Определение по делу № 2-608/2019 (2-5801/2018;) ~ М-5208/2018 от 09.11.2018

Дело № 2-608/2019

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

20 марта 2019 г.                         г. Калининград

Ленинградский районный суд г. Калининграда в составе

председательствующего судьи        Ушаковой О.В.,

при секретаре                    Жукаускайте К.П.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Семёнова А.В. к ООО "ТЛТ РУС", ООО "ГАЗСМ" о взыскании неустойки, расходов, компенсации морального вреда, штрафа,

У С Т А Н О В И Л:

Истец обратился в суд с иском к ответчикам с вышеназванными требованиями с последующими уточнениями, указал, что 29 июня 2016 г. заключил с ООО "ТЛТ РУС" договор строительного подряда №100/111/16, согласно которому ООО "ТЛТ РУС" взяло на себя обязательства выполнить строительно-монтажные работы, подготовить исполнительную документацию, получить договоры, необходимые для дальнейшего пользования газом, и сдать объект согласно протоколу согласования цены в отношении дома истца по адресу: <адрес>. 29 июня 2016 г. оплатил по договору в качестве аванса <данные изъяты>., позднее – <данные изъяты>. Оплата происходила в офисе ООО "ТЛТ РУС", однако деньги принимало ООО "ГАЗСМ". Сроки исполнения работ, установленные договором ответчиком были нарушены на 195 рабочих дней. С учётом изложенных обстоятельств, просил взыскать с ООО "ТЛТ РУС" неустойку за нарушение установленных сроков в размере <данные изъяты>., компенсацию дополнительных расходов в связи с нарушением срока исполнения работ по договору в размере <данные изъяты>., компенсацию морального вреда в размере <данные изъяты>, штраф в размере <данные изъяты>.

От истца поступило заявление об отказе от исковых требований, в котором он просил принять отказ от иска и прекратить производство по делу, указав, что отказ от иска заявлен добровольно, последствия отказа от иска, принятие отказа судом и прекращения производства по делу, ему разъяснены и понятны.

Заявление об отказе от исковых требований приобщено к материалам дела.

В силу ст. 39 ГПК РФ истец вправе отказаться от иска.

В соответствии со ст. 220 ГПК РФ суд прекращает производство по делу, в случае если истец отказался от иска и отказ принят судом.

Учитывая, что от истца поступило заявление, в котором он отказался от исковых требований, установив, что отказ от иска является свободным волеизъявлением, закону не противоречит, прав и охраняемых законом интересов других лиц не нарушает, суд принимает отказ от иска и прекращает производство по делу.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 220, 221, 225 ГПК РФ,

О П Р Е Д Е Л И Л:

Производство по гражданскому делу по иску Семёнова А.В. к ООО "ТЛТ РУС", ООО "ГАЗСМ" о взыскании неустойки, расходов, компенсации морального вреда, штрафа, - прекратить.

Определение может быть обжаловано в Калининградский областной суд через Ленинградский районный суд г. Калининграда в течение 15 дней.

Судья                                 О.В. Ушакова