Судебный акт #1 (Решение) по делу № 2-285/2022 (2-3414/2021;) ~ М-2638/2021 от 27.10.2021

Мотивированное решение изготовлено

в окончательном виде 28.03.2022

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

г. Сысерть 21 марта 2022 года

Сысертский районный суд Свердловской области в составе председательствующего судьи Филимоновой С.В., при секретаре Плосковой О.А., с участием представителя истца Карамышевой С.В. – Сутягина И.Л., действующего на основании доверенности, представителя ответчика АО «ГАЗЭКС» Воронцовой О.А., действующей на основании доверенности, рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № 2-285/2022 по первоначальному исковому заявлению Карамышевой Светланы Владимировны к Акционерному обществу «ГАЗЭКС» о взыскании неустойки за неисполнение условий договора, а также встречному иску Акционерного общества «ГАЗЭКС» к Карамышевой ФИО10 о взыскании платы по договору, неустойки за нарушение срока исполнения обязательства, судебных расходов,

УСТАНОВИЛ:

истец Карамышева С.В. обратилась в суд с иском к Акционерному обществу «ГАЗЭКС» (далее АО «ГАЗЭКС») о защите прав потребителя, о взыскании неустойки, судебных расходов. В обоснование заявленных требований первоначально в заявлении указав, что ДД.ММ.ГГГГ между истцом Карамышевой С.В. и ответчиком АО «ГАЗЭКС» Западный округ был заключен договор о подключении (технологическом присоединении) объекта капитального строительства к сети газораспределения № 321-З-362/2019, по условиям которого ответчик взял на себя обязательства, с учетом дополнительного соглашения № 3 от 20.08.2020, в срок 2 года со дня заключения Договора, по подключению (технологическому присоединению) объекта капитального строительства: газоснабжения жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, к сети газораспределения, а истец обязуется оплатить выполненные работы, с учетом дополнительного соглашения №40817810604900317040 лт ДД.ММ.ГГГГ в размере 854 189,60 руб. с учетом НДС 20 %.

Истец, согласно условиям договора, оплатил сумму в размере 726 688,26 руб., и в подтверждение этого довода сторона истца ссылается на платежные документы от 22.03.2019, 24.06.2019 и квитанцию от 01.09.2020.

Как указано в исковом заявлении Карамышевой С.В., в соответствии с п. 2 Правил подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сети газораспределения - это совокупность организационных и технических действий, включая врезку и пуск газа, дающие возможность подключаемому объекту капитального строительства использовать газ, поступающий из сети газораспределения.

В соответствии с п. 3 Договора, срок полного исполнения обязательства со стороны исполнителя по Договору должен был наступить 25.02.2021, тогда как, к указанной дате услуга ответчиком в предусмотренном Договоре объеме не была оказана.

В результате несоблюдения сроков исполнения обязательства по Договору со стороны ответчика, фактически пуск газа во внутридомовую сеть газораспределения не произведен.

25.03.2021 истец обратился к ответчику с требованиями о выполнении мероприятий по подключению (технологическому присоединению) объекта капитального строительства и пуску газа, а также выплате неустойки за период с 25.02.2021 по 25.03.2021 в размере 743 144,95 руб. в течение 14 дней с момента получения претензии., тогда как, на дату обращения в суд с настоящим исковым заявлением, требования истца по вышеуказанной претензии со стороны ответчика не исполнены.

Также в исковом заявлении указано, что п. 16 Договора за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Руководствуясь положениями п. 5 ст. 28 Закона о защите прав потребителей истец в исковом заявлении осуществил расчет неустойки (пени) за нарушение сроков окончания выполнения работ, размер которой составил – 854 189,60 руб.

Размер задолженности	Период неустойки	Формула	проценты
с	по	Кол-во дней
854 189,60	25.02.2021	25.10.2021	609	854 198,60 х 609 х 3 % 15 606 043,99 руб.
Но не более 100 %	854 189,60 руб.
ИТОГО	854 189,60 руб.

Тогда как, в исковом заявлении истец указал, что сумма взыскиваемой потребителем неустойки (пени) не может превышать цены отдельного вида выполнения работ, оказания услуги или общую цену заказа, если цена выполнения отдельного вида работы, оказания услуги не определена договором о выполнении работ, оказания услуг. В связи с чем, окончательный размер неустойки (пени) к взысканию с ответчика в пользу истца последним определен в размере 854 189,60 руб.

В ходе судебного разбирательства от представителя истца Карамышевой С.В. – Сутягина И.Л., действующего на основании доверенности, в порядке ст. 39 ГПК РФ, поступило заявление об уменьшении размера исковых требований. Как было указано в заявлении, при подаче первоначального искового заявления Карамышевой С.В. заявлена неустойка по правилам Закона о защите прав потребителей исходя из ставки 3 % от суммы договора в размере 854 189,60 руб., тогда как, согласно Дополнительному соглашению № 4 к Договору между истцом и ответчиком стоимость выполнения работ согласована в размере 776 236,87 руб.

Пункт 18 ст. V Договора указывает, что неустойка за нарушение обязательств по Договору составляет 0,014 от ключевой ставки ЦБ, действовавшей на момент заключения Договора (25.02.2019). Учитывая вышеизложенное, представитель истца представил новый расчет неустойки:

Размер задолженности	Количество дней просрочки за период с 26.02.2021 по 25.10.2021	Размер от ключевой ставки ЦБ РФ	Ключевая ставки ЦБ РФ по состоянию на 25.02.2019	Формула	Итого
776 236,87	242	0,014	7,75 %	776 236,87 х 242 х 0,014 х 7,75 %	203 816,51 руб.

Окончательно представитель истца Карамышевой С.В. – Сутягин И.Л. определил к взысканию с ответчика в пользу истца неустойку за неисполнение договора о техническом присоединении № 321-З-362/2019 за период с 26.02.2021 по 25.10.20211 в размере 203 816,51 руб. Кроме того, представитель истца просил продолжать начислять неустойку до полного исполнения АО «ГАЗЭКС» обязательств, предусмотренных Договором.

В судебном заседании представитель истца Карамышевой С.В. – Сутягин И.Л. исковые требования, с учетом их уточнений, поддержал в полном объеме и просил их удовлетворить.

Представитель ответчика АО «ГАЗЭКС» Воронцова О.А. в судебном заседании исковые требования не признала в полном объеме, полагали их не обоснованными и просила в их удовлетворении отказать в полном объеме. В обоснование своих доводов суду пояснив, что на дату рассмотрения настоящего дела в суде со стороны истца не соблюдены раздел 2 п.7 Договора, поскольку ГАЗЭКС до границ земельного участка истца газопровод построен, тогда как далее пускать газ нет возможности, поскольку истец Карамышева С.В. должна подготовить и построить соответствующее оборудования для приемки газа, после чего уведомить ответчика об этом, однако такого уведомления не приложено, и также отсутствуют доказательства, что истец выполнила условия договора. Не являются обоснованными, по мнению представителя ответчика АО «ГАЗЭКС» Воронцовой О.А. и требования истца о взыскании неустойки по Закону о защите прав потребителя, поскольку условиями договора предусмотрен иное порядок взыскания неустойки. Пуск газа невозможен, поскольку истец Карамышева С.В. должна построить оборудование самостоятельно, затем направить уведомление о готовности этого оборудования и АО «ГАЗЭКС» только тогда сможет исполнить условия договора. Со стороны АО «ГАЗЭКС» в адрес истца Карамышевой С.В. также было направлено уведомление о том, что последняя не готова к подключению, хотя законодательством этого не предусмотрено.

Кроме этого, в ходе рассмотрения настоящего дела в Сысертский районный суд Свердловской области поступило встречное исковое заявление АО «ГАЗЭКС» к Карамышевой С.В. о взыскании платы по договору, неустойки за нарушение срока исполнения обязательства, судебных расходов.

В обоснование доводов встречного искового заявления истец указал, что между АО «ГАЗЭКС» и Карамышевой С.В. заключен договор о подключении (технологическом присоединении) объекта капитального строительства к сети газораспределения №40817810604900317040-З-362/2019. Исполнитель (АО «ГАЗЭКС») принял на себя обязательства по подключению (технологическому присоединению) объекта капитального строительства заявителя, расположенного по адресу: <адрес> к сети газораспределения с учетом максимальной нагрузки (часовым расходом газа) газоиспользующего оборудования, а заявитель принимает на себя обязательства по обеспечению объекта капительного строительства к подключению (техническому распределению) в пределах границ, принадлежащих ему земельного участка.

В соответствии с п. 7 Договора заявитель обязан выполнить мероприятия по созданию сети газопотребления в пределах границ принадлежащего ему земельного участка и обеспечить готовность газоиспользующего оборудования к подключению.

Согласно п. 3 Договора (в редакции дополнительного соглашения № 3 от 20.08.2020) срок выполнения мероприятий по подключению (технологическому присоединению) объекта капитального строительства и пуску газа составляет 2 года со дня заключения договора.

Согласно п. 8.1 Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 30.12.2013 № 1314 (действовавшим на момент заключения договора) договор о подключении считается заключенным со дня поступления исполнителю подписанного экземпляра договора.

Истцом договор подписан и возвращен в адрес АО «ГАЗЭКС» 25.03.2019, и как указано во встречном исковом заявлении, срок подключения наступил 25.03.2021.

АО «ГАЗЭКС» мероприятия по подключению до границы земельного участка заявителя выполнены в полном объеме. Тогда как, на момент обращения в суд со встречным иском со стороны Карамышевой С.В. мероприятия по подключению не исполнены.

Согласно п. 10 Договора размер платы за подключение составляет 854 189,60 руб. и вносится заявителем в следующем порядке: 25 % в том числе НДС в течение 11 рабочих дней со дня заключения настоящего договора, 25 % в том числе НДС в течение 3 месяцев со дня заключения настоящего договора, но не позднее дня фактического подключения (технологического присоединения), 35 % в том числе НДС в течение 1 года со дня заключения настоящего договора, но не позднее дня фактического подключения (технологического присоединения), 15 % платы, в том числе НДС в течение 11 рабочих дней со дня подписания сторонами акта о подключении (технологическом присоединении).

Заявителем частично внесена плата по договору в размере 726 688,26 руб.

Тогда как, в соответствии с п. 95 Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 30.12.2013 № 1314, исполнитель в полном объеме выполнивший мероприятия согласно подпункту «а» пункта 98 настоящих Правил, вправе требовать от заявителя исполнения обязательства по внесению платы по договору о подключении и по истечении 10 рабочих дней со дня нарушения заявителем срока осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению) направить в адрес заявителя уведомление с требованием внести 100 процентов платы за технологическое присоединение, а заявитель обязан в течение 10 рабочих дней со дня получения такого уведомления исполнить требование исполнителя. Указанная обязанность исполняется заявителем без внесения изменений в договор о подключении и вне зависимости от последующего выполнения иных мероприятий, предусмотренных договором о подключении.

Пунктом 18 Договора предусмотрена ответственность сторон за нарушение сроков исполнения обязательств. Неустойка рассчитывается как произведение 0,014 Ключевой ставки Центрального ФИО1 РФ, установленной на день заключения договора о подключении, и общего размера платы за технологическое присоединение по Договору за каждый день просрочки.

Как указано во встречном исковом заявлении, информация о размере ключевой ставки публикуется в «Вестнике Банка России» и размер ключевой ставки на момент заключения Договора составил 7,5 % годовых. В связи с чем, расчет размера неустойки за просрочку исполнения обязательства за период с 30.09.2021 по 18.01.2022, по мнению представителя АО «ГАЗЭКС» по встречному иску составит:

854 189,60 руб. х 0,014 х 7,5 % = 98 658 руб. 90 коп.

С учетом вышеизложенного, представитель истца АО «ЗАГЭКС» по встречному иску просил взыскать с ответчика Карамышевой С.В. в пользу АО «ЗАГЭКС» плату по Договору в размере 127 501,34 руб.; неустойку за нарушение сроков исполнения обязательств в размере 98 658,90 руб. и расходы по уплате государственной пошлины в размере 5 462 руб.

В ходе судебного разбирательства по встречному иску от представителя истца АО «ГАЗЭКС» Воронцовой О.А., действующей на основании доверенности, в порядке ст. 39 ГПК РФ, также поступило заявление об уточнении исковых требований, где указано, что 07.04.2021 между сторонами было заключено дополнительное соглашение к Договору о подключении (технологическом присоединении) объекта капитального строительства к сети газораспределения № 321-З-362/2019, по условиям которого плата за подключение составила – 776 236,87 руб. Заявителем частично внесена плата по договору в размере 726 688,26 руб., в связи с чем, остаток неоплаченной задолженности составляет 49 548,61 руб.

На момент рассмотрения настоящего дела в суде ответчик Карамышева С.В. свои обязательства, предусмотренные п. 7 Договора, не исполнила, и с учетом изложенных доводов, размер неустойки за просрочку исполнения обязательства за период с 30.09.2021 по 17.03.2020 составит: 776 236,87 руб. х 0,014 х 7,5 % годовых х 168 = 136 928,20 руб.

После уточнения исковых требований, представитель истца АО «ЗАГЭКС» по встречному иску просила взыскать с ответчика Карамышевой С.В. в пользу АО «ЗАГЭКС» плату по Договору в размере 49 548,61 руб.; неустойку за нарушение сроков исполнения обязательств в размере 136 928,20 руб. и расходы по уплате государственной пошлины в размере 5 462 руб.

Представитель истца Карамышевой С.В. – Сутягин И.Л. пояснил, что встречные исковые требования он также не признает в полном объеме.

Истец Карамышева С.В., а также представитель заинтересованного лица – Администрации Сысертского городского округа, в судебное заседание не явились, о времени и месте судебного заседания извещались заблаговременно и надлежащим образом, при этом истец Карамышева С.В. направила в суд своего представителя, причина неявки иных лиц суду не известна, с ходатайством об отложении судебного заседания в суд они также не обращались.

Таким образом, руководствуясь положениями ст. 167 Гражданского процессуального кодекса РФ, суд определил о рассмотрении дела в отсутствие лиц, не явившихся в судебное заседание и извещенных о рассмотрении дела надлежащим образом.

Выслушав доводы сторон, исследовав письменные материалы дела, суд приходит к следующему выводу.

В соответствии со ст. 309 и ст. 310 ГК РФ, обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Порядок подключения (технологического присоединения) к сетям газораспределения проектируемых, строящихся, реконструируемых или построенных, но не подключенных к сетям газораспределения объектов капитального строительства регламентируется Правилами подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения (далее Правила), утвержденными Постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2013 года № 1314, действующими на момент заключения Договора.

Подключение объектов капитального строительства к сети газораспределения осуществляется на основании договора о подключении (п. 59 Правил № 1314).

В соответствии с пунктом 60 Правил подключения, по договору о подключении исполнитель обязуется осуществить подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к сети газораспределения с учетом обеспечения максимальной нагрузки (часового расхода газа), указанной в технических условиях, а заявитель обязуется оплатить услуги по подключению (технологическому присоединению).

Как установлено судьей и следует из материалов дела, 25 февраля 2019 года между АО «ГАЗЭКС» (исполнитель) и Карамышевой С.В. (заявитель) заключен договор № 321-З-362/2019 о подключении (технологическом присоединении) объекта капитального строительства к сети газораспределения, по которому ответчик АО «ГАЗЭКС» принял на себя обязательства по подключению (технологическому присоединению) жилого дома истца, расположенному по адресу: <адрес> бор, 3-3 (кадастровый номер №40817810604900317040) к сети газораспределения, принадлежащей ответчику на праве собственности.

В свою очередь, Карамышева С.В. обязалась обеспечить готовность объекта капитального строительства к подключению (технологическому присоединению) в пределах границ принадлежащего ей земельного участка с кадастровым номером № №40817810604900317040, расположенным по вышеуказанному адресу, в соответствии с условиями договора, а также оплатить услуги по подключению (технологическому присоединению).

Данное условие согласуется с п. п. 88, 89 Правил, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2013 года №40817810604900317040, действующими на момент подписания вышеуказанного Договора.

В силу п. 2 Договора подключение осуществляется в соответствии с техническими условиями на подключение (технологическое присоединение) согласно приложению № 1. Срок действия технических условий составляет 1 (один) год 6 (шесть) месяцев со дня заключения договора.

В соответствии с п. 3 Договора срок выполнения мероприятий по подключению (технологическому присоединению) объекта капитального строительства и пуску газа составляет также 1 (один) год 6 (шесть) месяцев со дня заключения договора.

Согласно разделу II Договора ответчик АО «ГАЗЭКС» обязался разработать проектную документацию на создание (реконструкцию) сети газораспределения до точки подключения (технологического присоединения) на границе земельного участка истца (проект газоснабжения) и получить на нее положительное заключение экспертизы (при необходимости создания сети газораспределения) в случае, предусмотренном законодательством РФ; направить истцу в течение 5 рабочих дней после окончания разработки проектной документации, но не позднее дня окончания срока, равного двум третьим срока, осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению), предусмотренного пунктом 3 настоящего договора, информацию о расположении (точек) подключения (технологического присоединения) (при необходимости создания сети газораспределения); осуществить действия по созданию (реконструкции) сети газораспределения до точки подключения и по подготовке сети газораспределения к подключению объектов капитального строительства заявителя и пуску газа не позднее срока, предусмотренного п. 3 договора; проверить выполнение истцом технических условий в срок не позднее, чем за 14 дней до дня подключения к сетям газораспределения, и составить акт о готовности сети газопотребления и газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства к подключению (технологическому присоединению) по форме согласно приложению № 2 в виде акта о готовности сетей, являющегося неотъемлемой частью договора; осуществить действия по подключению (технологическому присоединению) не позднее установленного договором дня подключения, но не ранее подписания акта о готовности сетей; по обращению истца, направленному не позднее 10 рабочих дней до даты подключения (технологического присоединения), определенной в договоре о подключении, продлить срок действия технических условий, но не более чем на половину срока, определенного договором о подключении; направить истцу информацию о ходе выполнения мероприятий по подключению (технологическому присоединению) объекта капитального строительства не позднее 10 дней со дня получения запроса истца в письменной форме; согласовать в письменной форме с собственником земельного участка строительство сетей газораспределения, необходимых для подключения объекта капитального строительства заявителя, в случае строительства сетей газораспределения на земельных участках, находящихся в собственности третьих лиц; выполнить условия договора о подключении при необходимости осуществления строительства сетей газораспределения на земельном участке, находящемся в собственности третьих лиц, при условии оформления исполнителем в соответствии с законодательством Российской Федерации права пользования таким земельным участком для целей строительства сетей газораспределения; не позднее 20 рабочих дней до даты подключения (технологического присоединения), определенной в договоре о подключении, уведомить истца об окончании срока действия договора о подключении; направить истцу в течение 3 рабочих дней со дня подключения (технологического присоединения) подписанный акт о подключении по форме согласно приложению №40817810604900317040 Договора.

Во исполнение положений п. 7 Договора истец Карамышева С.В. взяла на себя обязательства осуществить мероприятия по обеспечению готовности объекта капитального строительства к подключению (технологическому присоединению) в пределах границ принадлежащего ей земельного участка; разработать на основании технических условий проектную документацию о создании сети газопотребления от точки подключения (технологического присоединения) до газоиспользующего оборудования; представить исполнителю 1 экземпляр раздела утвержденной в установленном порядке проектной документации, содержащей сведения об инженерном оборудовании, о сетях газопотребления, перечень инженерно-технических мероприятий и содержание технологических решений; обеспечить создание сети газораспределения на принадлежащем ей земельном участке от точки подключения (технологического присоединения) до газоиспользующего оборудования; уведомить исполнителя о выполнении технических условий после выполнения мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ своего участка, предусмотренных техническими условиями; обеспечить исполнителю доступ к объектам капитального строительства для проверки выполнения технических условий и готовности сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования к подключению и пуску газа в согласованные с исполнителем сроки, но не позднее 14 календарных дней до дня подключения; внести плату за подключение (технологическое присоединение) в размере и сроки, которые установлены настоящим договором; в течение 10 рабочих дней со дня получения от исполнителя уведомления с требованиями внести 100 процентов платы за технологическое присоединение исполнить требования исполнителя; подписать акт о готовности сетей в день его составления исполнителем.

В п. 10 раздела III Договора установлено, что размер платы за подключение (технологическое присоединение) объекта капительного строительства (без НДС) составляет – 616 147 руб. 11 коп., кроме того НДС 20 % составляет - 123 229 руб. 42 коп., итого размер платы с НДС 20 % составил – 739 376 руб. 53 коп.

Внесение платы осуществляется заявителем в следующем порядке:

- 25 %, что составляет 184 844 руб. 13 коп., в том числе НДС 20 % - 30 807 руб. 36 коп., в течение 11 рабочих дней со дня заключения настоящего договора;

- 25 %, что составляет 184 844 руб. 13 коп., в том числе НДС 20 % - 30 807 руб. 36 коп., в течение 3 месяцев со дня заключения настоящего договора, но не позднее дня фактического подключения (технологического присоединения);

- 35 %, что составляет 258 781 руб. 79 коп., в том числе НДС 20 % - 43 130 руб. 30 коп., в течение 1 года со дня заключения настоящего договора, но не позднее дня фактического подключения (технологического присоединения);

- 15 %, что составляет 110 906 руб. 48 коп., в том числе НДС 20 % - 18 484 руб. 40 коп., в течение 11 рабочих дней со дня подписания сторонами акта о подключении (технологическом присоединении).

Датой исполнения обязательства заявителя по оплате расходов на подключение (технологическое присоединение) считается дата внесения денежных средств в кассу или на расчетный счет организации исполнителя (п. 11 Договора).

Как указано в п. 21 настоящий Договор считается заключенным с даты поступления подписанного заявителем экземпляра настоящего договора исполнителю и как установлено судом, истцом Карамышевой С.В. Договор подписан и возвращен в адрес АО «ГАЗЭКС» 25.03.2019, о чем имеется отметка в договоре на экземпляре представленным представителем ответчика АО «ГАЗЭКС».

20.08.2020 между АО «ГАЗЭКС» (исполнитель) и Карамышевой С.В. (заявитель) было подписано дополнительное соглашение №40817810604900317040 к Договору №40817810604900317040-З-362/2019 от 25.02.2019 по условиям которого определено пункт 3 Договора изложить в следующей редакции «Срок выполнения мероприятий по подключению (технологическому присоединению) объекта капитального строительства и пуску газа составляет 2 года со дня заключения настоящего договора». Дополнительным соглашением №40817810604900317040 от ДД.ММ.ГГГГ размер платы за подключение (технологическое присоединение) объекта капительного строительства (без НДС) был определен в размере – 711 824 руб. 67 коп.; кроме того НДС 20 % составил - 142 364 руб. 93 коп., итого размер платы с НДС 20 % составил – 854 189 руб. 60 коп.

В технологических условиях № З-362/2019 на подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к сети газораспределения, являющихся Приложением №40817810604900317040 к Договору №40817810604900317040-З-362/2019 от ДД.ММ.ГГГГ в редакции дополнительного соглашения №40817810604900317040 от ДД.ММ.ГГГГ адрес места расположения объекта капитального строительства, к которому следовало осуществить подключение газа, внесены изменения, и место расположение объекта указано: Свердловская область, Сысертский городской округ, <адрес> (кадастровый номер №40817810604900317040).

Кроме того, 07.04.2021 между АО «ГАЗЭКС» (исполнитель) и Карамышевой С.В. (заявитель) было подписано дополнительное соглашение №40817810604900317040 к Договору №40817810604900317040-З-362/2019 от ДД.ММ.ГГГГ по условиям которого Технические условия № З-362/2019 подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к газораспределительной сети, являются Приложением №40817810604900317040 к Договору, и изложены в новой редакции. Кроме того, Приложение №40817810604900317040 к Техническим условиям «Ситуационный план», Приложении №40817810604900317040 к Техническим условиям «Технические условия (ГРО) № З-362/2019 на проектирование и строительство газораспределительной сети», Приложение №40817810604900317040 к Договору «Предварительный расчет стоимости» были изложены в новой редакции.

Так, из предварительного расчета стоимости подключения (технического присоединения) по объекту капитального строительства, расположенному по адресу: Свердловская область, Сысертский городской округ, <адрес> (кадастровый номер №40817810604900317040), следует, что такая стоимость составляет с НДС 20 % - 776 236 руб. 87 коп.

Карамышевой С.В. произведена оплата по подключению объекта капитального строительства сети газа в размере 726 688,26 руб., что подтверждается платежными документами от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ на сумму 184 844,13 руб. каждый, и квитанцией с кассовым чеком от 01.09.2020 на сумму 357 000 руб.

Согласно п. 81 Правил договор о подключении считается заключенным со дня поступления исполнителю подписанного заявителем экземпляра Договора.

Как уже указывалось выше, истцом Карамышевой С.В. договор был подписан и возвращен в адрес АО «ГАЗЭКС» 25.03.2019, а согласно п. 3 Договора (в редакции дополнительного соглашения № 3 от 20.08.2020) срок выполнения мероприятий по подключению (технологическому присоединению) объекта капитального строительства и пуску газа составлял 2 года со дня заключения Договора, в связи с чем, днем осуществления мероприятий по подключению следует считать – 25.03.2021.

В соответствии с положениями п. 88, 100 Правил №40817810604900317040 мероприятия по подключению (технологическому присоединению) в пределах границ земельного участка осуществляются заявителем, который обязан выполнить установленные в договоре о подключении условия подготовки сети газопотребления и газоиспользующего оборудования к подключению.

Согласно подпункту «а» п. 100 Правил заявитель обязан выполнить установленные в договоре о подключении условия подготовки сети газопотребления и газоиспользующего оборудования к подключению.

Во исполнение условий п. 7 Договора заявитель Карымышева С.В. обязана была осуществить мероприятия по обеспечению объекта капитального строительства к подключению (технологическому присоединению) в пределах границ, принадлежащего ей земельного участка и уведомить об этом исполнителя, тогда как, доказательств того, что со стороны истца Карамышевой С.В. такое письменное уведомление о выполнении комплекса мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ своего участка, предусмотренных техническими условиями, направлялось в адрес АО «ГАЗЭКС» суду не представлено.

Как следует из Акта приемки законченного строительством объекта газораспределительной системы от 30.09.2021 газопровод низкого давления до границы земельного участка по адресу: <адрес> (кадастровый номер 66:25:2901001:350) со стороны АО «ГАЗЭКС» был построен.

Ранее Карамышевой С.В. в адрес АО «ГАЗЭКС» была направлена претензия от 25.03.2021 (вх. №40817810604900317040 29.03.2021) на которую АО «ГАЗЭКС» был подготовлен письменный ответ от ДД.ММ.ГГГГ (исх. 761), из которого следует, что со стороны АО «ГАЗЭКС» выполнен ряд работ, согласовано изменение точки подключения в действующий надземный стальной газопровод низкого давления, сообщено об изменении стоиомсти работ по Договору и также в адрес Карамышевой С.В. направлено два экземпляра Дополнительного соглашения №40817810604900317040 от ДД.ММ.ГГГГ, один экземпляр такого соглашения предлагалось вернуть отправителю.

Из письма главного инженера АО «ГАЗЭКС» Белых А.В. от ДД.ММ.ГГГГ (исх. №40817810604900317040), адресованного Карамышевой С.В., следует, что представленная ею рабочая проектная документация по объекту «Газоснабжение жилого дома, по адресу: свердловская область, Сысертский ГО, <адрес> (кад. № 66:25:2901001:350)», шифр Ч.СР-1174-05/2021-ГС, не соответствует установленным требованиям.

Доказательств того, что после этого со стороны истца Карамышевой С.В. во исполнение положений п. 7 Договора также была разработана на основании технических условий проектная документация о создании сети газопотребления от точки подключения (технологического присоединения) до газоиспользующего оборудования, и обеспечено создание сети газораспределения на принадлежащем ей земельном участке от точки подключения (технологического присоединения) до газоиспользующего оборудования, суду не представлено.

Таким образом, учитывая вышеизложенное и отсутствие представленных со стороны истца Карамышевой С.В. доказательств по осуществлению мероприятий по обеспечению объекта капитального строительства к подключению (техническому присоединению) в пределах границ на земельном участке, принадлежащих истцу во исполнение положений раздела II Договора от 25.02.2019 года к установленному условиями Договора сроку истцом Карамышевой С.В. не представлено, условия договора со стороны заявителя не были исполнены, в связи с чем оснований для удовлетворения требований истца Карамышевой С.В. о взыскании с ответчика АО «ГАЗЭКС» неустойки за нарушение сроков исполнения работ по вышеуказанному договору в размере 203 816,51 руб., не имеется. Поскольку судом не усмотрено оснований для удовлетворения требований истца Карамышевой С.В. по взысканию неустойки, то не имеется и оснований для удовлетворения требований истца по первоначальному иску о продолжении ее начисления до полного исполнения АО «ГАЗЭКС» обязательств, по Договору.

В соответствии с п. 95 Правил исполнитель в полном объеме выполнивший мероприятия согласно подпункту «а» пункту 98 настоящих правил, вправе требовать от заявителя исполнения обязательств по внесению платы по договору о подключении и по истечении 10 рабочих дней со дня нарушения заявителем срока осуществления мероприятий по подключению (техническому присоединению) направить в адрес заявителя уведомление с требованием внести 100 % платы за технологическое присоединение, а заявитель обязан в течение 10 рабочих дней со дня получения такого уведомления исполнить требование исполнителя.

ДД.ММ.ГГГГ АО «ГАЗЭКС» направило в адрес Карамышевой С.В. претензию, где указано, что Общество в полном объеме выполнило мероприятия по подключению газопровода до границы ее земельного участка, и потребовало внести Карамышеву С.В. в течение 10 рабочих дней с момента получения настоящего уведомления остатков задолженности по Договору №40817810604900317040-З-362/2019 в размере 49 548,61 руб. и также уплатить неустойку за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в размере 127 147, 60 руб., из расчета: 776 236,87 руб. х 0,014 % х 7,5 % годовых х 156). Как следует из отчета оправки почтовой корреспонденции с сайта Почта ФИО1 (почтовый идентификатор №40817810604900317040 данная претензия адресатом Карамышевой С.В. была получена ДД.ММ.ГГГГ, тогда как сведений о ее исполнении со стороны последней не представлено.

Размер неустойки сторонами был согласован в п. 18 указанного Договора, по условиям которого в случае нарушения любой из сторон сроков исполнения обязательств по договору, такая сторона обязана уплатить другой стороне неустойку, рассчитанную как произведение 0,014 ключевой ставки ЦБ РФ, установленной на дату заключения договора и общего размера платы по договору.

На дату рассмотрения настоящего дела в суде представитель АО «ГАЗЭКС» просила взыскать с Карвмышевой С.В. неустойку за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в размере 136 928,20 руб. из расчета: 776 236,87 руб. х 0,014 % х 7,5 % годовых х 168. Данный расчет судьей проверен и признан судьей верным.

Поскольку на момент рассмотрения настоящего дела в суде со стороны Карамышевой С.В. не был осуществлен комплекс мероприятий по подключению (технологическому присоединению) в пределах принадлежащего ей земельного участка, т.е. обязательства по договору не исполнены, оплата в полном объеме не произведена, судья приходит к выводу о необходимости взыскания по встречному иску с ответчика Карамышевой С.В. задолженности по указанному выше договору в размере 49 548,61 руб. и неустойки за период с 30.09.2021 по 17.03.2020 в размере 136 928,20 руб.

Доводы представителя Карамышевой С.В. – Сутягина И.Л. о том, что истец Карамышева С.В. со своей стороны выполнила все зависящие от нее мероприятия, в том числе по составлению технической документации, выполнению работ, судья находит несостоятельным в силу вышеизложенного.

В силу ст. 98 Гражданского процессуального кодекса РФ стороне, в пользу которой состоялось решение, суд присуждает с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы.

Размер судебных расходов истца АО «ГАЗЭКС» по встречному иску по уплате госпошлины в размере 5 462 руб. подтверждается имеющимся в материалах дела платежным поручением от ДД.ММ.ГГГГ №40817810604900317040. По итогам рассмотрения настоящего дела судьей определена к взысканию с ответчика Карамышевой С.В. в пользу АО «ГАЗЭКС» денежная сумма в размере 186 476,81 руб. (49 548,61 руб. + 136 928,20 руб.), и с учетом положений абзаца 4 пункта 1 части 1 статьи 333.19 Налогового кодекса РФ, с ответчика в пользу истца подлежит государственная пошлина в размере 4 929,54 руб. (3 200 руб. + (186 476,81 руб. – 100 000 руб.) х 2 %)). В связи с чем, с ответчика Карамышевой С.В. в пользу истца АО «ГАЗЭКС» подлежат взысканию расходы по оплате государственной пошлины в размере 4 929,54 руб.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 194-198 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

исковые требования Карамышевой ФИО12 к Акционерному обществу «ГАЗЭКС» о взыскании неустойки за неисполнение условий договора, оставить без удовлетворения.

Встречные исковые требования Акционерного общества «ГАЗЭКС» к Карамышевой ФИО13 о взыскании платы по договору, неустойки за нарушение срока исполнения обязательства, судебных расходов, удовлетворить.

Взыскать с Карамышевой ФИО14 в пользу Акционерного общества «ГАЗЭКС» плату по договору в размере 49 548 руб. 61 коп.; неустойку за нарушение сроков исполнения обязательств в размере 136 928 руб. 20 коп., а также расходы по оплате государственной пошлине в размере 4 929 руб. 54 коп., итого взыскать 191 406 (сто девяносто одну тысячу четыреста шесть) рублей 35 копеек.

Решение может быть обжаловано в Свердловский областной суд в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме путем подачи апелляционной жалобы через Сысертский районный суд, вынесший решение.

Судья:                                      С. В. Филимонова