Судебный акт #1 (Определение) по делу № 33-8857/2020 от 12.03.2020

Судья: Калашникова Ю.А.            дело <данные изъяты>

                            50RS0<данные изъяты>-77

АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Судебная коллегия по гражданским делам Московского областного суда в составе: председательствующего судьи Глумовой Л.А.,

судей: Ивановой Т.И., Воробьевой С.В.,

при ведении протокола помощником судьи Прытковой А.Н.,

рассмотрев в открытом судебном заседании от 25 мая 2020 года апелляционную жалобу Александрова Н. Е. на решение Серпуховского городского суда <данные изъяты> от <данные изъяты> по делу по исковому заявлению Общества с ограниченной ответственностью «Калиновские электрические сети» к Александрову Н. Е. о расторжении договора технологического присоединения, взыскании денежных средств, по встречному иску Александрова Н. Е. к Обществу с ограниченной ответственности «Калиновские электрические сети» о признании недействительным договора технологического присоединения,

заслушав доклад судьи Ивановой Т.И.,

объяснения представителя ООО «Калиновские электрические сети» -Окунева Д. В.

УСТАНОВИЛА:

ООО «Калиновские электрические сети» обратилось в Серпуховский городской суд <данные изъяты> с иском к Александрову Н.Е. о расторжении договора от <данные изъяты> № <данные изъяты> об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, взыскании стоимости услуг оказанных по договору в размере 901 608 руб. 18 коп., неустойки в размере 477 093 руб., судебных расходов в размере 15094 руб., мотивируя требования тем, что между ООО «КЭС» и Александровым Н.Е. <данные изъяты> был заключен Договор №<данные изъяты> об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям. В соответствии с пунктом 1.4. Договора, неотъемлемой частью Договора является Приложение <данные изъяты>- Технические условия №<данные изъяты> от <данные изъяты>. Целью заключения Договора являлось технологическое присоединение к электрической сети Сетевой организации энергопринимающих устройств Заявителя - административно-торговое здание, расположенное по адресу: <данные изъяты>, <данные изъяты> <данные изъяты>, земельный участок с кадастровым <данные изъяты>. Максимальная мощность: 670кВт. Категория надежности: 2 (вторая). Точка присоединения: <данные изъяты>. Согласно пункта 1.5. Договора срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 1 (один) год со дня заключения настоящего Договора. По условиям Договора (пункт 1.1.) Сетевая организация принимает на себя обязательство по осуществлению технологического присоединения к своим электрическим сетям, а Заявитель обязуется оплатить расходы на технологическое присоединение в соответствии с условиями Договора.

В пункте 3.1. Договора установлен размер платы за технологическое присоединение в размере 284 874 (двести восемьдесят четыре тысячи восемьсот семьдесят четыре) рубля 53 копейки, в т.ч. НДС 18% - 43 455 (сорок три тысячи четыреста пятьдесят пять) рублей 44 копейки.

В соответствии с пунктом 10 ТУ, Сетевая организация осуществляет подготовку и выдачу технических условий, проведение технического осмотра присоединяемых энергопринимающих устройств, проверку выполнения Заявителем технических условий; составление Акта разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности и акта об осуществлении технологического присоединения; проведение фактических действий по присоединению и обеспечению работы энергопринимающих устройств к электрической сети; проведение реконструкции <данные изъяты>. В соответствии с пунктом 11 ТУ, Заявитель осуществляет в том числе: строительство проектируемой ТП 2х1000кВА; строительство <данные изъяты>-3 до проектируемой ТП; организация учета электрической энергии на границе балансовой принадлежности электрических сетей в РУ-<данные изъяты>

Заявитель, платежным поручением <данные изъяты> от <данные изъяты> на сумму 284 874 (двести восемьдесят четыре тысячи восемьсот семьдесят четыре) рубля 53 копейки, единовременно осуществил внесение платы за технологическое присоединение, тем самым исполнив установленное Договором обязательство оплатить расходы на технологическое присоединение.

Истец во исполнение условий Договора подготовил и выдал Ответчику Технические условия ТУ-543/16 от 26.12.2016г., размер платы за подготовку и выдачу которых определяется в соответствии с Приложением <данные изъяты> (таблица <данные изъяты>) к распоряжению Комитета по ценам и тарифам <данные изъяты> <данные изъяты>-Р от 30.12.2013г. (ставка для расчета платы за подготовку Сетевой организацией технических условий - 132 руб./кВт (без НДС), т.е. 670кВт* 132,00 руб.=88 440,00 + НДС 18%) в размере 104 359 (Сто четыре тысячи триста пятьдесят девять) рублей 20 копеек, в том числе НДС.

Для реализации мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающих устройств Ответчика, Истец заключил Договор <данные изъяты> от <данные изъяты>г. на выполнение работ по реконструкции T1I-3 РУ-10кВ по адресу: <данные изъяты>а, <данные изъяты> в соответствии с техническими условиями №ТУ-105/14 от 16.07.2014г.

Согласно пунктом 3.1. Договора <данные изъяты> от 04.09.2017г. общая стоимость работ составляет 1 082 123 (один миллион восемьдесят две тысячи сто двадцать три) рубля 51 копейка, в т.ч. НДС. Общие затраты Истца в рамках реализации Договора <данные изъяты> от 04.09.17г. составили 1 082 123 (один миллион восемьдесят две тысячи сто двадцать три) рубля 51 копейка (справка о стоимости выполненных работ и затрат от 22.09.2017г., платежное поручение от <данные изъяты> <данные изъяты>).

Порядок осуществления технологического присоединения установлен «Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», утвержденных Постановлением Правительства РФ от <данные изъяты> <данные изъяты>. В соответствии с пунктом 6 Правил, технологическое присоединение осуществляется на основании договора, заключаемого между сетевой организацией и юридическим или физическим лицом, в сроки, установленные настоящими Правилами. В соответствии с пунктом 16 Правил, Договор должен содержать определенные существенные условия, в частности перечень мероприятий по технологическому присоединению (определяется в Технических условиях, являющихся неотъемлемой частью Договора) и обязательства сторон по их исполнению. Истец считает условия Договора нарушенными со стороны Ответчика по следующим основаниям. Перечень мероприятий выполняемых Сетевой организацией определен в пункте 10 ТУ, перечень мероприятий выполняемых Заявителем определен пунктом 10.2. ТУ. В соответствии с пунктом 85 Правил, для проведения проверки выполнения технических условий Заявитель представляет в Сетевую организацию уведомление о выполнении технических условий с приложением документов. Таким образом, проведение Сетевой организацией фактического присоединения энергопринимающих устройств Заявителя может быть осуществлено только после исполнения Заявителем своих обязательств по выполнению технических условий. Однако, до настоящего времени от Заявителя не поступала информация о выполнении со стороны Заявителя технических условий, каких-либо письменных уведомлений от Заявителя с выполнении технических условий Сетевая организация не получала. Истец, в свою очередь, выполнил свою часть обязательств по технологическому присоединению, предусмотренную Договором и Техническими условиями, что подтверждается подписанными Техническими условиями и Актом о приемке выполненных работ по Договору <данные изъяты> от 04.09.2017г.

Истец направил в адрес Ответчика Претензию (исх.<данные изъяты> от <данные изъяты>) с требованием выполнить возложенные на Ответчика Договором мероприятия, предусмотренные техническими условиями и уведомить о факте их выполнения. Указанная Претензия была получена Ответчиком <данные изъяты>, что подтверждается личной подписью Ответчика в уведомлении о вручении. Однако Ответчик требование Истца не исполнил, ответ на Претензию не направил.

Александровым Н.Е. заявлены встречные исковые требования к ООО «Калиновские электрические сети» о признании недействительным договора от <данные изъяты> № <данные изъяты> об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, заключенного между ООО «Калиновское» и Александровым Н.Е., восстановлении срока для признания договора недействительным, взыскании судебных расходов по оплате услуг представителя.

Требования мотивированы тем, что Александров Н.Е. не мог осуществлять строительство административно-торгового здания на земельном участке, для электрификации которого (здания) был заключен договор технологического присоединения и выданы технические условия <данные изъяты> об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от <данные изъяты>. Полагает, что договор ошибочно был оформлен в отношении ответчика с его паспортными данными, поскольку он должен был выступать как руководитель, а субъектом договорных правоотношений являлось юридическое лицо. Договор ТУ <данные изъяты> об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от <данные изъяты> в нарушение требований Правил оказания услуг по технологическому присоединению оформлен в отсутствие надлежащего заявления от легитимного собственника земельного участка на иного субъекта прав, который не обладал правами на застройку земельного участка, а равно правами возведения объекта капитального строительства. За пределами действия договора по технологическому присоединению к электрическим сетям № <данные изъяты> от <данные изъяты> был заключен договор <данные изъяты> от <данные изъяты> между ООО «Калиновские электрические сети» и ООО «Энерготех». О содержании договора, оформленного на Александрова Н.Е. как на физическое лицо, последний узнал только в судебном заседании в сентябре 2019г., в связи с чем, считает уважительной причиной пропуска срока исковой давности и просит его восстановить.

Представитель ООО «Калиновские электрические сети» - Окунев Д.В. в судебном заседании первоначальные требования поддержал, настаивал на их удовлетворении, против встречного иска возражал, о чем представил письменные возражения.

Александров Н.Е. в судебное заседание не явился, его представитель адвокат Валиков В.А. в судебном заседании первоначальные исковые требования не признал, поддержал встречный иск.

Третье лицо Седов А.С. в судебное заседание не явился, о дате, месте и судом извещался, представил заявление, в котором просил рассмотреть дело в его отсутствие, возражал против удовлетворения первоначальных требований, поддержал встречные требования.

Представитель третьего лица ООО «СитиМолл» адвокат Валиков В.А. в судебном заседании возражал против удовлетворения первоначальных исковых требований, встречные требования поддержал.

Решением Серпуховского городского суда <данные изъяты> от <данные изъяты> исковые требования ООО «Калиновские электрические сети» удовлетворены частично. Суд решил расторгнуть договор от <данные изъяты> № ТП-89/14 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, заключенный между ООО «Калиновское» и Александровым Н.Е.

С Александрова Н.Е. в пользу ООО «Калиновские электрические сети» взысканы фактические затраты сетевой организации по исполнению договора от <данные изъяты> № <данные изъяты> об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям в размере 901 608 руб. 18 коп., неустойка в размере 80000 руб., судебные расходы в размере 15094 руб., а всего 996 702, 18 руб. Исковые требования ООО «Калиновские электрические сети» о взыскании с Александрова Н.Е. неустойки в большем размере оставлены без удовлетворения. Встречные исковые требования Александрова Н.Е. о признании недействительным договора от <данные изъяты> № <данные изъяты> об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, заключенного между ООО «Калиновское» и Александровым Н.Е., восстановлении срока для признания договора недействительным, взыскании судебных расходов, оставлены без удовлетворения.

Не согласившись с принятым решением, Александров Н.Е. подал апелляционную жалобу на предмет его отмены в части удовлетворения основного иска.

Проверив материалы дела в порядке ч. 1 ст. 327.1 ГПК РФ, обсудив доводы жалоб, судебная коллегия не находит оснований для отмены решения суда.

Как установлено в судебном заседании и усматривается из материалов дела, <данные изъяты> между ООО «Калиновское» (сетевая организация) и Александровым Н.Е. (заявитель) был заключен Договор № <данные изъяты> об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям. В соответствии с пунктом п. 1.4 Договора, неотъемлемой частью Договора является Приложением <данные изъяты> – Технические условия № <данные изъяты> от <данные изъяты>

По условиям Договора (п. 1.1) Сетевая организация принимает на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя жилого дома, в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройство, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики), с учетом следующих характеристик: максимальная мощность присоединяемых энергопринимающеих устройство 670 кВт; категория надежности II; класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение 0,38 кВ. Заявитель обязуется оплатить расходы на технологическое присоединение в соответствии с условиями Договора.

Согласно п.1.5 Договора срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 1 (один) год со дня заключения Договора.

В соответствии с п. 3.1 Договора, размер платы за технологическое присоединение со стороны Сетевой организации определяется в соответствии с распоряжением Комитета по ценам и тарифам <данные изъяты> <данные изъяты>-Р от <данные изъяты> и составляет 284 874 рубля 53 копейки.

В соответствии с пунктом 10 Технических условий, Сетевая организация осуществляет подготовку и выдачу технических условий, проведение технического осмотра присоединяемых энергопринимающих устройств, проверку выполнения заявителем технических условий, составление акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности и акта об осуществлении технологического присоединения, проведения фактических действий по присоединению и обеспечению работы энергопринимающих устройств к электрической сети, проведение реконструкции РУ-10 кВ ТП-3. В соответствии с п. 11 Технических условий, заявитель осуществляет строительство проектируемой ТП 2x1000 кВА, строительство 2 КЛ-10 кВ от ТП-3 до проектируемой ТП, организация учета электрической энергии на границе балансовой принадлежности электрических сетей в РУ-10 кВ ТП-3.

Судом также установлено, что Александров Н.Е. являлся собственником земельного участка с кадастровым номером <данные изъяты>, расположенного по адресу: <данные изъяты>, площадью 15 155 кв.м. право собственности возникло на основании договора купли-продажи от <данные изъяты>.

Из выписки ЕГРЮЛ следует, что ООО «СИТИМОЛЛ» является юридическим лицом, зарегистрированным <данные изъяты>, учредителем и генеральным директором которого является Александров Н.Е., основной деятельностью которого является оптовая торговля бытовыми товарами, дополнительной является – аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом.

Согласно материалам дела, <данные изъяты> Решением <данные изъяты> единственного участника ООО «СитиМолл» Александровым Н.Е. увеличен уставный капитал за счет внесения дополнительного неденежного вклада участником: земельного участка с кадастровым номером <данные изъяты>, расположенного по адресу: <данные изъяты>, площадью 15 155 кв.м., о чем составлен акт приема-передачи земельного участка от <данные изъяты>.

Как следует из выписки из ЕГРН, собственником земельного участка с кадастровым номером <данные изъяты>, расположенного по адресу: <данные изъяты>, площадью 15 155 кв.м. является ООО «СитиМолл», право собственности зарегистрировано 22.09.2014г.

<данные изъяты> Седовым А.С. от имени Александровым Н.Е. подана заявка на технологическое присоединение энергопринимающих устройств (энергетических установок) физического лица с мощностью до 670 кВт с электрической сети ТСО ООО «Калиновское» в отношении здания административно-торгового, расположенного по адресу: <данные изъяты>. Доверенность на имя Седова А.С. выдана Александровым Н.Е. <данные изъяты>, как физическим лицом.

Как установлено судом, <данные изъяты> за Александрова Н.Е. внесен платеж по договору ТП-89/14 от <данные изъяты> в сумме 284 874 руб. 53 коп., что подтверждено копией платежного поручения и выпиской по счету, плательщиком являлся Матвеев В.В.

В материалы дела представлена частично рабочая документация административно-торгового здания, расположенного по адресу: <данные изъяты>, п. 8.1.4 которой предусматривает, что согласно ТУ <данные изъяты> от <данные изъяты> необходимо произвести строительство 2x1000 вКА и строительство 2 КЛ-10 кВ от ТП-3 до проектируемой ТП. По сообщению ООО «КЭС», какой-либо документ «о выдаче ТУ <данные изъяты> от 16.08.2014» отсутствует.

<данные изъяты> ООО «СитиМолл» получено разрешение на строительство № RU 50507000-299 на земельном участке с кадастровым номером <данные изъяты>, расположенного по адресу: <данные изъяты>, площадью 15 155 кв.м., сроком действия до <данные изъяты>.

<данные изъяты> решением внеочередного общего собрания участников ООО «Калиновское» изменено полное фирменное наименование на ООО «Калиновские электрические сети», сокращенное наименование ООО «КЭС».

<данные изъяты> ООО «КЭС» в адрес ответчика направлена претензия в связи с нарушением ответчиком сроков обязательств по выполнению технических условий с требованием об уплате неустойки и выполнения работ, предусмотренных техническими условиями.

<данные изъяты> между ООО «КЭС» и ООО «Энерготех» был заключен Договор <данные изъяты> на выполнение работ по реконструкции ТП-3 РУ-10кВ по адресу: <данные изъяты> в соответствии с техническими условиями № ТУ-105/14 от <данные изъяты>. В соответствии с п. 3.1 Договора общая стоимость работ составляет 1 082 123 рубля 51 копейка. Срок выполнения работ до <данные изъяты> (л.д. 56-57, 64). Приложением <данные изъяты> к Договору является техническое задание, приложением <данные изъяты>- локальная смета. <данные изъяты> сторонами подписан акт о приемке выполнении работ.

<данные изъяты> ООО «КЭС» осуществлен платеж по договору 14 от <данные изъяты> за реконструкцию ТП-3 в сумме 1 082 123 руб. 51 коп.

<данные изъяты> истцом ООО «КЭС» в адрес ответчика направлена претензия о расторжении Договора №ТП-89/14 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям в связи с неисполнением Александровым Н.Е. обязательств по выполнению технических условий (л.д. 47-49), с приложением соглашения о расторжении Договора, акта сдачи-приемки услуг по Договору, подписанное сетевой организацией, счета на оплату <данные изъяты> от <данные изъяты> на сумму 901 608 рублей 18 копеек.

<данные изъяты>

Технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. Указанный договор является публичным.

По договору об осуществлении технологического присоединения сетевая организация принимает на себя обязательства по реализации мероприятий, необходимых для осуществления такого технологического присоединения, в том числе мероприятий по разработке и в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации об электроэнергетике, согласованию с системным оператором технических условий, обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства, включая их проектирование, строительство, реконструкцию, к присоединению энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики).

Плата по договору об осуществлении технологического присоединения взимается однократно с возможным условием об оплате выполнения отдельных мероприятий по технологическому присоединению.

Порядок технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии к электрическим сетям, а также существенные условия договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям определены Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежавших сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных Постановлением Правительства РФ от <данные изъяты> <данные изъяты>.

В соответствии с п. 3 Правил технологического присоединения сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению при условии соблюдения ими настоящих Правил и наличии технической возможности технологического присоединения.

В соответствии с подп. «а» п. 18 Правил технологического присоединения мероприятия по технологическому присоединению включают в себя подготовку, выдачу сетевой организацией технических условий.

В п. 85 Правил ( в редакции, действовавшей на день заключения договора) предусмотрено, что для проведения проверки выполнения технических условий заявитель представляет в сетевую организацию уведомление о выполнении технических условий с приложением следующих документов: а) копии сертификатов соответствия на электрооборудование (если оборудование подлежит обязательной сертификации) и (или) сопроводительной технической документации (технические паспорта оборудования), содержащей сведения о сертификации;

б) копии разделов проектной документации, предусматривающих технические решения, обеспечивающие выполнение технических условий, в том числе решения по схеме внешнего электроснабжения (схеме выдачи мощности объектов по производству электрической энергии), релейной защите и автоматике, телемеханике и связи, в случае если такая проектная документация не была представлена заявителем в сетевую организацию до направления заявителем в сетевую организацию уведомления о выполнении технических условий (если в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной документации является обязательной);

в) документы, содержащие информацию о результатах проведения пусконаладочных работ, приемо-сдаточных и иных испытаний;

г) нормальные (временные нормальные) схемы электрических соединений объекта электроэнергетики, в том числе однолинейная схема электрических соединений (электроустановки).