Решение по делу № 2-188/2017 ~ М-182/2017 от 23.06.2017

Дело № 2 – 188/17

Поступило в суд 23 июня 2017 г.

Р Е Ш Е Н И Е

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

    р.п. Чаны                                          21 ноября 2017 года.

Чановский районный суд Новосибирской области в составе председательствующего судьи Мищенко В.Д.,

    при секретаре Тороповой Е.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Е.О.В. к ИП Б.Д.А. о расторжении договора подряда, взыскании убытков, неустойки, компенсации морального вреда и штрафа,

У С Т А Н О В И Л:

Е.О.В. обратилась в суд с иском к Б.Д.А. о расторжении договора подряда, взыскании убытков, неустойки, компенсации морального вреда и штрафа, указав, что она являлась участницей ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на ДД.ММ.ГГГГ и на период до ДД.ММ.ГГГГ и получила свидетельство о предоставлении социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья в сельской местности на сумму <данные изъяты>.

ДД.ММ.ГГГГ она с ИП Б.Д.А. заключила договор на выполнение работ, и дополнительное соглашение к договору подряда №. Согласно п. 1.2. договора заказчик поручает, а исполнитель принимает на себя выполнение следующих видов работ: изготовление железобетонного фундамента под сруб дома и веранду; рубка стен и перегородок из бруса толщиной 150 мм и 100 мм из материала исполнителя; устройство перекрытий с укладкой балок с накатом из досок; установка стропил; устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков; устройство кровли из металлочерепицы; установка наружных и внутренних дверных проемов; установка оконных блоков из ПВХ профилей; устройство лаг и пола.

Общая стоимость работ согласно договору была установлена в сумме <данные изъяты> Согласно заключенному договору для оплаты выполненных работ исполнитель каждый месяц предъявляет заказчику промежуточный акт выполненных работ с указанием объема и стоимости работ. Заказчик оплачивает выполненные работы исполнителем работы в течение <данные изъяты> рабочих дней с даты подписания сторонами акта выполненных работ. Окончательный расчет производится также после подписания акта приема - сдачи работ. Срок выполнение работ по договору: начало - ДД.ММ.ГГГГ, окончание - ДД.ММ.ГГГГ

Она перечислила ИП в мае денежные средства на сумму <данные изъяты>, ответчик за лето ДД.ММ.ГГГГ установил фундамент. Затем ДД.ММ.ГГГГ позвонил по телефону и сказал, что им поступили деньги, и чтобы они переводили их ему, он будет закупать материал. Она с мужем в этот же день поехала и перевела ему на счет <данные изъяты> С этого времени ответчик перестал вести какие-то работы, мог вообще не брать трубку, обещал, что завтра будет строить. Она ему постоянно звонила и требовала исполнить свои обязательства. В ДД.ММ.ГГГГ. он положил около <данные изъяты> рядов бруса и частично постелил пол. С этого времени работы прекратились вестись вообще. Пристройку, в которой должны находиться кочегарка и туалет, не выкладывал брусом совсем. Ответчик разговаривает в грубой форме, иногда просто кидает трубку, не дослушав ее до конца.

В перечень выполненных работ входит установка фундамента – <данные изъяты>; рубка стен и перегородок из бруса – <данные изъяты>

В результате ответчик не выполнил строительные работы на сумму <данные изъяты>

Также ДД.ММ.ГГГГ она обращалась с письменной претензией к ответчику о выполнении своих обязательств, но ее требования были проигнорированы.

Моральный вред оценивает в размере <данные изъяты> рублей, так как ответчик просто игнорировал все ее претензии, несмотря на то, что она постоянно от него требовала достроить дом. Ответчик ведет себя нагло и грубо, на звонки не отвечает, что доставляет ей только одни нравственные переживания. А сколько было нервных переживаний и стрессов от такого бездействия ответчика.

Считает, что так как она оплатила ответчику <данные изъяты> рублей, а фактически сметная стоимость строительных работ составила <данные изъяты> рублей, соответственно, ответчик обязан ей вернуть <данные изъяты> рублей 00 копеек.

Просит расторгнуть договор на выполнение работы от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между нею и ИП Б.Д.А.; взыскать с ИП Б.Д.А. в ее пользу понесенные убытки в размере <данные изъяты> рублей; неустойку за каждый день просрочки в размере <данные изъяты>; взыскать с ИП Б.Д.А. в ее пользу возмещение морального вреда в размере <данные изъяты> судебные издержки, связанные с оплатой услуг адвоката в размере <данные изъяты> рублей; штраф в размере пятидесяти процентов от суммы, присужденной судом в ее пользу.

При рассмотрении гражданского дела истец представила дополнение к иску, изменила п. 2 иска. Просит взыскать с Б.Д.А. понесенные ею убытки в размере <данные изъяты> и взыскать с него неустойку за каждый день просрочки в размере <данные изъяты>. В остальной части иска оставить требования прежними.

Ответчик в суд не явился, надлежащим образом был уведомлен о дате, времени и месте рассмотрения гражданским делом. Суд определил в соответствии со ст. 167 ч. 4 ГПК РФ дело рассмотреть без участия ответчика, так как он неоднократно, будучи извещенным о дате, времени и месте рассмотрения гражданского дела в суд не являлся, сведений о причинах неявки не представил.

Представитель третьего лица <адрес> с иском согласился, указав, что Е.О.В., как семья нуждающаяся в улучшении жилищных условий была включена в число лиц участвующих в федеральную целевую программу «Устойчивое развитие сельских территорий на ДД.ММ.ГГГГ и на период до ДД.ММ.ГГГГ». Ей было выдано свидетельство о предоставлении социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья в сельской местности на сумму <данные изъяты>.    Истец заключила договор на строительство жилого дома в р.<адрес>. Но до настоящего времени дом полностью не построен, произведено лишь часть работ.

Представитель третьего лица Министерства сельского хозяйства <адрес> в суд не явился, надлежащим образом был извещен о месте, дате и времени рассмотрения иска. Суд определил дело рассмотреть без участия представителя третьего лица.

    Изучив материалы дела в их совокупности, заслушав истца, представителя третьего лица администрации <адрес> суд считает иск подлежащим удовлетворению по следующим основаниям.

В соответствии с ч. 1 ст. 420 ГК РФ договором признается соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей.

В соответствии с ч. 1 ст. 740 ГК РФ по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

В соответствии с ч. 1 ст. 743 ГК РФ подрядчик обязан осуществлять строительство и связанные с ним работы в соответствии с технической документацией, определяющей объем, содержание работ и другие предъявляемые к ним требования, и со сметой, определяющей цену работ.

При отсутствии иных указаний в договоре строительного подряда предполагается, что подрядчик обязан выполнить все работы, указанные в технической документации и в смете.

В соответствии с ч. 1 ст. 754 ГК РФ подрядчик несет ответственность перед заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в технической документации и в обязательных для сторон строительных нормах и правилах, а также за недостижение указанных в технической документации показателей объекта строительства, в том числе таких, как производственная мощность предприятия.

В соответствии с 4.1, ч. 2 ст. 755 ГК РФ подрядчик гарантирует достижение объектом строительства указанных в технической документации показателей и возможность эксплуатации объекта в соответствии с договором строительного подряда на протяжении гарантийного срока, а также подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока.

ДД.ММ.ГГГГ Е.О.В. обратилась с заявлением в <адрес> с заявлением о включении ее в состав участников мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в рамках Федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельской территории на ДД.ММ.ГГГГ годы и на период до ДД.ММ.ГГГГ

Согласно справке <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ Е.О.В., зарегистрированная в р.<адрес> признана нуждающейся в улучшении жилищных условий, согласно постановлению главы администрации р.<адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, №.

Постановлением администрации р.<адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ Е.О.В. признана в качестве нуждающихся в улучшении жилых помещениях.

Согласно извещению администрации <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ. № администрация района известила Е.О.В. о том, что она включена в сводный список участников мероприятий получателей социальных выплат на строительство индивидуального жилого дома в рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на ДД.ММ.ГГГГ года и на период до ДД.ММ.ГГГГ» на территории <адрес> в ДД.ММ.ГГГГ согласно соглашению министерства сельского хозяйства <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ «О предоставлении иных межбюджетных трансфертов на осуществление мероприятий по улучшению жилищных условий граждан РФ, проживающих в сельской местности в <адрес>, в том числе молодых семей и молодых специалистов».

Согласно договору об обеспечении жильем молодой семьи от ДД.ММ.ГГГГ администрацией <адрес> и Е.О.В., ее работодателем ООО «Давыдовское» заключен договор об условиях предоставления получателю социальной выплату на строительство жилого помещения, находящегося по адресу: <адрес>, р.<адрес> в рамках реализации мероприятия по обеспечению жильем молодых семей и молодых специалистов федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на ДД.ММ.ГГГГ и на период до ДД.ММ.ГГГГ

Согласно свидетельству о предоставлении социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья в сельской местности № Е.О.В. является участником мероприятия по улучшению жилищных условий в рамках федеральной целевой программы ««Устойчивое развитие сельской территории на ДД.ММ.ГГГГ и на период до ДД.ММ.ГГГГ», ей предоставляется социальная выплата на строительство жилого дома в размере <данные изъяты>

Согласно разрешению на строительство от ДД.ММ.ГГГГ администрация р.<адрес> разрешило строительство одноквартирного жилого дома размером <данные изъяты>, общей площадью дома <данные изъяты>.м, в том числе жилой <данные изъяты> площадь земельного участка <данные изъяты>. по адресу <адрес>

Согласно свидетельству о государственной регистрации права <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ Е.О.В. является собственницей земельного участка, площадью <данные изъяты> кв. м, расположенного по адресу: <адрес>.

Согласно договору № от ДД.ММ.ГГГГ между ИП Б.Д.А. (исполнитель) и Е.О.В. (заказчик) заключен настоящий договор о нижеследующем: исполнитель обязуется в установленный договором срок провести строительные работы по адресу: <адрес>, а заказчик обязуется принять выполненные работы и уплатить обусловленную договором цену. Заказчик поручает, а исполнитель принимает на себя выполнение следующих видов работ: изготовление железобетонного фундамента под сруб дома и веранду; рубка стен и перегородок из бруса толщиной 150 мм и 100 мм из материала исполнителя; устройство перекрытий с укладкой балок с накатом из досок; установка стропил; устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков; устройство кровли из металлочерепицы; установка наружных и внутренних дверных проемов; установка оконных блоков из ПВХ профилей; устройство лаг и пола. Общая стоимость работ <данные изъяты> рублей, из которой <данные изъяты> рублей федерального бюджета и <данные изъяты> рублей областного бюджета перечисленных администрацией Чановского района согласно утвержденного реестра граждан, молодых семей и молодых специалистов участников мероприятий по обеспечению жильем в рамках реализации Федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на ДД.ММ.ГГГГ и на период до ДД.ММ.ГГГГ». Оплата производится путем перечисления денежных средств в безналичном порядке. Денежные средства на счет исполнителя зачисляются на основании разрешения администрации Чановского района.

Сторонами: Е.О.В. и Б.Д.А. было заключено дополнительное соглашение к договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которому общая стоимость работ устанавливается в сумме <данные изъяты> рублей перечисляется на расчетный счет исполнителя, из которых <данные изъяты> рублей из федерального бюджета, <данные изъяты> рублей областного бюджета, перечисленных администрацией <адрес>. Денежные средства на счет исполнителя зачисляются на основании разрешения администрации Чановского района.

Е.О.В. исполнителю был предоставлен эскизный проект строительства одноквартирного жилого дома по адресу: <адрес>, локальный сметный расчет. Согласно которому сметная стоимость строительства жилого дома составляет <данные изъяты> рублей. Также произведен расчет потребности в материалах

Как видно из выписки из Единого Государственного Реестра индивидуальных предпринимателей Б.Д.А. зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя с ДД.ММ.ГГГГ, вид деятельности – строительство жилых и нежилых зданий.

Согласно разрешениям на перечисление денежных средств Е.О.В. разрешено с ее банковского счета перечислить денежные средства на строительство жилого дома по договору подряда подрядчику ИП Б.Д.А. в сумме <данные изъяты> рублей, <данные изъяты> рублей и <данные изъяты> рублей.

Платежными поручениями: № от ДД.ММ.ГГГГ., № от ДД.ММ.ГГГГ., № от ДД.ММ.ГГГГ го. Е.О.В. перечислены субсидии на строительство жилья в сельской местности соответственно: <данные изъяты>

Согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ Т.Н.В. перечислила ИП Б.Д.А. <данные изъяты>

Е.О.В. перечислила на счет ИП Б.Д.А. денежные средства по разрешениям от ДД.ММ.ГГГГ по договору подряда на строительство жилого дома: ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> рублей, ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты>

Согласно локальному сметному расчету № фактически выполненные работы при строительстве одноквартирного жилого дома по <адрес> сметная их стоимость составляет <данные изъяты>

В соответствии с ч. 1 ст. 13 Закона РФ «О защите прав потребителей» за нарушение прав потребителей изготовитель (исполнитель, продавец, уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный предприниматель, импортер) несет ответственность, предусмотренную законом или договором.

В соответствии с ч. 2 ст. 13 Закона РФ «О защите прав потребителей» если иное не установлено законом, убытки, причиненные потребителю, подлежат возмещению в полной сумме сверх неустойки (пени), установленной законом или договором.

В соответствии с ч. 1 ст. 27 Закона РФ «О защите прав потребителей» исполнитель обязан осуществить выполнение работы (оказание услуги) в срок, установленный правилами выполнения отдельных видов работ (оказания отдельных видов услуг) или договором о выполнении работ (оказании услуг). В договоре о выполнении работ (оказании услуг) может предусматриваться срок выполнения работы (оказания услуги), если указанными правилами он не предусмотрен, а также срок меньшей продолжительности, чем срок, установленный указанными правилами.

В соответствии с ч. 5 ст. 28 Закона РФ «О защите прав потребителей» в случае нарушения установленных сроков выполнения работы (оказания услуги) или назначенных потребителем на основании пункта 1 настоящей статьи новых сроков исполнитель уплачивает потребителю за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки неустойку (пеню) в размере трех процентов цены выполнения работы (оказания услуги), а если цена выполнения работы (оказания услуги) договором о выполнении работ (оказании услуг) не определена - общей цены заказа. Договором о выполнении работ (оказании услуг) между потребителем и исполнителем может быть установлен более высокий размер неустойки (пени).

В соответствии со статьи 29 Закона РФ «О защите прав потребителей» потребитель вправе отказаться от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги) и потребовать полного возмещения убытков, если в установленный указанным договором срок недостатки выполненной работы (оказанной услуги) не устранены исполнителем. Потребитель также вправе отказаться от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги), если им обнаружены

существенные недостатки выполненной работы (оказанной услуги) или иные существенные отступления от условий договора.

В соответствии с ст. 30 Закона РФ «О защите прав потребителей» недостатки работы (услуги) должны быть устранены исполнителем в разумный срок, назначенный потребителем.

Назначенный потребителем срок устранения недостатков товара указывается в договоре или в ином подписываемом сторонами документе либо в заявлении, направленном потребителем исполнителю.

За нарушение предусмотренных настоящей статьей сроков устранения недостатков выполненной работы (оказанной услуги) исполнитель уплачивает потребителю за каждый день просрочки неустойку (пеню), размер и порядок исчисления которой определяются в соответствии с пунктом 5 статьи 28 настоящего Закона.

В соответствии с ч. 6 ст. 13 Закона РФ «О защите прав потребителей» при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.

В соответствии с ст. 15 Закона РФ «О защите прав потребителей» моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины. Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда.

В соответствии ст. 15 ГК РФ лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков.

Суд находит, что истец обоснованно указала в дополнении к иску сумму убытков, которую она понесла. Договор подряда исполнен частично, не выполнены значительная часть работ, что подтверждается локально сметным расчетом выполненных работ. Судом установлено, что истец понес убытки в сумме <данные изъяты>

В соответствии со ст. 30, п. 5 ст. 28 Закона «О защите прав потребителей» потребитель имеет право на получение неустойки в размере 3 % цены выполнения работы за каждый день просрочки, начиная с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, просрочка составляет 172 дней: 172 X 672322 X 3% =<данные изъяты>

Согласно п. 4 ч. 5 ст. 28 Закона «О защите прав потребителей» сумма взысканной потребителем неустойки (пени) не может превышать цену отдельного вида выполнения работы (оказания услуги) или общую цену заказа, если цена выполнения отдельного вида работы (оказания услуги) не определена договором о выполнении работы (оказании услуги). Соответственно неустойка составляет <данные изъяты>

При таких обстоятельствах суд считает иск обоснованным и подлежащим удовлетворению. В судебном заседании установлено, что подрядчиком не исполнены обязательства по договору подряда. Истцом соблюден досудебный порядок рассмотрения спора. Не исполнив надлежащим образом условий договора подряда, ответчик допустил нарушения условий договора. До настоящего времени договор не исполнен. Ответчиком по договору подряда выполнена часть работ на сумму, не выполнены строительные работы на сумму <данные изъяты> рублей, данная сумма подлежит взысканию с ответчика. Также с ответчика подлежит взысканию неустойка за просрочку выполнения условий договора. Действиями ответчика истцу причинен моральный вред, так как по условиям федеральной целевой программы строительство дома должно быть осуществлено в течение 1 года 3 месяцев. Ответчик в указанный срок строительство по договору подряда не произвел. К истцу могут быть предъявлены требования о возврате полученной суммы социальной выплаты на строительство жилого дома. Ответчик на ее требования не реагирует, строительство не осуществляет, этим причиняет ей моральные страдания. В соответствии с Законом «О правах потребителей» взысканию подлежит с ответчика в пользу истца штраф за неисполнение условий договора подряда.

В соответствии со ст. 98 ГПК РФ с ответчика подлежат взысканию судебные расходы. Согласно копии квитанции истец оплатила на основании соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ адвокату А.О.В. <данные изъяты> рублей, из них <данные изъяты> рублей за консультацию и <данные изъяты> Рублей за составления искового заявления. Данные судебные расходы обоснованы, не завышены и подлежат взысканию с ответчика.

Также с ответчика подлежит взыскать государственную пошлину в доход государства, от оплаты которой истец в силу закона РФ «О защите прав потребителей» при подаче иска в суд освобождена.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 194-198 ГПК РФ, суд

Р Е Ш И Л:

Удовлетворить исковое заявление Е.О.В. к ИП Б.Д.А. о расторжении договора подряда, взыскании убытков, неустойки, компенсации морального вреда, штрафа, в размере, указанном в дополнении к исковому заявлению, судебные расходы, связанные с оплатой адвокату за консультацию и составление искового заявления.

Расторгнуть договор на выполнение работы от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между Е.О.В. и ИП Б.Д.А..

Взыскать с ИП Б.Д.А. в пользу Е.О.В. <данные изъяты> рублей, в том числе понесенные убытки в размере <данные изъяты>; неустойку за каждый день просрочки в размере <данные изъяты>, компенсацию морального вреда в размере <данные изъяты>, штраф в размере <данные изъяты>, судебные издержки, связанные с оплатой услуг адвоката в размере <данные изъяты> рублей.

Взыскать с ИП Б.Д.А. государственную пошлину в доход государства в размере <данные изъяты>

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Новосибирский областной суд в течение одного месяца со дня составления мотивированного решения через Чановский районный суд всеми участниками процесса.

Мотивированное решение составлено ДД.ММ.ГГГГ.

Судья:     подпись                                   В.Д.Мищенко.