Судебный акт #1 (Определение) по делу № 2-329/2019 ~ М-117/2019 от 15.01.2019

К делу №2-329/2019

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

о прекращении производства по гражданскому делу

30 января 2019 года               Хостинский районный суд города Сочи

Краснодарского края в составе:

председательствующий судья Сидоров В.Л.,

при секретаре Ягудиной С.О,

рассмотрев в открытом предварительном судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению Привалова М.В. к Чупину П.А. о взыскании пени / неустойки/ по договору строительного подряда,

У С Т А Н О В И Л:

    В Хостинский районный суд города Сочи в январе 2019 года поступило и было принято к рассмотрению исковое заявление Привалова М.В. к Чупину П.А. о взыскании пени / неустойки/ по договору строительного подряда, в связи с чем, судом было назначено проведение предварительного судебного заседания.

    В суд затем 21 января 2019 года поступило письменное заявление от истца, в котором он просит оставить его иск без рассмотрения, в связи с решением спора в досудебном порядке.

    Суд приходит к выводу о том, что данное заявление является отказом истца от иска.

    Суд, исследовав материалы дела и указанное заявление истца, приходит к выводу о том, что отказ истца от исковых требований, может быть принят судом, так как сделан добровольно и не нарушает права и законные интересы других лиц.

Суд учитывает, что отказ от иска сделан истцом в письменном виде.

В связи с отказом истца от иска и принятия отказа от иска судом, производство по делу подлежит прекращению.

При этом судом согласно ст.39 и ст. 173 ГПК РФ необходимо разъяснить сторонам последствия отказа от исковых требований и принятия отказа судом, согласно которым и ст.220 ГПК РФ повторное обращение в суд по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям не допускается.

Руководствуясь ст.ст.39,173, 224-224, ст.220, ст.221 ГПК РФ, суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

     ░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░.░. ░░ ░░░░ ░ ░░░░░░ ░.░. ░ ░░░░░░░░░ ░░░░ / ░░░░░░░░░/ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░.

    ░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░.░. ░░ ░░░░ ░ ░░░░░░ ░.░. ░ ░░░░░░░░░ ░░░░ / ░░░░░░░░░/ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░ №2-329/2019 ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░.░. ░ ░░░░░░ ░.░. ░ ░░░░░░░░░ ░░░░ /░░░░░░░░░/ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░.

░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░, ░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░.221 ░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░░░░░, ░ ░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░ ░░ ░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░.

       ░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░ ░░░░ ░ ░░░░░░░ 15-░░ ░░░░.

    ░░░░░:                                                                                             ░.░. ░░░░░░░

░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░

░░░░░░░░░░░:

░░░░░ ░░░░░░░ ░.░.