Судебный акт #1 (Решение) по делу № 11-248/2022 от 05.05.2022

№ 11-248/2022УИД 78MS0121-01-2021-003145-12

АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Санкт-Петербург                                                                       28 июня 2022 года

Московский районный суд Санкт-Петербурга в составе:

председательствующего судьи Ершовой Ю.В.,

при секретаре Семенове В.С.,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу публичного акционерного общества «Россети Ленэнерго» на решение мирового судьи судебного участка № 123 Санкт-Петербурга от 13.01.2022 по гражданскому делу 2-3/2022-123 по иску публичного акционерного общества «Россети Ленэнерго» о взыскании неустойки,

УСТАНОВИЛ:

Истец публичное акционерное общество «Россети Ленэнерго» (далее – ПАО «Ленэнерго») обратился в суд с иском к Ларюкиной Е.А., в котором просит взыскать с ответчика в свою пользу неустойку за нарушение сроков выполнения мероприятий по технологическому присоединению за период с 11.12.2020 по 09.07.2021 в размере 5 802,50 рубля и расходы по оплате госпошлины в размере 400 рублей. В обоснование своих требований истец указал, что 10.06.2020 между ПАО «Россети Лениэнерго» и Ларюкиной Е.А. заключен договор № ОД-ЮЭС-17097-20/9524-А-20 об осуществлению технологического присоединения к электрическим сетям, по условиям которого истец принял на себя обязательство осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств для электроснабжения объекта – индивидуального жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, кадастровый №. Пунктом 8 вышеназванного Договора предусмотрена обязанность ответчика выполнить мероприятия, предусмотренные техническими условиями к договору, уведомить об этом сетевую организацию, надлежащим образом исполнить указанные в разделе 3 Договора обязательства по оплате. Истцом в полном объеме исполнены обязательства по технологическому присоединению энергопринимающих устройств ответчика к электрическим сетям, о чем Ларюкина Е.А. была надлежащим образом уведомлена. Между тем, в установленный Договором срока Ларюкина Е.А. не исполнила своих обязательств по осуществлению мероприятий по технологическому присоединению к электрическим сетям.

Решением мирового судьи судебного участка № 123 Санкт-Петербурга от 13.01.2022 ПАО «Россети Ленэнерго» отказано в удовлетворении иска (л.д. 135-139).

Не согласившись с этим решением, истец подал апелляционную жалобу, в которой просит отменить его и удовлетворить требования ПАО «Россети Ленэнерго» в полном объеме.

Истец о времени и месте судебного заседания извещен надлежащим образом (л.д. 176, 178), своего представителя в суд не направил, ходатайств и заявлений об отложении судебного заседания не просил.

Ответчик Ларюкина Е.А. в судебное заседание не явилась, в соответствии со статьей 165.1 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) суд считает ее надлежащим образом уведомленной о судебном заседании (л.д. 175, 177)

В связи с этим, в соответствии со статьей 167 Гражданско-процессуального кодекса Российской Федерации (далее – ГПК РФ), суд счел возможным рассмотреть дело в отсутствие неявившихся лиц.

Изучив материалы, суд апелляционной инстанции приходит к следующему.

Мировым судьей установлено, что 10.06.2020 между ПАО «Россети Ленэнерго» (Сетевой организацией) и Ларюкиной Е.А. (Заявителем) был заключен договор № ОД-ЮЭС-17097-20/9524-Э-20 (далее – Договор) (л.д. 9-14), в соответствии с которым Сетевая организация приняла на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств Заявителя (далее – технологическое присоединение) – индивидуальный жилой дом, в том числе, по обеспечению готовности объектов электрического хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики), с учетом следующих характеристик: максимальная мощность присоединения энергопринимающих устройств – 15 кВт, категория надежности – третья, класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется присоединение – 0,4 кВ, максимальная мощность ранее присоединяемых энерго принимающих устройств отсутствует. Согласно пункту 2 Договора технологическое присоединение необходимо для электроснабжения жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, кадастровый № (далее – Объект). Неотъемлемой частью Договора являются Технические условия (пункт 4 Договора).

В соответствии с пунктами 10 указанного Договора размер платы за технологическое присоединение составляет 550 рублей, включая НДС 18% 83,90 рубля. Обязательство по оплате технологического присоединения в указанном размере исполнено истцом в полном объеме, что ответчиком не оспаривается.

Согласно пункту 5 Договора срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 месяцев со дня заключения настоящего Договора.

Пункт 6 Договора устанавливает следующие обязанности Сетевой организации:

- надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему Договору, в том числе по выполнению возложенных на сетевую организацию мероприятий по технологическому присоединению (включая урегулирование отношений с иными лицами) до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, указанные в технических условиях;

- в течение 10 дней со дня уведомления заявителем сетевой организации о выполнении им технических условий осуществить проверку выполнения технических условий заявителем, провести с участием заявителя осмотр (обследование) присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя;

- не позднее 15 рабочих дней со дня проведения осмотра (обследования), указанного в абзаце третьем настоящего пункта, с соблюдением срока, установленного пунктом 5 Договора, осуществить фактическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям, фактический прием (подачу) напряжения и мощности, составить при участии заявителя акт об осуществлении технологического присоединения и направить его заявителю.

Пунктом 10.1.1 Технических условий предусматривает обязанность сетевой организации за счет средств платы за технологическое присоединение, должен построить ВЛ-0,4 кВ направлением от ВЛ-0,4кВ от ТП-5857 до границы земельного участка. Конфигурацию сети, марку, сечение и протяженность ВЛ-0,4 кВ уточнить проектом. Трассу новой ВЛ-0,4 кВ определить проектом и согласовать с землевладельцем.

Между тем, как правильно установлено мировым судьей, что указанное обязательство истцом не исполнено. Данное обстоятельство подтверждено представителем истца в судебном заседании 13.01.2022, а потому, в соответствии с пунктом 2 статьи 68 ГПК РФ, ответчик освобожден от необходимости дальнейшего доказывания этих обстоятельств.

В соответствии с пунктом 8 Договора Заявитель, в свою очередь, обязался надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в том числе по выполнению возложенных на заявителя мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, указанные в технических условиях; после вполнения мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ участка заявителя, предусмотренных техническими условиями, уведомить сетевую организацию о выполнении технических условий и передать копии разделов проектной документации, предусматривающих технические решения, обеспечивающие выполнение технических условий, в том числе решения по схеме внешнего электроснабжения (схеме выдачи мощности объектов по производству электроэнергии), релейной защите и автоматике, телемеханике и связи, в случае если такая проектная документация не была представлена заявителем в сетевую организацию до направления заявителем в сетевую организацию уведомления о выполнении технических условий (если в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной документации является обязательной); принять участие в осмотре (обследовании присоединяемых энергопринимающих устройств сетевой организации.

Согласно пункту 11.1 Технических условий, Заявитель выполняет следующие мероприятия по технологическому присоединению: подготовить для присоединения энергопринимающее устройство (электроустановку) соответствующее «Правилам устройства электроустановок», выполнение согласно проектной документации (за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной документации не является обязательной). Пунктом 11.2 электроснабжение электроустановок заявителя предусмотреть от контактных соединений ВЛ-0,4 кВ от ближайшей опоры ТП-5857 и ЛЭП-0,4 кВ, отходящей в стороны электроустановок заявителя.

Выполнение предусмотренных пунктами 11.1 и 11.2 Технических условий невозможно до исполнения сетевой организацией установленной пунктом 10.1.1 Технических условий обязанности по постройке ВЛ-0,4 кВ.

Как установлено мировым судьей, данная обязанность ПАО «Россети Ленэнерго» не выполнена. В связи с этим ответчик Ларюкина Е.А. лишена возможности исполнить свои обязательств по заключенному с истцом Договору, следовательно, ее вина в неисполнении обязательств по договору отсутствует.

В связи с этим, правильно применив положения статьи 401 ГК РФ, мировой судья пришел к обоснованному выводу об отсутствии оснований для применения к истцу меры гражданско-правовой ответственности в виде неустойки, предусмотренной пунктом 17 заключенного между сторонами по делу Договора.

Правовых доводов, которые могли бы повлиять на существо состоявшегося судебного решения и явиться в пределах действия статей 328 – 330 ГПК РФ основанием к его отмене, апелляционная жалоба                  ПАО «Россети Ленэнерго» не содержит.

При таких обстоятельствах суд не находит предусмотренных статьей 330 ГПК РФ оснований для отмены решения мирового судьи от 13.01.2022.

С учетом изложенного, руководствуясь статьями 327-329 Гражданско-процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

Решение мирового судьи судебного участка № 123 Санкт-Петербурга от 13.01.2022 по делу №2-3/2021-123, – оставить без изменения, апелляционную жалобу публичного акционерного общества «Россети Ленэнерго», – без удовлетворения.

Определение вступает в законную силу со дня его вынесения и может быть обжаловано в кассационном порядке в течение трех месяцев со дня вступления в законную силу.

Судья