Судебный акт #1 (Решение) по делу № 2-1950/2023 ~ М-1783/2023 от 19.10.2023

ЗАОЧНОЕ РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

20 ноября 2023г. Ахтубинский районный суд Астраханской области в составе председательствующего судьи Лябах И.В., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Литвиновой С.О.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в г. Ахтубинске в помещении Ахтубинского районного суда Астраханской области расположенном по адресу: Астраханская область, г. Ахтубинск, ул. Ватутина, д. 18А, гражданское дело № 2-1950/2023 по исковому заявлению Общества с ограниченной ответственностью «Дигниори Артс Технический Заказчик» к Золотареву А.Г. о взыскании денежных средств,

УСТАНОВИЛ:

Общества с ограниченной ответственностью «Дигниори Артс Технический Заказчик» (далее – ООО «Дигниори Артс Технический Заказчик») обратилось в суд с иском к Золотареву А.Г. о взыскании денежных средств по договору на проведение строительных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, процентов за пользование чужими денежными средствами, процентов за пользование чужими денежными средствами в размере ключевой ставки Банка России, действовавшей в соответствующий период, исходя из суммы задолженности в размере 100000 рублей, начиная с 21 сентября 2023г. по день фактического исполнения решения суда.

В обоснование своих требований указав, что ДД.ММ.ГГГГ. между истцом и ответчиком был заключен договор на проведение строительных работ №, согласно которому исполнитель Золотарев А.Г. обязался выполнить в интересах заказчика ООО «Дигниори Артс Технический Заказчик» работы по монтажу натурального камня на объекте по адресу: <адрес>. Срок выполнения работ по договору определен с 1 июля 2022г. по 20 июля 2022г., с ценой договора 100000 рублей, с предоплатой в размере 100% от цены работ. 5 июля 2022г. истцом произведена предварительная оплата по договору в размере 100000 рублей, Однако, ответчик свои обязательства не исполнил, к началу работ не приступил, на контакт не выходит. Просит суд взыскать с ответчика Золотарева А.Г. в пользу истца денежные средства, уплаченные по договору на проведение строительных работ № от ДД.ММ.ГГГГг. в размере 100000 рублей, проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 1 августа 2022г. по 20 сентября 2023г. в размере 9139,73 рублей, судебные расходы в размере 5658 рублей, а также процентов за пользование чужими денежными средствами в размере ключевой ставки Банка России, действовавшей в соответствующий период, исходя из суммы задолженности в размере 100000 рублей, начиная с 21 сентября 2023г. по день фактического исполнения решения суда.

Представитель истца ООО «Дигниори Артс Технический Заказчик» в судебное заседание не явился, о времени и месте судебного заседания извещен надлежащим образом, просил рассмотреть дело в его отсутствие.

Ответчик Золотарев А.Г. в судебное заседание не явился, о времени и месте судебного заседания извещен надлежащим образом, о чем имеются сведения. Сведениями о том, что неявка ответчика имела место по уважительной причине, суд не располагает.

В соответствии с частью 1 статьи 113 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, извещаются или вызываются в суд заказным письмом с уведомлением о вручении, судебной повесткой с уведомлением о вручении, телефонограммой или телеграммой, по факсимильной связи либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование судебного извещения или вызова и его вручение адресату.

В соответствии с пунктом 1 статьи 165.1 Гражданского кодекса Российской Федерации заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые сообщения, с которыми закон или сделка связывает гражданско-правовые последствия для другого лица, влекут для этого лица такие последствия с момента доставки соответствующего сообщения ему или его представителю. Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило лицу, которому оно направлено (адресату), но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним.

Согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 63 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23 июня 2015 г. № 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации", по смыслу пункта 1 статьи 165.1 Гражданского кодекса Российской Федерации юридически значимое сообщение, адресованное гражданину, должно быть направлено по адресу его регистрации по месту жительства или пребывания либо по адресу, который гражданин указал сам (например, в тексте договора), либо его представителю (пункт 1 статьи 165.1 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Согласно разъяснениям, изложенным в пунктах 67 и 68 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23 июня 2015 г. № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» юридически значимое сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило лицу, которому оно направлено, но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним (пункт 1 статьи 165.1 Гражданского кодекса Российской Федерации). Например, сообщение считается доставленным, если адресат уклонился от получения корреспонденции в отделении связи, в связи с чем, она была возвращена по истечении срока хранения.

Риск неполучения поступившей корреспонденции несет адресат.

Статья 165.1 Гражданского кодекса Российской Федерации подлежит применению также к судебным извещениям и вызовам, если гражданским процессуальным или арбитражным процессуальным законодательством не предусмотрено иное.

Судебное извещение о месте и времени судебного разбирательства по делу на 20 ноября 2023г. направлено судом по адресу регистрации посредством направления судебной повестки, которое возвращено в суд в виду «неудачной попытки вручения».

В силу статьи 118 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, лица, участвующие в деле, обязаны сообщить суду о перемене своего адреса во время производства по делу. При отсутствии такого сообщения судебная повестка или судебное извещение посылаются по последнему известному суду месту жительства или месту нахождения адресата и считаются доставленными, хотя бы адресат по этому адресу более не проживает или не находится.

При этом извещение о вызове ответчика в суд на 8 ноября 2023г. не получено, возвращено в суд с отметкой «истек срок хранения».

Таким образом, судом приняты все необходимые меры к извещению ответчика о месте и времени слушания дела в соответствии с требованиями гражданского процессуального законодательства и обеспечения его конституционных прав и интересов.

Доказательств, свидетельствующих о наличии уважительных причин, лишивших ответчика возможности являться за судебным уведомлением в отделение связи, не представлено. При таких обстоятельствах неблагоприятные последствия, в связи с неполучением судебных уведомлений, в силу части 1 статьи 165.1 Гражданского кодекса Российской Федерации должно нести само лицо, в связи с чем, суд признает ответчика извещенным на 20 ноября 2023г. о времени и месте судебного разбирательства.

В соответствии со статьей 233 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации в случае неявки в судебное заседание ответчика, извещенного о времени и месте судебного заседания, не сообщившего об уважительных причинах неявки и не просившего о рассмотрении дела в его отсутствие, дело может быть рассмотрено в порядке заочного производства, если истец против этого не возражает.

Истец относительно рассмотрения дела в порядке заочного производства возражений не представил.

Определение суда о рассмотрении дела в порядке заочного производства занесено в протокол судебного заседания.

Исследовав материалы дела и, оценив в совокупности представленные доказательства, суд приходит к следующему.

Как следует из пункта 1 части 1 статьи 8 Гражданского кодекса Российской Федерации, гражданские права и обязанности возникают из договоров и иных сделок, не противоречащих закону.

В соответствие со статьей 153 Гражданского кодекса Российской Федерации сделками признаются действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей.

Согласно пункту 1 статьи 421 Гражданского кодекса Российской Федерации граждане и юридические лица свободны в заключение договора.

Согласно пункту 1 статьи 432 Гражданского кодекса Российской Федерации договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора. Существенными являются условия о предмете договора, условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.

В силу положений статьи 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются (пункт 1 статьи 310 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Положениями части 1 статьи 779 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги.

Оплата услуг осуществляется в соответствии со статьей 781 Гражданского кодекса Российской Федерации, согласно которой, заказчик обязан оплатить оказанные ему услуги в сроки и в порядке, которые указаны в договоре возмездного оказания услуг. В случае невозможности исполнения, возникшей по вине заказчика, услуги подлежат оплате в полном объеме, если иное не предусмотрено законом или договором возмездного оказания услуг. В случае, когда невозможность исполнения возникла по обстоятельствам, за которые ни одна из сторон не отвечает, заказчик возмещает исполнителю фактически понесенные им расходы, если иное не предусмотрено законом или договором возмездного оказания услуг.

Заказчик вправе отказаться от исполнения договора возмездного оказания услуг при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору возмездного оказания услуг лишь при условии полного возмещения заказчику убытков (статья 782 Гражданского кодекса Российской Федерации).

К договору возмездного оказания услуг, если это не противоречит статьям 779-782 настоящего Кодекса, а также особенностям предмета договора возмездного оказания услуг применяются общие положения о подряде (статьи 702-729) и положения о бытовом подряде (статьи 730-739).

Согласно пункту 1 статьи 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В силу части 1 статьи 703 Гражданского кодекса Российской Федерации договор подряда заключается на изготовление или переработку (обработку) вещи либо на выполнение другой работы с передачей ее результата заказчику.

Согласно части 1 статьи 708 Гражданского кодекса Российской Федерации, в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки).

Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.Исходя из пунктов 1, 3 статьи 709 Гражданского кодекса Российской Федерации, в договоре подряда указываются цена подлежащей выполнению работы или способы ее определения; цена работы может быть определена путем составления сметы. В случае, когда работа выполняется в соответствии со сметой, составленной подрядчиком, смета приобретает силу и становится частью договора подряда с момента подтверждения ее заказчиком.

В соответствии с пунктом 2 статьи 715 Гражданского кодекса Российской Федерации, если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.

Согласно пункту 1 статьи 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации предоставленное данным кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором право на односторонний отказ от договора (исполнения договора) (статья 310) может быть осуществлено управомоченной стороной путем уведомления другой стороны об отказе от договора (исполнения договора). Договор прекращается с момента получения данного уведомления, если иное не предусмотрено этим кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором.

В силу статьи 728 Гражданского кодекса Российской Федерации, в случаях, когда заказчик на основании пункта 2 статьи 715 или пункта 3 статьи 723 настоящего Кодекса расторгает договор подряда, подрядчик обязан возвратить предоставленные заказчиком материалы, оборудование, переданную для переработки (обработки) вещь и иное имущество либо передать их указанному заказчиком лицу, а если это оказалось невозможным, - возместить стоимость материалов, оборудования и иного имущества.

Судом установлено, что ДД.ММ.ГГГГ. между ООО «Дигниори Артс Технический Заказчик» (заказчик) и Золотаревым А.Г. (исполнитель) заключен договор на проведение строительных работ №, в соответствии с которым исполнитель обязуется по заданию заказчика выполнить работы по монтажу натурального камня на объекте, расположенном по адресу: <адрес>. (пункт 1.1.).

Исполнитель выполняет работы согласно рабочей документации (пункт 1.2.). Содержание и объем работ определяются в прилагаемой к договору согласованной сторонами смете, составляющей неотъемлемую часть к договору (пункт 1.7).

В соответствии с пунктом 1.9 договора сроки начала и сдачи выполнения работ определены с 1 июля 2022г. по 20 июля 2022г.

Цена договора составляет 100000 рублей, в течение 5 банковских дней с момента подписания договора заказчик выплачивает исполнителю сумму в размере 100% от цены работ, путем перевода денежных средств на счет исполнителя (пункты 3.1,3.3, 3.5).

Ответственность сторон предусмотрена разделом 4 договора и предусматривает в случае если отступление в работе от условий договора подряда или иные недостатки результата работы в установленный заказчиком срок не были устранены либо являются неустранимыми и существенными, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения причиненных убытков.

Во исполнение пункта 3.3 договора, ООО «Дигниори Артс Технический Заказчик» платежным поручением от ДД.ММ.ГГГГг. № на банковский счет Золотарева А.Г., имеющего статус самозанятого, перечислено 100000 рублей, с назначением платежа: оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГг. за работы по монтажу натурального камня, работы на объекте по адресу: <адрес>

В установленный договором срок ответчиком принятые на себя обязательства не исполнены.

Согласно пункту 5.1 договора, спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего договора, разрешаются сторонами путем переговоров, и возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением сторон (или протоколом), становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего договора. Стороны, согласовали, что для сторон обязателен досудебный порядок урегулирования споров, путем направления письменной претензии другой стороне. Срок ответа на претензию составляет 10 рабочих дней с даты ее направления.

9 июня 2023г. истцом в адрес ответчика направлено уведомление (претензия) об отказе от исполнения договора и возврате денежных средств в размере 100000 рублей, полученных в счет оплаты за работы по договору № от ДД.ММ.ГГГГг., которое ответчиком не получено (последний день хранения 19 июля 2023г.) возвращено отправителю 20 июля 2023г. за истечением срока хранения.

Ответчиком не представлены доказательства, подтверждающие исполнение им обязательств по договору № от ДД.ММ.ГГГГг.

Принимая во внимание, что ответчик Золотарев А.Г. к исполнению обязательств не приступил, срок исполнения обязательств по договору № от ДД.ММ.ГГГГг. им нарушен, вместе с тем, оплата за работу в размере 100000 рублей ответчиком получена, суд находит требования истца о взыскании с ответчика указанной суммы обоснованными и подлежащими удовлетворению.

Договор № от ДД.ММ.ГГГГг. в одностороннем порядке истцом расторгнут 19 июля 2023г. в связи с чем у ответчика возникла обязанность возвратить денежные средства, полученные в счет оплаты за работу по договору.

ООО «Дигниори Артс Технический Заказчик» в связи с неисполнением требований по возврату денежных средств в добровольном порядке, предъявила к ответчику требования о взыскании процентов в соответствии со статьей 395 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации.

В силу части 1 статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации в случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором.

Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 37 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24 марта 2016г. № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств», проценты, предусмотренные пунктом 1 статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, подлежат уплате независимо от основания возникновения обязательства (договора, других сделок, причинения вреда, неосновательного обогащения, указанных в Гражданского кодекса Российской Федерации).

В соответствии с разъяснениями, изложенными в пункте 48 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24 марта 2016г. № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» сумма процентов, подлежащих взысканию по правилам статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, определяется на день вынесения решения судом исходя из периодов, имевших место до указанного дня. Проценты за пользование чужими денежными средствами по требованию истца взимаются по день уплаты этих средств кредитору. Одновременно с установлением суммы процентов, подлежащих взысканию, суд при наличии требования истца в резолютивной части решения указывает на взыскание процентов до момента фактического исполнения обязательства (пункт 3 статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации). При этом день фактического исполнения обязательства, в частности уплаты задолженности кредитору, включается в период расчета процентов.

Расчет процентов, начисляемых после вынесения решения, осуществляется в процессе его исполнения судебным приставом-исполнителем, а в случаях, установленных законом, - иными органами, организациями, в том числе органами казначейства, банками и иными кредитными организациями, должностными лицами и гражданами (часть 1 статьи 7, статья 8, пункт 16 части 1 статьи 64 и часть 2 статьи 70 Закона об исполнительном производстве). Размер процентов определяется по средним ставкам банковского процента по вкладам физических лиц, имевшим место в соответствующие периоды после вынесения решения (пункт 1 статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации).

С учетом изложенного, исковые требования в части взыскания процентов за пользование чужими денежными средствами в период с 1 августа 2022г. по 20 сентября 2023г. в размере 9139,73 рублей, а также взыскания процентов за пользование чужими денежными средствами по статье 395 Гражданского кодекса Российской Федерации с суммы присужденной судом по настоящему делу с даты вынесения решения и до даты фактического исполнения решения суда в соответствии с ключевой ставкой Банка России, действующей в соответствующий период, подлежат удовлетворению.

Согласно частям 1 и 2 статьи 98 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 96 данного Кодекса. В случае, если иск удовлетворен частично, указанные в настоящей статье судебные расходы присуждаются истцу пропорционально размеру удовлетворенных судом исковых требований, а ответчику пропорционально той части исковых требований, в которой истцу отказано.

Истцом при подаче искового заявления уплачена государственная пошлина в размере 3383 рубля.

Принимая во внимание, что требования истца удовлетворены полностью, в соответствии с частью 1 статьи 98 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации в пользу истца подлежат взысканию расходы по уплате государственной пошлины в размере 3383 рубля.

Руководствуясь статьями 98, 194-199, 235-238 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

исковые требования Общества с ограниченной ответственностью «Дигниори Артс Технический Заказчик» к Золотареву А.Г. о взыскании денежных средств,- удовлетворить.

Взыскать с Золотарева А.Г., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, паспорт серия № №, выданный ГУ МВД России по г. Москве ДД.ММ.ГГГГг., код подразделения №, в пользу Общества с ограниченной ответственностью «Дигниори Артс Технический Заказчик», ОГРН 1217700379731, ИНН 9718177515, сумму оплаты за работы по договору на проведение строительных работ № от ДД.ММ.ГГГГг. в размере 100000 рублей, проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 1 августа 2022г. по 20 сентября 2023г. в размере 9139,73 рублей и судебные расходы по оплате государственной пошлины в размере 3383 рубля, всего- 112552 (сто двенадцать тысяч пятьсот пятьдесят два) рубля 73 копеек.

Взыскивать с Золотарева А.Г., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, паспорт серия № №, выданный ГУ МВД России по г. Москве ДД.ММ.ГГГГг., код подразделения №, в пользу Общества с ограниченной ответственностью «Дигниори Артс Технический Заказчик», ОГРН 1217700379731, ИНН 9718177515, проценты за пользование чужими денежными средствами, исходя из ключевых ставок Банка России в соответствующие периоды, начисленные на сумму 100000 рублей, начиная с 21 сентября 2023г. по день фактической уплаты суммы задолженности.

Заявление об отмене заочного решения ответчиком может быть подано в Ахтубинский районный суд Астраханской области в течение семи дней со дня вручения копии решения.

Ответчиком заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении заявления об отмене этого решения суда в судебную коллегию по гражданским делам Астраханского областного суда.

Иными лицами, участвующими в деле, а также лицами, которые не были привлечены к участию в деле и вопрос о правах и об обязанностях которых был разрешен судом, заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения суда, а в случае, если такое заявление подано, - в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления.

Судья                                 Лябах И.В.