих коэффициентов 90,55 кв.м., без применения понижающих коэффициентов 93,3 кв.м., что соответствует 933/664880 доли в праве общей долевой собственности в незавершенном строительством жилом доме.

Признать за фио право собственности на долю в объекте незавершенного строительства, расположенном по адресу: адрес, кварталы 1 и 2 Давыдково, корпус 18-18А, в виде квартиры с проектным номером 98, количество комнат – 2, расположенной в секции 4 на 2 этаже, ориентировочной проектной площадью (без учета летних помещений) – 87,8 кв.м., ориентировочной проектной площадью с учетом летних помещений: с применением понижающих коэффициентов 90,55 кв.м., без применения понижающих коэффициентов 93,3 кв.м., что соответствует 933/664880 доли в праве общей долевой собственности в незавершенном строительством жилом доме.

Признать за фио право собственности на долю в объекте незавершенного строительства, расположенном по адресу: адрес, кварталы 1 и 2 Давыдково, корпус 18-18А, в виде квартиры с проектным номером 24, количество комнат – 4, расположенной в секции 6 на 6 этаже, ориентировочной проектной площадью (без учета летних помещений) – 157,4 кв.м., ориентировочной проектной площадью с учетом летних помещений: с применением понижающих коэффициентов 159,9 кв.м., без применения понижающих коэффициентов 162,4 кв.м., что соответствует 1624/664880 доли в праве общей долевой собственности в незавершенном строительством жилом доме.

Признать за фио право собственности на долю в объекте незавершенного строительства, расположенном по адресу: адрес, кварталы 1 и 2 Давыдково, корпус 18-18А, в виде квартиры с проектным номером 266, количество комнат – 2, расположенной в секции 2 на 13 этаже, ориентировочной проектной площадью (без учета летних помещений) – 87,8 кв.м, ориентировочной проектной площадью с учетом летних помещений: с применением понижающих коэффициентов 90,55 кв.м., без применения понижающих коэффициентов 93,3 кв.м., что соответствует 933/664880 доли в праве общей долевой собственности в незавершенном строительством жилом доме.

Признать за фио право собственности на долю в объекте незавершенного строительства, расположенном по адресу: адрес, кварталы 1 и 2 Давыдково, корпус 18-18А, в виде квартиры с проектным номером 315, количество комнат – 1, расположенной в секции 1 на 5 этаже, ориентировочной проектной площадью (без учета летних помещений) – 61,1 кв.м., ориентировочной проектной площадью с учетом летних помещений: с применением понижающих коэффициентов 64,75 кв.м., без применения понижающих коэффициентов 68,4 кв.м., что соответствует 684/664880 доли в праве общей долевой собственности в незавершенном строительством жилом доме.

Признать за фио право собственности на долю в объекте незавершенного строительства, расположенном по адресу: адрес, кварталы 1 и 2 Давыдково, корпус 18-18А, в виде квартиры с проектным номером 314, количество комнат – 4, расположенной в секции 1 на 5 этаже, ориентировочной проектной площадью (без учета летних помещений) – 157,4 кв.м., ориентировочной проектной площадью с учетом летних помещений: с применением понижающих коэффициентов 159,9 кв.м, без применения понижающих коэффициентов 162,4 кв.м., что соответствует 1624/664880 доли в праве общей долевой собственности в незавершенном строительством жилом доме.

Признать за фио право собственности на долю в объекте незавершенного строительства, расположенном по адресу: адрес, кварталы 1 и 2 Давыдково, корпус 18-18А, в виде квартиры с проектным номером 269, количество комнат – 3, расположенной в секции 2 на 14 этаже, ориентировочной проектной площадью (без учета летних помещений) – 141,1 кв.м., ориентировочной проектной площадью с учетом летних помещений: с применением понижающих коэффициентов 142,9 кв.м., без применения понижающих коэффициентов 144,7 кв.м., что соответствует 1447/664880 доли в праве общей долевой собственности в незавершенном строительством жилом доме,

- и в виде квартиры с проектным номером 271, количество комнат – 1, расположенной в секции 2 на 14 этаже, ориентировочной проектной площадью (без учета летних помещений) – 61,1 кв.м., ориентировочной проектной площадью с учетом летних помещений: с применением понижающих коэффициентов 64,75 кв.м, без применения понижающих коэффициентов 68,4 кв.м., что соответствует 684/664880 доли в праве общей долевой собственности в незавершенном строительством жилом доме.

Признать за фио право собственности на долю в объекте незавершенного строительства, расположенном по адресу: адрес, кварталы 1 и 2 Давыдково, корпус 18-18А, в виде квартиры с проектным номером 165, количество комнат – 2, расположенной в секции 3 на 3 этаже, ориентировочной проектной площадью (без учета летних помещений) – 87,8 кв.м., ориентировочной проектной площадью с учетом летних помещений: с применением понижающих коэффициентов 90,55 кв.м, без применения понижающих коэффициентов 93,3 кв.м., что соответствует 933/664880 доли в праве общей долевой собственности в незавершенном строительством жилом доме.

Признать за фио фио право собственности на долю в объекте незавершенного строительства, расположенном по адресу: адрес, кварталы 1 и 2 Давыдково, корпус 18-18А, в виде квартиры с проектным номером 106, количество комнат – 2, расположенной в секции 4 на 4 этаже, ориентировочной проектной площадью (без учета летних помещений) – 87,8 кв.м., ориентировочной проектной площадью с учетом летних помещений: с применением понижающих коэффициентов 90,55 кв.м, без применения понижающих коэффициентов 93,3 кв.м., что соответствует 933/664880 доли в праве общей долевой собственности в незавершенном строительством жилом доме.

Признать за фио право собственности на долю в объекте незавершенного строительства, расположенном по адресу: адрес, кварталы 1 и 2 Давыдково, корпус 18-18А, в виде квартиры с проектным номером 330, количество комнат – 4, расположенной в секции 1 на 9 этаже, ориентировочной проектной площадью (без учета летних помещений) – 157,4 кв.м., ориентировочной проектной площадью с учетом летних помещений: с применением понижающих коэффициентов 159,9 кв.м., без применения понижающих коэффициентов 162,4 кв.м., что соответствует 1624/664880 доли в праве общей долевой собственности в незавершенном строительством жилом доме.

Признать за фио право собственности на долю в объекте незавершенного строительства, расположенном по адресу: адрес, кварталы 1 и 2 Давыдково, корпус 18-18А, в виде квартиры с проектным номером 38, количество комнат – 2, расположенной в секции 6 на 10 этаже, ориентировочной проектной площадью (без учета летних помещений) – 87,8 кв.м., ориентировочной проектной площадью с учетом летних помещений: с применением понижающих коэффициентов 90,55 кв.м., без применения понижающих коэффициентов 93,3 кв.м., что соответствует 933/664880 доли в праве общей долевой собственности в незавершенном строительством жилом доме.

Признать за Шамешевым фио право собственности на долю в объекте незавершенного строительства, расположенном по адресу: адрес, кварталы 1 и 2 Давыдково, корпус 18-18А, в виде квартиры с проектным номером 282, количество комнат – 2, расположенной в секции 2 на 17 этаже, ориентировочной проектной площадью (без учета летних помещений) – 87,8 кв.м., ориентировочной проектной площадью с учетом летних помещений: с применением понижающих коэффициентов 90,55 кв.м., без применения понижающих коэффициентов 93,3 кв.м., что соответствует 933/664880 доли в праве общей долевой собственности в незавершенном строительством жилом доме.

Признать за фио право собственности на долю в объекте незавершенного строительства, расположенном по адресу: адрес, кварталы 1 и 2 Давыдково, корпус 18-18А, в виде квартиры с проектным номером 368, количество комнат – 2, расположенной в секции 1 на 18 этаже, ориентировочной проектной площадью (без учета летних помещений) – 87,8 кв.м., ориентировочной проектной площадью с учетом летних помещений: с применением понижающих коэффициентов 90,55 кв.м., без применения понижающих коэффициентов 93,3 кв.м., что соответствует 1866/6648800 доли в праве общей долевой собственности в незавершенном строительством жилом доме;

- в виде квартиры с проектным номером 369, количество комнат – 3, расположенной в секции 1 на 18 этаже, ориентировочной проектной площадью (без учета летних помещений) – 136,1 кв.м., ориентировочной проектной площадью с учетом летних помещений без применения понижающих коэффициентов 149,1 кв.м., что соответствует 2982/6648800 доли в праве общей долевой собственности в незавершенном строительством жилом доме,

- и в виде квартиры с проектным номером 325, количество комнат – 3, расположенной в секции 1 на 7 этаже, ориентировочной проектной площадью (без учета летних помещений) – 149,1 кв.м., общей площадью объекта 136,10 кв.м., площадь летних и иных помещений с понижающим коэффициентом 13,00 кв.м., что соответствует 37275/66488000 доли в праве общей долевой собственности в незавершенном строительством жилом доме.

Признать за фио право собственности на доли в объекте незавершенного строительства, расположенном по адресу: адрес, кварталы 1 и 2 Давыдково, корпус 18-18А, в виде квартиры с проектным номером 368, количество комнат – 2, расположенной в секции 1 на 18 этаже, ориентировочной проектной площадью (без учета летних помещений) – 87,8 кв.м., ориентировочной проектной площадью с учетом летних помещений: с применением понижающих коэффициентов 90,55 кв.м., без применения понижающих коэффициентов 93,3 кв.м., что соответствует 933/6648800 доли в праве общей долевой собственности в незавершенном строительством жилом доме;

- в виде квартиры с проектным номером 369, количество комнат – 3, расположенной в секции 1 на 18 этаже, ориентировочной проектной площадью (без учета летних помещений) – 136,1 кв.м., ориентировочной проектной площадью с учетом летних помещений без применения понижающих коэффициентов 149,1 кв.м., что соответствует 1491/6648800 доли в праве общей долевой собственности в незавершенном строительством жилом доме,

- и в виде квартиры с проектным номером 325, количество комнат – 3, расположенной в секции 1 на 7 этаже, ориентировочной проектной площадью (без учета летних помещений) – 149,1 кв.м., общей площадью объекта 136,10 кв.м., площадь летних и иных помещений с понижающим коэффициентом 13,00 кв.м., что соответствует 37275/66488000 доли в праве общей долевой собственности в незавершенном строительством жилом доме.

Признать за фио право собственности на доли в объекте незавершенного строительства, расположенном по адресу: адрес, кварталы 1 и 2 Давыдково, корпус 18-18А, в виде квартиры с проектным номером 368, количество комнат – 2, расположенной в секции 1 на 18 этаже, ориентировочной проектной площадью (без учета летних помещений) – 87,8 кв.м., ориентировочной проектной площадью с учетом летних помещений: с применением понижающих коэффициентов 90,55 кв.м., без применения понижающих коэффициентов 93,3 кв.м., что соответствует 2799/6648800 доли в праве общей долевой собственности в незавершенном строительством жилом доме;

- в виде квартиры с проектным номером 369, количество комнат – 3, расположенной в секции 1 на 18 этаже, ориентировочной проектной площадью (без учета летних помещений) – 136,1 кв.м., ориентировочной проектной площадью с учетом летних помещений без применения понижающих коэффициентов 149,1 кв.м., что соответствует 4473/6648800 доли в праве общей долевой собственности в незавершенном строительством жилом доме,

- и в виде квартиры с проектным номером 325, количество комнат – 3, расположенной в секции 1 на 7 этаже, ориентировочной проектной площадью (без учета летних помещений) – 149,1 кв.м., общей площадью объекта 136,10 кв.м., площадь летних и иных помещений с понижающим коэффициентом 13,00 кв.м., что соответствует 37275/66488000 доли в праве общей долевой собственности в незавершенном строительством жилом доме.

Признать за Нуреевой фио право собственности на доли в объекте незавершенного строительства, расположенном по адресу: адрес, кварталы 1 и 2 Давыдково, корпус 18-18А, в виде квартиры с проектным номером 368, количество комнат – 2, расположенной в секции 1 на 18 этаже, ориентировочной проектной площадью (без учета летних помещений) – 87,8 кв.м., ориентировочной проектной площадью с учетом летних помещений: с применением понижающих коэффициентов 90,55 кв.м., без применения понижающих коэффициентов 93,3 кв.м., что соответствует 3732/6648800 доли в праве общей долевой собственности в незавершенном строительством жилом доме;

- в виде квартиры с проектным номером 369, количество комнат – 3, расположенной в секции 1 на 18 этаже, ориентировочной проектной площадью (без учета летних помещений) – 136,1 кв.м, ориентировочной проектной площадью с учетом летних помещений без применения понижающих коэффициентов 149,1 кв.м., что соответствует 5964/6648800 доли в праве общей долевой собственности в незавершенном строительством жилом доме,

- и в виде квартиры с проектным номером 325, количество комнат – 3, расположенной в секции 1 на 7 этаже, ориентировочной проектной площадью (без учета летних помещений) – 149,1 кв.м, общей площадью объекта 136,10 кв.м, площадь летних и иных помещений с понижающим коэффициентом 13,00 кв.м., что соответствует 37275/66488000 доли в праве общей долевой собственности в незавершенном строительством жилом доме.

Признать за фио право собственности на долю в объекте незавершенного строительства, расположенном по адресу: адрес, кварталы 1 и 2 Давыдково, корпус 18-18А, в виде квартиры с проектным номером 30, количество комнат – 2, расположенной в секции 6 на 8 этаже, ориентировочной проектной площадью (без учета летних помещений) – 87,8 кв.м., ориентировочной проектной площадью с учетом летних помещений: с применением понижающих коэффициентов 90,55 кв.м., без применения понижающих коэффициентов 93,3 кв.м., что соответствует 933/664880 доли в праве общей долевой собственности в незавершенном строительством жилом доме.

Признать за фио право собственности на долю в объекте незавершенного строительства, расположенном по адресу: адрес, кварталы 1 и 2 Давыдково, корпус 18-18А, в виде квартиры с проектным номером 277, количество комнат – 3, расположенной в секции 2 на 16 этаже, ориентировочной проектной площадью (без учета летних помещений) – 141,1 кв.м., ориентировочной проектной площадью с учетом летних помещений: с применением понижающих коэффициентов 142,9 кв.м., без применения понижающих коэффициентов 144,7 кв.м., что соответствует 1447/664880 доли в праве общей долевой собственности в незавершенном строительством жилом доме.

Признать за фио право собственности на долю в объекте незавершенного строительства, расположенном по адресу: адрес, кварталы 1 и 2 Давыдково, корпус 18-18А, в виде квартиры с проектным номером 49, количество комнат – 2, расположенной в секции 5 на 1 этаже, ориентировочной проектной площадью (без учета летних помещений) – 87,8 кв.м., ориентировочной проектной площадью с учетом летних помещений: с применением понижающих коэффициентов 90,55 кв.м., без применения понижающих коэффициентов 93,3 кв.м., что соответствует 933/664880 доли в праве общей долевой собственности в незавершенном строительством жилом доме.

Председательствующий

Судьи