Судебный акт #1 (Определение) по делу № 2-8005/2015 ~ М-6542/2015 от 24.09.2015

Дело 2-8005/2015

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

15 декабря 2015 года г.Ижевск

Октябрьский районный суд г. Ижевска УР в составе:

председательствующего судьи Плеханова А.Н.,

при секретаре Ефремовой Н.И.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Долгополовой Ю.В. к Обществу с ограниченной ответственностью "Строй-стиль» о взыскании неустойки, компенсации морального вреда, по встречному исковому заявлению Общества с ограниченной ответственностью "Строй-стиль» к Долгополовой Ю.В. о взыскании задолженности по договору подряда,

У С Т А Н О В И Л:

Истец Долгополова Ю.В. обратилась в суд с иском к ответчику к ООО «Строй-стиль» (далее также Общество) о взыскании неустойки в размере 447579 руб., компенсации морального вреда в размере 20000 руб. мотивируя свои исковые требования тем, что Обществом нарушен срок выполнения работ по договору подряда от <дата> на 441 день. Действиями ответчика истцу причинен моральный вред.

ООО «Строй-стиль» обратилось в суд со встречным исковым заявлением к Долгополовой Ю.В. о взыскании задолженности по договору подряда в размере 271911 руб., мотивируя свои исковые требования тем, что Долгополовой Ю.В. не произведена в полном объеме оплата работ выполненных Обществом по договору подряда от <дата>.

В судебном заседании стороны обратились к суду с ходатайством об утверждении мирового соглашения, по условиям которого:

1. Истец Долгополова Ю.В. отказывается от своих исковых требований к ответчику ООО «Строй-стиль» указанных в иске в полном объеме.

2. ООО «Строй-стиль» отказывается от встречных исковых требований к Долгополовой Ю.В. указанных в иске в полном объеме.

3. ООО «Строй-стиль» обязуется в срок до <дата> передать представителю Долгополовой Юлии Владимировны Таратонову Андрею Владимировичу наличными денежными средствами 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.

4. Понесенные сторонами судебные расходы, в том числе по оплате услуг представителей сторонами друг другу не возмещаются и относятся на сторону которая их понесла.

Выслушав стороны, изучив материалы дела, суд считает необходимым разъяснить сторонами последствия утверждения мирового соглашения, а именно то, что повторное обращение в суд по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям невозможно в соответствии со ст.221 ГПК РФ.

Заявленное сторонами ходатайство подлежит удовлетворению, поскольку достигнутое мировое соглашение не нарушает права и законные интересы других лиц, не противоречит закону.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 173, 220, 221 ГПК РФ суд,

О П Р Е Д Е Л И Л:

Утвердить мировое соглашение, заключенное между представителем истца Долгополовой Ю.В. - Таратоновым А.В. действующим на основании доверенности с одной стороны, и представителем ответчика ООО «Строй-стиль» Крыловым А.П. действующей на основании Устава с другой стороны, по условиям которого:

1. Истец Долгополова Ю.В. отказывается от своих исковых требований к ответчику ООО «Строй-стиль» указанных в иске в полном объеме.

2. ООО «Строй-стиль» отказывается от встречных исковых требований к Долгополовой Ю.В. указанных в иске в полном объеме.

3. ООО «Строй-стиль» обязуется в срок до <дата> передать представителю Долгополовой Ю.В. Таратонову А.В. наличными денежными средствами 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.

4. Понесенные сторонами судебные расходы, в том числе по оплате услуг представителей сторонами друг другу не возмещаются и относятся на сторону которая их понесла.

На определение может быть подана частная жалоба в Верховный суд Удмуртской Республики через районный суд в течение 15 дней со дня его вынесения.

Определение изготовлено в совещательной комнате на компьютере и подписано судьей.

Судья: А.Н. Плеханов