Судебный акт #1 (Решение) по делу № 2-3716/2023 ~ М-2704/2023 от 08.08.2023

Дело № 2-3716/2023

24RS0017-01-2023-003209-44

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

17 ноября 2023 года г.Красноярск

Железнодорожный районный суд г.Красноярска в составе:

председательствующего судьи Науджус О.С.,

при секретаре Васильевой О.А.,

с участием истца Белоусова А.В. и его представителя Федорова Е.Н.,

представителя ответчика Киселева С.Г.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Белоусова Александра Васильевича к ПАО «РОССЕТИ СИБИРЬ» о защите прав потребителя,

УСТАНОВИЛ:

Белоусов А.В. обратился в суд с иском к ПАО «Россети Сибирь» о защите прав потребителя. Требования мотивированы тем, что с ДД.ММ.ГГГГ истец является собственником земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>. 03.12.2018 осуществлено технологическое присоединение энергопринимающих устройств, расположенных на данном земельном участке, к электрическим сетям ответчика, о чем составлен акт №АТП-В46-18-9444.17. 20.07.2023 в 16.27 часов истцом с использованием личного кабинета на сайте сети интернет в сетевую организацию была направлена заявка на технологическое присоединение энергопринимающих устройств №8357766. 03.08.2023 статус заявки был изменен на «заявка отложена, получение недостающих сведений» и размещено письмо с уведомлением заявителя о некомплектности заявки, с указанием на необходимость уточнения наименования объекта, указания ВРУ некапитального строения (сооружения). Вместе с тем, рекомендуемая сетевой организацией формулировка «ВРУ некапитального строения (сооружения)» не соответствует определению, утвержденному Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 №861, в соответствии с которым "энергопринимающие устройства потребителя" - находящиеся у потребителя аппараты, агрегаты, механизмы, устройства и иное оборудование (или их комплекс), предназначенные для преобразования электрической энергии в другой вид энергии в целях использования (потребления) и имеющие между собой электрические связи. Согласно ГОСТ 32396-2021 пункт 3.1.1 вводно – распределительное устройство представляет собой электротехническое устройство низкого напряжения, содержащее аппаратуру, обеспечивающую возможность ввода, распределения и электроэнергии, а также управления и защиты отходящих распределительных и групповых электрических цепей в жилых и общественных зданиях, следовательно, ВРУ не предназначено для преобразования электрической энергии в другой вид энергии в целях использования (потребления). Кроме того, истец располагает совершенно другими энергопринимающими устройствами – электрические лампы освещения и насосный агрегат некапитального строения (сооружения) навеса, что и было указано в заявке. В нарушение п.15 Правил сетевая организация рассмотрела заявку с нарушением 3-дневного срока, а также не разместила в течение 10 дней в личном кабинете заявителя условия типового договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, согласно приложению №17 к Правилам, счет на оплату технологического присоединения и подписанные со стороны сетевой организации технические условия, чем также нарушила п.105 Правил.

На основании изложенного Белоусов А.В. просил суд обязать ответчика в срок 1 день заключить с ним договор об осуществлении технологического присоединения в редакции, действовавшей на день получения заявки, взыскать с ПАО «Россети Сибирь» компенсацию морального вреда в размере 20 000 руб., судебную неустойку в размере 100 руб. в день за каждый день неисполнения решения суда, судебные расходы за составление искового заявления 10 000 руб., 15 000 руб. за участие представителя в судебных заседаниях.

В ходе рассмотрения дела истцом представлено заявление об уточнении исковых требований со ссылкой на то, что после получения копии искового заявления 11.08.2023 ответчик направил проект договора истцу, в связи с чем исковые требования в части возложения обязанности заключить договор считает ответчиком исполненными, требования о компенсации морального вреда и взыскании судебных расходов истцом оставлены без изменения.

В судебном заседании истец Белоусов А.В. и его представитель Федоров Е.Н. (допущен по устному ходатайству), исковые требования с учетом уточнения поддержали в полном объеме по вышеизложенным основаниям.

Представитель ответчика Киселев А.Г. (доверенность №24/75 от 05.06.2023 сроком по 28.04.2025) исковые требования не признал, настаивал на отказе в их удовлетворении, ссылаясь на то, что 20.07.2023 Белоусовым А.В. была подана заявка на ТП, на что ему 26.07.2023 направлен ответ о том, что поданная заявка не содержит достаточный объем информации, необходимый для подготовки и заключения договора об осуществлении технологического присоединения, указаны причины - «изменение/увеличение мощности» с 0.22 кВт до 15 кВт, изменение схемы с 0.23 кВт на 0,40 кВт, одновременное увеличение максимальной мощности и изменение напряжения Правилами не предусмотрено, заявка на технологическое присоединение, связанная с увеличением максимальной мощности, не должна предусматривать изменение схемы присоединения, необходимо уточнить напряжение корректировкой технических параметров. 28.07.2023 Белоусов А.В. обратился с новой откорректированной заявкой на ТП. 03.08.2023 заявка истца была отложена, о чем ему было направлено уведомление о некомплектности с приостановлением рассмотрения заявки до предоставления недостающих сведений с рекомендацией указать наименование ВРУ некапитального строения (сооружения). При этом сетевая организация должна знать какой именно объект будет подключен (здание, предприятие, сооружение), сам земельный участок не является самостоятельным объектом, в связи с чем заявителю необходимо было предоставить сведения о наименовании энергопринимающих устройств для присоединения к электрическим сетям, но вместо исполнения требований сетевой организации истец 07.08.2023 направил претензию. Несмотря на то, что заявителем не были устранены замечания сетевой организации, в целях мирного урегулирования спора 08.08.2023 его заявка была принята в работу и передана для подготовки договора и ТУ, в результате чего в личном кабинете истца выставлен счет, который истец оплатил 16.08.2023, заключен договор ТП №20.2400.7448.23.

Выслушав лиц, участвующих в деле, исследовав письменные материалы дела, суд находит исковые требования подлежащими частичному удовлетворению по следующим основаниям.

Федеральным законом от 26.03.2003 №35-ФЗ «Об электроэнергетике» установлены правовые основы экономических отношений в сфере электроэнергетики, определены полномочия органов государственной власти на регулирование этих отношений, основные права и обязанности субъектов электроэнергетики при осуществлении деятельности в сфере электроэнергетики (в том числе производства в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) и потребителей электрической энергии.

Согласно п. 1 ст. 26 приведенного Федерального закона технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и носит однократный характер.

Технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. Указанный договор является публичным.

Технологическое присоединение осуществляется в сроки, определяемые в порядке, установленном Правительством Российской Федерации или уполномоченным им федеральным органом исполнительной власти. При этом, если для обеспечения технической возможности технологического присоединения и недопущения ухудшения условий электроснабжения присоединенных ранее энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики необходимы развитие (модернизация) объектов электросетевого хозяйства и (или) строительство, реконструкция объектов по производству электрической энергии, сроки технологического присоединения определяются исходя из инвестиционных программ сетевых организаций и обязательств производителей электрической энергии по предоставлению мощности, предусматривающих осуществление указанных мероприятий.

Постановлением Правительства РФ №861 от 27.12.2004 утверждены Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям (далее – Правила технологического присоединения (в редакции на момент заключения договора), которые определяют: порядок технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии к электрическим сетям, регламентируют процедуру присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям сетевой организации, определяют существенные условия договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, устанавливают требования к выдаче технических условий, в том числе индивидуальных, для присоединения к электрическим сетям, порядок проведения проверки выполнения заявителем и сетевой организацией технических условий, критерии наличия (отсутствия) технической возможности технологического присоединения.

Как следует из п. 3 Правил технологического присоединения, сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению при условии соблюдения им настоящих Правил и наличии технической возможности технологического присоединения. Независимо от наличия или отсутствия технической возможности технологического присоединения на дату обращения заявителя сетевая организация обязана заключить договор с лицами, указанными в пунктах 12.1, 14 и 34 настоящих Правил, обратившимися в сетевую организацию с заявкой на технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих им на праве собственности или на ином предусмотренном законом основании, а также выполнить в отношении энергопринимающих устройств таких лиц мероприятия по технологическому присоединению.

В соответствии с п. 6 Правил технологического присоединения технологическое присоединение осуществляется на основании договора, заключаемого между сетевой организацией и юридическим или физическим лицом, в сроки, установленные настоящими Правилами. Заключение договора является обязательным для сетевой организации. При необоснованном отказе или уклонении сетевой организации от заключения договора заинтересованное лицо вправе обратиться в суд с иском о понуждении к заключению договора и взыскании убытков, причиненных таким необоснованным отказом или уклонением.

Таким образом, сетевая организация обязана заключить договор технологического присоединения с физическими лицами, обратившимися с заявкой на технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих им на праве собственности или ином предусмотренном законом основании.

Действие настоящих Правил так же распространяется на случаи: присоединения впервые вводимых в эксплуатацию энергопринимающих устройств; увеличения максимальной мощности ранее присоединенных энергопринимающих устройств (п.2 Правил)

Необоснованное уклонение или отказ сетевой организации от заключения договора могут быть обжалованы потребителем услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (п.25 Правил).

Как установлено судом и следует из материалов дела, Белоусов А.В. является собственником земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>, что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права от 08.10.2014.

03.12.2018 ПАО «МРСК «Сибири» было осуществлено технологическое присоединение энергопринимающих устройств, расположенных на вышеназванном земельном участке, к электрическим сетям ответчика, о чем составлен акт №АТП-В46-18-9444.17.

20.07.2023 Белоусовым А.В. с использованием личного кабинета на сайте сети интернет в сетевую организацию была направлена заявка на технологическое присоединение энергопринимающих устройств, в связи с увеличением присоединенной мощности, заявке присвоен №8357766.

26.07.2023 статус заявки был изменен на «заявка отложена, получение недостающих сведений», недостающие сведения необходимо представить в течение 20 рабочих дней со дня получения уведомления, сетевая организация приостанавливает рассмотрение заявки до получения недостающих сведений и документов.

В сообщении сетевой организации указано на одновременное увеличение максимальной мощности с 0,22 кВт до 15 кВт и изменение схемы с 0,23 кВ на 0,40 кВ, что не предусмотрено Правилами, заявка на технологическое присоединение, связанная с увеличением максимальной мощности, не должна предусматривать изменение схемы присоединения, необходимо уточнить напряжение корректировкой технических параметров. Каких-либо иных недостатков со стороны сетевой организации указано не было.

28.07.2023 истцом подана скорректированная заявка №8357766, статус заявки был изменен на «заявка поступила».

03.08.2023 статус заявки изменен на «заявка отложена, получение недостающих сведений», недостающие сведения необходимо представить в течение 20 рабочих дней со дня получения уведомления, сетевая организация приостанавливает рассмотрение заявки до получения уведомления.

Из представленного письма сетевой организации следует, что представленная Белоусовым А.В. заявка не содержит достаточный объем информации, необходимый для подготовки и заключения договора об осуществлении технологического присоединения, указано на необходимость уточнения наименования объекта, рекомендовано указать ВРУ некапитального строения (сооружения).

Разрешая заявленные истцом требования, суд учитывает следующее.

Общий порядок заключения договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства предусмотрен пунктами 8, 14 - 15 Правил технологического присоединения.

Для заключения договора заявитель направляет заявку в сетевую организацию, объекты электросетевого хозяйства которой расположены на наименьшем расстоянии от границ участка заявителя, с учетом условий, установленных пунктом 8(1) Правил. Заявка направляется по формам согласно приложениям N 4 - 7 любым способом ее подачи (очно, почтой или с использованием официального сайта сетевой организации).

Согласно п.14 Правил в заявке, направляемой заявителем - физическим лицом в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, и электроснабжение которых предусматривается по одному источнику, должны быть указаны: а) фамилия, имя, отчество (при наличии), серия, номер и дата выдачи паспорта или иного документа, удостоверяющего личность гражданина на территории Российской Федерации, страховой номер индивидуального лицевого счета в системе индивидуального (персонифицированного) учета, номер мобильного телефона и адрес электронной почты; б) место жительства заявителя; в) сведения, предусмотренные подпунктами "б", "и" и "л" пункта 9 настоящих Правил; г) запрашиваемая максимальная мощность энергопринимающих устройств заявителя.

В соответствии с абз. 13 п. 15 Правил сетевая организация в течение 3 рабочих дней рассматривает заявку, а также приложенные к ней документы и сведения и проверяет их на соответствие требованиям, указанным в пунктах 9, 10 и 12 - 14 настоящих Правил. При отсутствии сведений и документов, указанных в пунктах 9, 10 и 12 - 14 настоящих Правил, сетевая организация не позднее 3 рабочих дней со дня получения заявки направляет заявителю уведомление, содержащее указание на сведения (документы), которые в соответствии с настоящими Правилами должны быть представлены заявителем в дополнение к представленным сведениям (документам), а также указание на необходимость их представления в течение 20 рабочих дней со дня получения указанного уведомления. При этом сетевая организация приостанавливает рассмотрение заявки до получения недостающих сведений и документов. В случае непредставления заявителем недостающих документов и сведений в течение 20 рабочих дней со дня получения указанного уведомления сетевая организация аннулирует заявку и уведомляет об этом заявителя в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения об аннулировании заявки. После получения недостающих сведений от заявителя сетевая организация рассматривает заявку и направляет заявителю для подписания заполненный и подписанный ею проект договора в 2 экземплярах и технические условия (как неотъемлемое приложение к договору) в сроки, предусмотренные настоящим пунктом для соответствующей категории заявителя, исчисляемые со дня представления заявителем недостающих сведений.

В силу пункта 105 Правил сетевая организация в течение 10 рабочих дней со дня поступления заявки размещает на своем официальном сайте или едином портале (в случае обеспечения сетевой организацией, в которую подается заявка, возможности реализации прав и обязанностей заявителей, возникающих в ходе осуществления процедуры технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям, с использованием единого портала) в отдельном разделе (далее - личный кабинет потребителя): условия типового договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям в соответствии с настоящими Правилами для соответствующей категории заявителей; счет, предусмотренный пунктом 103 настоящих Правил; технические условия, содержащие перечень мероприятий по технологическому присоединению в соответствии с пунктами 25(1), 25(6) и 25(7) настоящих Правил, а также срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению со стороны заявителя и сетевой организации, и проект договора, обеспечивающего продажу электрической энергии (мощности) на розничном рынке, подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица гарантирующего поставщика, указанного в заявке в соответствии с подпунктом "л" пункта 9 настоящих Правил (в случае, если заявитель указал гарантирующего поставщика в качестве субъекта, у которого он намеревается приобретать электрическую энергию); в отношении заявителей, указанных в пунктах 13(2) - 13(5) настоящих Правил, - проект договора, обеспечивающего продажу электрической энергии (мощности), выработанной на объектах микрогенерации, на розничном рынке, подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица гарантирующего поставщика, в чьей зоне деятельности находятся соответствующие объекты; инструкцию, содержащую последовательный перечень мероприятий, обеспечивающих безопасное осуществление действиями заявителя фактического присоединения и фактического приема напряжения и мощности.

В случае если заявителем выступает физическое лицо в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств (объектов микрогенерации), которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, и электроснабжение которых предусматривается по одному источнику, гарантирующий поставщик обеспечивает размещение в личном кабинете потребителя наименования и платежных реквизитов гарантирующего поставщика, а также информации о номере лицевого счета заявителя. В указанном случае договор, обеспечивающий продажу электрической энергии на розничном рынке (договор, обеспечивающий продажу электрической энергии (мощности), выработанной на объектах микрогенерации), признается заключенным со дня размещения сетевой организацией акта об осуществлении технологического присоединения, подписанного со стороны сетевой организации, в личном кабинете потребителя.

Сетевая организация обязана информировать заявителя на протяжении всей процедуры технологического присоединения о размещении в личном кабинете документов, подлежащих оформлению в процессе технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя, а также обеспечить гарантирующему поставщику доступ к личному кабинету заявителя в случае, если заявитель указал гарантирующего поставщика в качестве субъекта, у которого он намеревается приобретать электрическую энергию, а также к личным кабинетам заявителей, указанных в пунктах 13(2) - 13(5) настоящих Правил.

Заявитель обязан в течение 5 рабочих дней со дня выставления сетевой организацией счета, предусмотренного пунктом 103 настоящих Правил, оплатить указанный счет. Сетевая организация не позднее окончания рабочего дня, следующего за днем поступления сведений об оплате счета, предусмотренного абзацем первым настоящего пункта, обязана уведомить об этом субъекта розничного рынка, указанного в заявке в соответствии с подпунктом "л" пункта 9 настоящих Правил. В случае несоблюдения заявителем обязанности, предусмотренной абзацем первым настоящего пункта, заявка аннулируется, о чем сетевая организация в течение 2 рабочих дней со дня истечения срока оплаты счета, предусмотренного абзацем первым настоящего пункта, обязана уведомить субъекта розничного рынка, указанного в заявке в соответствии с подпунктом "л" пункта 9 настоящих Правил (п. 106 Правил).

Пунктом 103 Правил технологического присоединения предусмотрено, что договор между сетевой организацией и заявителями заключается путем направления заявителю выставляемого сетевой организацией счета для внесения платы (части платы) за технологическое присоединение и оплаты заявителем указанного счета. При этом в силу пункта 104 наличие заключенного заявителями, указанными в пунктах 12(1) и 14 настоящих Правил, договора подтверждается документом об оплате такими заявителями счета, предусмотренного пунктом 103 настоящих Правил. Договор считается заключенным на условиях, предусмотренных настоящими Правилами, со дня оплаты заявителем счета, предусмотренного пунктом 103 настоящих Правил.

Исходя из вышеприведенных норм, представленных в материалы дела доказательств, заявка Белоусова А.В., поданная 20.07.2023, полежала рассмотрению в течение 3 рабочих дней, фактически рассмотрена сетевой организацией с нарушением указанного срока, ответ об отложении рассмотрения заявки ввиду необходимости предоставления дополнительных сведений (уточнение напряжения корректировкой технических параметров) дан лишь 26.07.2023, при этом каких-либо иных оснований для приостановления рассмотрения заявки в ответе не содержалось; рассмотрение скорректированной заявки, поданной повторно 28.07.2023, вновь было отложено 03.08.2023 с указанием на иные основания - необходимость уточнения наименования объекта, рекомендовано указать ВРУ некапитального строения (сооружения)), без устранения которых заявка впоследствии была принята в работу и передана для подготовки договора и ТУ, в результате чего в личном кабинете истца выставлен счет, который истец оплатил 16.08.2023, заключен договор ТП №20.2400.7448.23.

С учетом установленных обстоятельств дела, суд приходит к выводу о том, что ответчиком были допущены нарушения Правил технологического присоединения, заявка на технологическое присоединение полностью соответствовала требованиям, изложенным в п.14 Правил, обстоятельства, послужившие основанием для первоначального отложения рассмотрения заявки, истцом устранены, вместе с тем ответчиком указаны новые требования о необходимости уточнения наименования объекта, что явилось основанием для повторного приостановления ее рассмотрения, однако, указанные обстоятельства не препятствовали сетевой организации, с учетом положений вышеприведенных Правил, совершенных ответчиком фактических действий после обращения с иском в суд, отсутствия со стороны истца действий по устранения указанных замечаний, своевременно совершить действия по выставлению счета и заключению договора ТП №20.2400.7448.23.

Указанные обстоятельства, повлекшие за собой необоснованное увеличение сроков рассмотрения заявки истца и соответственно несвоевременное выполнение сетевой организацией дальнейших действий, связанных с технологическим присоединением к электросетям заявителя, повлекли нарушение прав Белоусова А.В. как потребителя услуг в сфере электроснабжения.

В силу ст. 15 Закона РФ «О защите прав потребителей» моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины. Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда.

В соответствии со ст. 1101 ГК РФ компенсация морального вреда осуществляется в денежной форме (пункт 1). Размер компенсации морального вреда определяется судом в зависимости от характера причиненных потерпевшему физических и нравственных страданий, а также степени вины причинителя вреда в случаях, когда вина является основанием возмещения вреда. При определении размера компенсации вреда должны учитываться требования разумности и справедливости. Характер физических и нравственных страданий оценивается судом с учетом фактических обстоятельств, при которых был причинен моральный вред, и индивидуальных особенностей потерпевшего (пункт 2).

Согласно п. 45 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 № 17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей» при решении судом вопроса о компенсации потребителю морального вреда достаточным условием для удовлетворения иска является установленный факт нарушения прав потребителя, который нашел подтверждение при рассмотрении судом настоящего дела.

Учитывая характер и степень перенесенных истцом нравственных страданий, причиненных нарушением его прав потребителя со стороны ответчика, личности истца, длительности допущенного нарушения суд признает заявленную истцом сумму компенсации морального вреда в размере 20 000 руб. завышенной и определяет размер компенсации морального вреда с учетом требований разумности и справедливости в сумме 1000 руб.

В соответствии со ст. 13 Закона РФ «О защите прав потребителей», а также согласно п. 46 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 № 17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей» при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятидесяти процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя, независимо от того, заявлялось ли такое требование суду.

Учитывая, установленный судом нарушения ответчиком прав истца как потребителя, имеются основания для определения штрафа в размере 50 % от присужденной судом в размере 500 руб. (1000 руб. х 50%).

Стороне, в пользу которой состоялось решение суда, по ее письменному ходатайству суд присуждает с другой стороны расходы на оплату услуг представителя в разумных пределах (часть 1 статьи 100 ГПК РФ).

В обоснование понесенных расходов на оплату услуг представителя в сумме 25 000 рублей представлены подтверждающие документы.

Так, 03.08.2023 между Белоусовым А.В. и Федоровым Е.Н. заключен договор на оказание юридических услуг, в соответствии с которым последний обязался оказать юридические услуги по составлению искового заявления (10 000 руб.) и представлению интересов истца в суде (15 000 руб.) по спору об уклонении от заключения договора об осуществлении технологического присоединения по заявке №8357766.

Стоимость услуг по договору составила 25 000 руб., факт передачи заказчиком денежных средств в указанном размере Федорову Е.Н. подтверждается распиской последнего от 03.08.2023.

Федоров Е.Н. допущен к участию в деле по устному ходатайству истца.

Установленные выше обстоятельства подтверждают факт наличия между Белоусовым А.В. и Федоровым Е.Н. договорных правоотношений по оказанию юридических услуг, а также факт оплаты оказанных услуг в размере 25 000 рублей.

Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 11 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 21.01.2016 №1 «О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении издержек, связанных с рассмотрением дела», разрешая вопрос о размере сумм, взыскиваемых в возмещение судебных издержек, суд не вправе уменьшать его произвольно, если другая сторона не заявляет возражения и не представляет доказательства чрезмерности взыскиваемых с нее расходов.

Вместе с тем в целях реализации задачи судопроизводства по справедливому публичному судебному разбирательству, обеспечения необходимого баланса процессуальных прав и обязанностей сторон суд вправе уменьшить размер судебных издержек, в том числе расходов на оплату услуг представителя, если заявленная к взысканию сумма издержек, исходя из имеющихся в деле доказательств, носит явно неразумный (чрезмерный) характер.

Расходы на оплату услуг представителя, понесенные лицом, в пользу которого принят судебный акт, взыскиваются судом с другого лица, участвующего в деле, в разумных пределах.

При этом разумными следует считать такие расходы на оплату услуг представителя, которые при сравнимых обстоятельствах обычно взимаются за аналогичные услуги. При определении разумности могут учитываться объем заявленных требований, цена иска, сложность дела, объем оказанных представителем услуг, время, необходимое на подготовку им процессуальных документов, продолжительность рассмотрения дела и другие обстоятельства.

Принимая во внимание категорию спора, не относящегося к сложным, объем оказанных юридических услуг (составление искового заявления и уточнения к нему, участие при проведении досудебной подготовки, одном судебном заседании, его продолжительность), исходя из требований разумности, суд приходит к выводу о том, что заявленный истцом размер расходов на оплату услуг представителя в размере 25 000 руб. не отвечает требованиям разумности и подлежит снижению до 7 000 руб. и в указанном размере подлежит взысканию с ответчика в пользу истца.

В силу ч. 1 ст. 103 ГПК РФ суд взыскивает с ответчика госпошлину в доход местного бюджета в размере, в котором истец в силу закона был освобожден от ее уплаты при подаче иска, в размере 300 руб.

Руководствуясь положениями ст. 194-199 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования Белоусова Александра Васильевича удовлетворить частично.

Взыскать с ПАО «Россети Сибирь» (ОГРН 1052460054327) в пользу Белоусова Александра Васильевича ДД.ММ.ГГГГ года рождения (паспорт серии №) компенсацию морального вреда в размере 1 000 рублей, судебные расходы в размере 7000 рублей, штраф в размере 500 рублей, а всего 8500 рублей.

В удовлетворении остальной части исковых требований Белоусова Александра Васильевича отказать.

Взыскать с публичного акционерного общества «Россети Сибирь» (ОГРН 1052460054327) в доход местного бюджета государственную пошлину в размере 300 рублей.

Решение может быть обжаловано сторонами в апелляционном порядке в Красноярский краевой суд в течение месяца с момента его изготовления в полном объеме путем подачи апелляционной жалобы через Железнодорожный районный суд г.Красноярска.

Судья О.С. Науджус

Мотивированное решение изготовлено 24 ноября 2023 года.