Судебный акт #1 (Решение) по делу № 2-1029/2022 (2-5181/2021;) ~ М-3732/2021 от 09.11.2021

2-1029/2022

18RS0004-01-2021-007407-91

    ЗАОЧНОЕ РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

16 февраля 2022 года                                         г. Ижевск УР

Индустриальный районный суд города Ижевска в составе

судьи Кочеткова Д.В.

при секретаре Зиминой Н.А.

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Балобанов В.Е. к ООО «Успех» о защите прав потребителей

У С Т А Н О В И Л :

Истец Балобанов В.Е. обратился в суд с иском к ответчику ООО «Успех» о защите прав потребителей, взыскании денежных средств в размере 700000 руб. уплаченных по договору подряда № 17 04 от 19.04.2020, неустойки за период с 20.10.2021 по 08.11.2021 в размере 420000 руб., компенсации морального вреда в размере 30000 руб.; штрафа; обязании вывезти с земельного участка, принадлежащего Балобанову Владимиру Евгеньевичу строительный вагончик.

Иск мотивирован следующим.

Согласно договору № 17 04 от 19.04.2020 ответчик обязался в соответствии с Архитектурным решением АР-17/04 выполнить строительство сооружения, находящегося по адресу: деревня ..., а истец обязался принять и оплатить работу в соответствии с п. 2.1. Договора. Фактически стороны пришли к соглашению о возведении жилого дома, расположенного по названному адресу (п. 1.1.) Необходимые для выполнения работы материалы поставляются ответчиком самостоятельно в счет стоимости указанной в Договоре (п. 2.2.) Стоимость работ 1 460 000 руб. (п. 2.1.) Оплата в следующем порядке: аванс 500 000 руб.; 750 000 руб. в разумные сроки в процессе выполнения работ; 210 000 руб. после окончания работ.

    Во исполнение своих обязательств истец перечислил на расчетный счет ответчика аванс 500 000 руб., что подтверждается платежным поручением № 93441 от 19.04.2021 на сумму 300000 руб., платежным поручением № 89384 от 21.04.2021 на сумму 165000 руб., платежным поручением № 56828 от 21.04.2021 на сумму 35000 руб., после чего ответчик приступил к выполнению обязательств, предусмотренных договором.

В связи с поступившими требованиями о перечислении дополнительных денежных средств в августе 2021 года, истец дополнительно перечислил ответчику 200 000 руб., что подтверждено платежным поручением № 12186 от 05.08.2021 на сумму 100000 руб. и платежным поручением № 37493 от 11.08.2021 на сумму 100000 руб. Более каких-либо требований о необходимости перечисления дополнительных денежных средств необходимых для продолжения строительства от ответчика не поступало.

Несмотря на исполнение обязательств истцом, ответчик свои обязательства по строительству жилого дома не исполнил.

Срок строительства жилого дома условиями договора не определен, в связи с чем, 05.10.2021 истцом в адрес ответчика направлено требование об исполнении обязательств по строительству жилого дома в течение семи дней с момента получения требования. Согласно отчету об отслеживании отправления с почтовым идентификатором 42600463130663 требование прибыло в место вручения 06 октября 2021 года. 06 ноября 2021 года в связи с неполучением отправления, корреспонденция направлено обратно истцу.

18 октября 2021 года истцом в адрес ответчика направлено заявление об одностороннем отказе от договора № 17 04 от 19.04.2020 года и возврате уплаченных по договору денежных средств в течение 3 календарных дней с момента получения заявления.

20 октября 2021 года заявление прибыло в место вручения, ответчиком не получено. По истечению установленного законом срока и до настоящего времени денежная сумма, оплаченная по договору не возвращена. Неустойка за период с 20.10.2021 по 08.11.2021 составила 420000 руб. (700000 руб. х 3% х 20 дней).

Неправомерные действия ответчика причинили истцу моральный вред.

В судебное заседание истец не явился, извещен о времени и месте судебного заседания, согласно заявлению просил рассмотреть дело без его участия, иск поддерживает.

В судебное заседание ответчик не явился, о времени и месте рассмотрения дела извещен надлежащим образом по адресу регистрации.

В соответствии со ст. 233 ГПК РФ В случае неявки в судебное заседание ответчика, извещенного о времени и месте судебного заседания, не сообщившего об уважительных причинах неявки и не просившего о рассмотрении дела в его отсутствие, дело может быть рассмотрено в порядке заочного производства

Суд определил: рассмотреть дело в порядке заочного производства.

17.12.2021 истец увеличил размер исковых требований в части взыскания неустойки до даты фактического возврата денежных средств, уплаченных по договору.

Определением от 16.02.2022 производство по делу в части требований об обязании вывезти с земельного участка, принадлежащего Балобанову Владимиру Евгеньевичу строительный вагончик, прекращено в связи с отказом истца от иска в данной части и принятия его судом.

В соответствии со ст. 12 ГПК РФ, правосудие по гражданским делам осуществляется на основе состязательности и равноправия сторон.

В силу ст. 56 ГПК РФ, каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом.

В силу ст. 9 Федерального закона от 26.01.1996 N 15-ФЗ "О введении в действие части второй Гражданского кодекса Российской Федерации" если одной из сторон в обязательстве является гражданин, использующий, приобретающий, заказывающий либо имеющий намерение приобрести или заказать товары (работы, услуги) для личных бытовых нужд, то он пользуется правами стороны согласно Гражданскому кодексу РФ, а также правами, предоставленными потребителю Законом РФ от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей" и изданными в соответствии с ним иными правовыми актами.

В соответствии с п. 1 ст. 702 ГК РФ, по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В соответствии с п. 1 ст. 703 ГК РФ, договор подряда заключается на изготовление или переработку (обработку) вещи либо на выполнение другой работы с передачей ее результата заказчику.

В соответствии со ст. 704 ГК РФ,

1. Если иное не предусмотрено договором подряда, работа выполняется иждивением подрядчика - из его материалов, его силами и средствами.

Согласно п. 1 ст. 708 ГК РФ, в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки). Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

В соответствии со ст. 709 ГК РФ:

1. В договоре подряда указываются цена подлежащей выполнению работы или способы ее определения. При отсутствии в договоре таких указаний цена определяется в соответствии с пунктом 3 статьи 424 настоящего Кодекса.

2. Цена в договоре подряда включает компенсацию издержек подрядчика и причитающееся ему вознаграждение.

4. Цена работы (смета) может быть приблизительной или твердой. При отсутствии других указаний в договоре подряда цена работы считается твердой.

В силу п. 1 ст. 711 ГК РФ, если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

Согласно п. 1 ст. 720 ГК РФ, заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором подряда, с участием подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом подрядчику.

Согласно ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов.

В силу ст. 310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускается.

В соответствии с абз. 2 п. 1 ст. 54 ГК РФ, юридическое лицо несет риск последствий неполучения юридически значимых сообщений (статья 165.1), доставленных по адресу, указанному в едином государственном реестре юридических лиц, а также риск отсутствия по указанному адресу своего органа или представителя. Сообщения, доставленные по адресу, указанному в едином государственном реестре юридических лиц, считаются полученными юридическим лицом, даже если оно не находится по указанному адресу.

В соответствии с ч.ч. 1,2 ст. 27 Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей", исполнитель обязан осуществить выполнение работы (оказание услуги) в срок, установленный правилами выполнения отдельных видов работ (оказания отдельных видов услуг) или договором о выполнении работ (оказании услуг). В договоре о выполнении работ (оказании услуг) может предусматриваться срок выполнения работы (оказания услуги), если указанными правилами он не предусмотрен, а также срок меньшей продолжительности, чем срок, установленный указанными правилами.

Срок выполнения работы (оказания услуги) может определяться датой (периодом), к которой должно быть закончено выполнение работы (оказание услуги) или (и) датой (периодом), к которой исполнитель должен приступить к выполнению работы (оказанию услуги).

В соответствии со ст. 28 Закона Российской Федерации от 7 февраля 1992 года N 2300-1 "О защите прав потребителей":

1. Если исполнитель нарушил сроки выполнения работы (оказания услуги) - сроки начала и (или) окончания выполнения работы (оказания услуги) и (или) промежуточные сроки выполнения работы (оказания услуги) или во время выполнения работы (оказания услуги) стало очевидным, что она не будет выполнена в срок, потребитель по своему выбору вправе, в частности:

назначить исполнителю новый срок;

отказаться от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги).

Потребитель вправе потребовать также полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков выполнения работы (оказания услуги). Убытки возмещаются в сроки, установленные для удовлетворения соответствующих требований потребителя.

2. Назначенные потребителем новые сроки выполнения работы (оказания услуги) указываются в договоре о выполнении работы (оказании услуги).

В случае просрочки новых сроков потребитель вправе предъявить исполнителю иные требования, установленные пунктом 1 настоящей статьи.

3. Цена выполненной работы (оказанной услуги), возвращаемая потребителю при отказе от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги), а также учитываемая при уменьшении цены выполненной работы (оказанной услуги), определяется в соответствии с пунктами 3, 4 и 5 статьи 24 настоящего Закона.

4. При отказе от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги) исполнитель не вправе требовать возмещения своих затрат, произведенных в процессе выполнения работы (оказания услуги), а также платы за выполненную работу (оказанную услугу), за исключением случая, если потребитель принял выполненную работу (оказанную услугу).

5. В случае нарушения установленных сроков выполнения работы (оказания услуги) или назначенных потребителем на основании пункта 1 настоящей статьи новых сроков исполнитель уплачивает потребителю за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки неустойку (пеню) в размере трех процентов цены выполнения работы (оказания услуги), а если цена выполнения работы (оказания услуги) договором о выполнении работ (оказании услуг) не определена - общей цены заказа. Договором о выполнении работ (оказании услуг) между потребителем и исполнителем может быть установлен более высокий размер неустойки (пени).

Неустойка (пеня) за нарушение сроков начала выполнения работы (оказания услуги), ее этапа взыскивается за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки вплоть до начала выполнения работы (оказания услуги), ее этапа или предъявления потребителем требований, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи.

Неустойка (пеня) за нарушение сроков окончания выполнения работы (оказания услуги), ее этапа взыскивается за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки вплоть до окончания выполнения работы (оказания услуги), ее этапа или предъявления потребителем требований, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи.

Сумма взысканной потребителем неустойки (пени) не может превышать цену отдельного вида выполнения работы (оказания услуги) или общую цену заказа, если цена выполнения отдельного вида работы (оказания услуги) не определена договором о выполнении работы (оказании услуги).

Размер неустойки (пени) определяется, исходя из цены выполнения работы (оказания услуги), а если указанная цена не определена, исходя из общей цены заказа, существовавшей в том месте, в котором требование потребителя должно было быть удовлетворено исполнителем в день добровольного удовлетворения такого требования или в день вынесения судебного решения, если требование потребителя добровольно удовлетворено не было.

6. Требования потребителя, установленные пунктом 1 настоящей статьи, не подлежат удовлетворению, если исполнитель докажет, что нарушение сроков выполнения работы (оказания услуги) произошло вследствие непреодолимой силы или по вине потребителя.

В соответствии со ст. 31 Закона Российской Федерации от 7 февраля 1992 года N 2300-1 "О защите прав потребителей":

1. Требования потребителя о возврате уплаченной за работу (услугу) денежной суммы и возмещении убытков, причиненных в связи с отказом от исполнения договора, предусмотренные пунктом 1 статьи 28 и пунктами 1 настоящего Закона, подлежат удовлетворению в десятидневный срок со дня предъявления соответствующего требования.

3. За нарушение предусмотренных настоящей статьей сроков удовлетворения отдельных требований потребителя исполнитель уплачивает потребителю за каждый день просрочки неустойку (пеню), размер и порядок исчисления которой определяются в соответствии с пунктом 5 статьи 28 настоящего Закона.

Судом установлены следующие обстоятельства.

В соответствии с договором подряда № 17 04 от 19.04.2020 ответчик обязался в соответствии с Архитектурным решением АР-17/04 выполнить строительство сооружения, находящегося по адресу: деревня Сизево мик. Добрый, ул. Победы, д. 5, а истец обязался принять и оплатить работу в соответствии с п. 2.1. Договора (п. 1.1.) Необходимые для выполнения работы материалы поставляются ответчиком самостоятельно в счет стоимости указанной в Договоре (п. 2.2.) Стоимость работ                  1 460 000 руб. (п. 2.1.) Оплата в следующем порядке: аванс 500 000 руб.; 750 000 руб. в разумные сроки в процессе выполнения работ; 210 000 руб. после окончания работ. В случае нарушения графика платежей со стороны заказчика подрядчик имеет право приостановить работы на срок, равный времени задержки платежа (п. 2.4.)

Подрядчик приступает к выполнению работ в течение 10-ти календарных дней с момента оплаты авансового платежа по первому этапу (п. 3.1.)

Истец является гражданином, заказывающим работы исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности. Ответчик является юридическим лицом, осуществляющим оказание услуг и производство работ потребителям.

Соответственно между сторонами возникли правоотношения, регулирующиеся Законом РФ от 7 февраля 1992 г. N 2300-I «О защите прав потребителей».

Во исполнение своих обязательств по договору истец перечислил на расчетный счет ответчика аванс 500 000 руб., что подтверждается платежным поручением № 93441 от 19.04.2021 на сумму 300000 руб., платежным поручением № 89384 от 21.04.2021 на сумму 165000 руб., платежным поручением № 56828 от 21.04.2021 на сумму 35000 руб., после чего ответчик приступил к выполнению обязательств, предусмотренных договором. Истец дополнительно перечислил ответчику 200 000 руб. платежным поручением № 12186 от 05.08.2021 на сумму 100000 руб. и платежным поручением № 37493 от 11.08.2021 на сумму 100000 руб.

Несмотря на исполнение договорных обязательств истцом, ответчик свои обязательства по строительству жилого дома не исполнил.

Поскольку срок выполнения работ условиями договора не определен, 05.10.2021 истцом в адрес ответчика направлено требование об исполнении обязательств по строительству жилого дома в течение семи дней с момента получения требования. Согласно отчету об отслеживании отправления с почтовым идентификатором 42600463130663 данное требование прибыло в место вручения 06 октября 2021 года. 06 ноября 2021 года в связи с неполучением отправления, корреспонденция направлена обратно истцу.

В силу положений абз. 2 п. 1 ст. 54 ГК РФ, требование об исполнении обязательств считается полученным ответчиком 06 ноября 2021 года, таким образом, с учетом установленного истцом срока исполнения обязательств по строительству жилого дома в течение семи дней с момента получения требования, по данным производственного календаря за 2021 год, последним днем исполнения ответчиком обязательств по договору подряда являлось 15 ноября 2021 года.

Свои обязательства в установленный договором срок ответчик не исполнил.

Судом установлен факт нарушения ответчиком установленных договором сроков выполнения работ, что дает истцу право отказаться от исполнения договора, потребовать возврата уплаченной суммы по договору и взыскания неустойки с ответчика.

18 октября 2021 года истцом в адрес ответчика направлено заявление об одностороннем отказе от договора № 17 04 от 19.04.2020 года и возврате уплаченных по договору денежных средств.

Согласно отчету об отслеживании отправления с почтовым идентификатором 42600064190790 данное требование прибыло в место вручения 20 октября 2021 года. 20 ноября 2021 года в связи с неполучением отправления, корреспонденция направлена обратно истцу. Таким образом, 20 ноября 2021 года ответчик получил от истца требование об отказе от исполнения договора подряда № 17 04 от 19.04.2020 с ответчиком возврате уплаченной по договору суммы. Данное требование в соответствии с ч.1 ст. 31 Закона Российской Федерации от 7 февраля 1992 года N 2300-1 "О защите прав потребителей" ответчик должен был исполнить в десятидневный срок, т.е. не позднее 30 ноября 2021 года.

Обязательства по договору истцом исполнены в полном объеме.

Доказательств, свидетельствующих об исполнении ответчиком договорных обязательств, а равно доказательств того, что нарушение сроков установленных договором произошло вследствие непреодолимой силы или по вине потребителя, суду не представлено.

Обязательства по договору ответчик в полном объеме не исполнил.

Ответчик возражений по настоящему иску не представил.

С учетом изложенного, исковые требования о взыскании с ответчика в пользу истца денежных средств в размере 700000 руб., уплаченных по договору, надлежит удовлетворить.

Судом установлен факт нарушения ответчиком установленного договором срока выполнения работ (услуг), в связи с чем, требование о взыскании неустойки с ответчика в пользу истца подлежит удовлетворению.

Суд не соглашается с расчетом неустойки, произведенной истцом, т.к. возврат уплаченных по договору денежных средств в размере 700000 руб. ответчик обязан был произвести не позднее 30 ноября 2021 года, право требовать уплаты неустойки возникло у истца с 1 декабря 2021 года.

Требование истца о взыскании неустойки до фактической оплаты подлежит удовлетворению, с учетом того, что неустойка является периодически начисляемым платежом за нарушение обязательств до дня его фактического исполнения. При этом размер данной неустойки надлежит ограничить с учетом положений ч. 5 ст. 28 Закона РФ от 7 февраля 1992 г. N 2300-I «О защите прав потребителей» общей ценой заказа по договору подряда № 17 04 от 19.04.2020.

С учетом заявленного истцом требования о взыскании неустойки до даты фактического возврата денежных средств, уплаченных по договору, подлежащего удовлетворению, согласно расчету, произведенному судом в соответствии со ст. 31, п. 5 ст. 28 Закона РФ от 7 февраля 1992 г. N 2300-I «О защите прав потребителей», неустойка за нарушение установленных договором сроков выполнения работ (услуг) составила с 01.12.2021 по дату вынесения решения судом 16.02.2022:

Сумма (руб.)	период	Количество дней	%	Сумма неустойки(руб.)
700000	01.12.2021- 16.02.2022	78	3	1638000

С учетом положений ч. 5 ст. 28 Закона РФ от 7 февраля 1992 г. N 2300-I «О защите прав потребителей», суд определяет размер неустойки подлежащей взысканию с ответчика равной общей цене заказа - 1 460 000 руб. (п. 2.1. договора подряда № 17 04 от 19.04.2020).

Ответчик не заявлял о снижении неустойки в связи с её несоразмерностью последствиям нарушения обязательств.

Согласно ст. 15 Закона РФ «О защите прав потребителей», моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины. Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда. Компенсация морального вреда осуществляется независимо от возмещения имущественного вреда и понесенных потребителем убытков.

Учитывая, что ответчик нарушил права истца как потребителя, нарушив сроки передачи товара и выполнения работ (услуг), вследствие чего истцу были причинены нравственные страдания, с ответчика подлежит взысканию в пользу истца компенсация морального вреда. Определяя размер компенсации, суд, с учетом принципов разумности, справедливости, учитывая обстоятельства дела, считает, что заявленный истцом размер компенсации морального вреда, в сумме 5000 руб., является обоснованным.

В соответствии с ч.6 ст. 13 Закона РФ «О защите прав потребителей» за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя (истца) с ответчика подлежит взысканию штраф в размере пятидесяти процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя. Размер штрафа составил 1082500,25 руб. (700000+1460000+5000/2).

Ответчик о снижении штрафа не заявлял.

В соответствии со ст. 103 ГПК РФ с ответчика также подлежит взысканию в доход МО «Город Ижевск» госпошлина, от уплаты которой был освобожден истец.

Руководствуясь ст.ст. 12, 56, 194-199, 233 ГПК РФ, суд

                                                           Р Е Ш И Л :

Иск Балобанова В.Е. к ООО «Успех» о защите прав потребителей удовлетворить частично.

Взыскать с ООО «Успех» в пользу Балобанова В.Е. денежные средства в размере 700000 руб. уплаченные по договору; неустойку за период с 01.12.2021 по 16.02.2022 в размере 1460000 руб.; компенсацию морального вреда в размере 5000 руб., штраф 1082500,25 руб.

В удовлетворении иска Балобанова В.Е. к ООО «Успех» о взыскании неустойки за период с 20.10.2021 по 08.11.2021 в размере 420000 руб., компенсации морального вреда в размере 25000 руб., отказать.

Взыскать с ООО «Успех» в доход МО «Город Ижевск» государственную пошлину в размере 19300 руб.

    Разъяснить, что ответчик вправе подать в суд, принявший заочное решение, заявление об отмене этого решения суда в течение семи дней со дня вручения ему копии этого решения.

    Ответчиком заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении заявления об отмене этого решения суда.

    Иными лицами, участвующими в деле, а также лицами, которые не были привлечены к участию в деле и вопрос о правах и об обязанностях которых был разрешен судом, заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения суда, а в случае, если такое заявление подано, - в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления.

Судья                                              Кочетков Д.В.