Судебный акт #1 (Решение) по делу № 2-10295/2014 ~ М-8650/2014 от 04.09.2014

З А О Ч Н О Е     Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации

ДД.ММ.ГГГГ

Одинцовский городской суд Московской области в составе:

председательствующего судьи             Сакаль Е.С.

при секретаре                           Хмелевой Е.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску

Останина С.В. к Новоселову А.Г. о возмещении убытков;

у с т а н о в и л :

Останин С.В. (далее – истец, заказчик) предъявил иск к     Новоселову А.Г. (далее – ответчик, подрядчик), просил взыскать неустойку в размере 20 720 руб., расходы по аренде квартиры в сумме 60 000 руб., а всего общую сумму 80 720 руб.

Как основание требований указал, что ДД.ММ.ГГГГ между сторонами был заключен договор подряда по ремонтно-строительным работам в квартире, расположенной по адресу: АДРЕС. Стоимость работ определена (пункт 2.1 договора) в размере 370 000 руб. Срок выполнения работ, начало ДД.ММ.ГГГГ., окончание ДД.ММ.ГГГГ Истец считает, что в нарушение условий договора работы не были выполнены в полном объеме. Пунктом 11.2 договора определен размер 0,1% пени    за каждый день просрочки. Количество дней просрочки с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составляет 56 дней, поэтому просил взыскать пени в сумме 20 720 руб. В связи с нарушением срока выполнения работ по договору, истец вынужден был заключить договор поднайма жилого помещения, расходы составили сумму 60 000 руб.

Ответчик извещен надлежаще.

Суд, изучив материалы дела, приходит к следующему.

Статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора.

Существенными являются условия о предмете договора, условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.

       В силу статьи 730 ГК РФ по договору бытового подряда подрядчик, осуществляющий соответствующую предпринимательскую деятельность, обязуется выполнить по заданию гражданина (заказчика) определенную работу, предназначенную удовлетворять бытовые или другие личные потребности заказчика, а заказчик обязуется принять и оплатить работу.

Договор бытового подряда является публичным договором (статья 426 ГК РФ). Существенными условиями договора бытового подряда являются:

1) определение работы, которую должен выполнить подрядчик;

2) сроки начала и окончания выполнения работ;

3) условие о цене работы.

Определяющим элементом подрядных правоотношений является результат выполненных работ, который непосредственно и оплачивается заказчиком. Спор между сторонами возник в связи с тем, что истец считает работы выполненными, а ответчик настаивает на отсутствие задолженности по выполненным работам, считает расчет произведенным полностью.

Статьей 56 ГПК РФ установлена обязанность сторон доказать те обстоятельства, на которые они ссылаются как на основание своих требований и возражений.

Из материалов рассматриваемого дела установлено, что ДД.ММ.ГГГГ между истцом, заказчиком и ответчиком, подрядчиком был заключен договор подряда по ремонтно-строительным работам в квартире, расположенной по адресу: АДРЕС. Стоимость работ определена (пункт 2.1 договора) в размере 370 000 руб. Договором определен срок выполнения работ, начало ДД.ММ.ГГГГ., окончание ДД.ММ.ГГГГ

Работы не были выполнены в полном объеме (л.д. 26).

Пунктом 11.2 договора определен размер 0,1% пени    за каждый день просрочки. Количество дней просрочки с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составляет 56 дней.

Статья 309 Гражданского кодекса РФ устанавливает, что обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Таким образом, денежная сумма в размере 20 720 руб. подлежит взысканию с ответчика.

В связи с нарушением срока выполнения работ по договору, истец вынужден был заключить договор поднайма жилого помещения (л.д. 21-24), поэтому расходы в сумме 60 000 руб. подлежит взысканию с ответчика.

            Исходя из вышеизложенного и руководствуясь ст. ст. 12,194-198 ГПК РФ, суд                                                 Р Е Ш И Л:

          взыскать с Новоселова А.Г. в пользу Останина С.В. денежные средства в сумме 80 720 руб., судебные расходы в сумме 2 612 руб. 60 коп., а всего общую сумму 83 332 руб. 60 коп.

Ответчик вправе подать в суд, принявший заочное решение, заявление об отмене этого решения суда в течение семи дней со дня вручения ему копии этого решения

        Заочное решение может быть обжаловано сторонами через Одинцовский городской суд в апелляционном порядке в течении месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения суда.

                                                 С У Д Ь Я :