Судебный акт #1 (Решение) по делу № 2-2590/2024 ~ М-1794/2024 от 27.05.2024

Дело № 2-2590/2024

УИД: 16RS0040-01-2024-003858-04

ЗАОЧНОЕ РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

01 июля 2024 г.                                г. Зеленодольск

Зеленодольский городской суд Республики Татарстан в составе

председательствующего судьи Р.И. Шайдуллиной,

при секретаре судебного заседания М.В. Солнцевой,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Юндунова Д.Д. к индивидуальному предпринимателю Гимаеву Р.А. о расторжении договора, взыскании денежных средств, неустойки, компенсации морального вреда,

УСТАНОВИЛ:

Юндунов Д.Д. обратился в суд с иском к индивидуальному предпринимателю Гимаеву Р.А. о расторжении договора № от ДД.ММ.ГГГГ, расторжении договора № от ДД.ММ.ГГГГ, о взыскании суммы, оплаченной по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, по договору № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 127 000 руб., компенсации морального вреда в размере 20 000 руб., штрафа, неустойки (пени) по договору № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 8 509 руб., неустойки (пени) по договору № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 7 747 руб.

В обоснование иска указано, что ДД.ММ.ГГГГ между ИП Гимаевым Р.А. и Юндуновым Д.Д. был заключен договор №, в соответствии с п. 1 которого исполнитель обязуется выполнить по заданию заказчика работы по изготовлению конструкций в количестве, размерах, комплектности и используемых материалов, а также работы по монтажу изготовленных изделий на объекте заказчика по адресу: <адрес>, а заказчик обязуется принять результат работ и оплатить их на условиях, установленных настоящим договором. В соответствии с п. 5 договора стоимость изготовления изделий составляет 174 100 рублей. Стоимость монтажа изделий составляет 12 400 рублей. Общая стоимость изготовления изделий и работ по их монтажу составляет 186 500 рублей. Предоплата составляет 120 000 рублей. Остаток составляет 70 000 рублей. Стоимость доставки до адреса заказчика составляет 3 500 рублей.

В соответствии с п. 6 договора, заказчик обязуется оплатить: предоплату в размере 50 % за изготовление изделий и стоимости материалов в день заключения договора; оставшуюся часть денежных средств за изготовление изделий, стоимости материалов и работ по монтажу осуществляется непосредственно до или после доставки изделий на объект заказчика. При этом оплата, производимая после доставки, должна быть произведена после подписания заказчиком акта приема-передачи изделий.

Согласно п. 7 договора, исполнитель обязуется изготовить изделия и смонтировать изготовленные изделия по указанному заказчиком в п. 1 настоящего договора адресу, в количестве, комплектности и стоимости, в соответствии с условиями настоящего договора. Срок изготовления изделий составляет 40 рабочих дней, со дня заключения договора и осуществления предоплаты, а срок монтажа до 7 рабочих дней.

Согласно п. 22 договора исполнитель обязуется выполнить все согласованные сторонами работы, предусмотренные настоящим договором.

Заказчик обязуется принять результаты работы и оплатить их своевременно и на условиях, установленных настоящим договором.

Согласно п. 23 договора за просрочку исполнения обязательств по настоящему договору, заказчик вправе начислить неустойку в размере 0,1 % от стоимости просроченного к изготовлению конкретного изделия, за каждый календарный день просрочки.

В рамках исполнения обязательств по договору ДД.ММ.ГГГГ Юндуновым Д.Д. были оплачены денежные средства в размере 120 000 рублей. Денежные средства были оплачены переводом на банковскую карту Гимаева Р.А., что подтверждается чеком по операции от ДД.ММ.ГГГГ 23:36.

ДД.ММ.ГГГГ между ИП Гимаевым Р.А. и Юндуновым Д.Д. был заключен договор №, в соответствии с п. 1 которого исполнитель обязуется выполнить по заданию заказчика работы по изготовлению индивидуальных конструкций в количестве, размерах, комплектности и используемых материалов, а также работы по монтажу изготовленных изделий на объекте заказчика по адресу: <адрес>, а заказчик обязуется принять результат работ и оплатить их на условиях, установленных настоящим договором. В соответствии с п. 5 договора стоимость изготовления изделий составляет 48 000 рублей. Стоимость монтажа изделий составляет 4 800 рублей. Общая стоимость изготовления изделий и работ по их монтажу составляет 52 800 рублей. Предоплата составляет 37 000 рублей. Остаток составляет 15 800 рублей. Стоимость доставки до адреса Заказчика составляет бесплатно. В соответствии с п. 6 договора заказчик обязуется оплатить: предоплату в размере 70 % общей стоимости изготовления изделий и работ по их монтажу; оставшуюся часть денежных средств за изготовление изделий, стоимости материалов и работ по монтажу осуществляется непосредственно до или после доставки изделий на объект заказчика. При этом оплата, производимая после доставки, должна быть произведена после подписания заказчиком акта приема-передачи изделий.

Согласно п. 7 договора исполнитель обязуется изготовить изделия и смонтировать изготовленные изделия по указанному заказчиком в п. 1 настоящего договора адресу, в количестве, комплектности и стоимости, в соответствии с условиями настоящего договора. Срок изготовления изделий составляет 40 рабочих дней, со дня заключения договора и осуществления предоплаты, а срок монтажа до 7 рабочих дней.

Согласно п. 22 договора исполнитель обязуется выполнить все согласованные сторонами работы, предусмотренные настоящим договором. Заказчик обязуется принять результаты работы и оплатить их своевременно и на условиях, установленных настоящим договором. Согласно п. 23 договора, за просрочку исполнения обязательств по настоящему договору, заказчик вправе начислить неустойку в размере 0,1 % от стоимости просроченного к изготовлению конкретного изделия, за каждый календарный день просрочки.

В рамках исполнения обязательств по договору ДД.ММ.ГГГГ Юндуновым Д.Д. были оплачены денежные средства в размере 37 000 рублей. Денежные средства были оплачены переводом на банковскую карту Гимаева Р.А., что подтверждается чеком по операции от ДД.ММ.ГГГГ 13:51. Данный денежный перевод был осуществлен другом Юндунова Д.Д., ..., так как на тот момент у Юндунова Д.Д. не было денежных средств на счету.

Истец исполнил свои обязательства по оплате авансовых платежей согласно вышеуказанным договорам, в полном объеме по договорам, рассчитывая, что со стороны ответчика договор будет исполнен в полном объеме в установленный срок. Однако работы выполнены не были. ДД.ММ.ГГГГ ответчику было передано требование (претензия) о возврате денежных средств за не оказанные услуги по договору возмездного оказания услуг. ДД.ММ.ГГГГ ответчиком был осуществлен перевод денежных средств в размере 20 000 рублей на банковскую карту Юндунова Д.Д., что подтверждается чеком по операции от ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ ответчиком был осуществлен перевод денежных средств в размере 10 000 руб., на банковскую карту Юндунова Д.Д., что подтверждается чеком по операции от ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ. Оставшаяся часть денежных средств в размере 127 000 рублей ответчиком в настоящее время не возвращена. ДД.ММ.ГГГГ Истцом по факту неправомерных действий в отдел полиции № «<адрес> было подано заявление о возбуждении уголовного дела. ДД.ММ.ГГГГ было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ в связи с отсутствием состава преступления.

Акт оказанных услуг по договору между сторонами не подписывался и в адрес истца не направлялся, что свидетельствует о неисполнении ответчиком своих обязательств по договору и отсутствии фактически понесенных ответчиком расходов, подтвержденных документально. Поскольку, ответчиком не исполнены обязательства по договору, денежные средства не возвращены, исковые требования являются законными и обоснованными.

Своими действиями и бездействиями в стремлении истца расторгнуть договор, ответчик причинил ему нравственные страдания, так как заключая вышеуказанные договора, истец желал получить результат, однако ответчик не выполнил свои обязательства. Причиненный действиями (бездействием) ответчика моральный вред истец оценивает в 20 000 рублей.

Учитывая тот факт, что ответчик отказался в добровольном порядке удовлетворить законное требование потребителя с него в пользу истца подлежит взысканию штраф, предусмотренный пунктом 6 статьи 13 Закона РФ «О защите прав потребителей» в размере 50% от взыскиваемой суммы.

Просрочка по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за неисполнение обязательств составляет 67 дней (с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно). Общая сумма задолженности ответчика перед истцом составляет 127 000 руб. 00 коп.

Расчет неустойки: 127 000 руб. х 0,1% х 67 дн. /100 = 8 509 руб. 00 коп.

Просрочка по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за неисполнение обязательств составляет 61 день (с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно). Общая сумма задолженности ответчика перед истцом составляет 127 000 руб. 00 коп.

Расчет неустойки: 127 000 руб. х 0,1% х 61 дн. / 100 = 7 747 руб. 00 коп.

В судебном заседании представитель истца Юндунова Д.Д. ..., действующая на основании доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ, исковые требования поддержала.

Ответчик ИП Гимаев Р.А. в судебное заседание не явился, извещен надлежащим образом, причину неявки суду не сообщил.

Поскольку надлежащие меры для извещения ответчика о судебном разбирательстве судом предприняты, сведениями о том, что ответчик не явился в судебное заседание по уважительным причинам, суд не располагает, суд признал извещение ответчика надлежащим.

В соответствии со статьей 233 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (далее — ГПК РФ) суд определил рассмотреть данное дело в порядке заочного производства.

Выслушав пояснения представителя истца, исследовав материалы дела, суд приходит к следующему.

Согласно статье 309 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

В силу пункта 1 статьи 314 ГК РФ, если обязательство предусматривает или позволяет определить день его исполнения либо период, в течение которого оно должно быть исполнено (в том числе в случае, если этот период исчисляется с момента исполнения обязанностей другой стороной или наступления иных обстоятельств, предусмотренных законом или договором), обязательство подлежит исполнению в этот день или соответственно в любой момент в пределах такого периода.

Согласно пунктам 1 и 2 статьи 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

К отдельным видам договора подряда (бытовой подряд, строительный подряд, подряд на выполнение проектных и изыскательских работ, подрядные работы для государственных нужд) положения, предусмотренные настоящим параграфом, применяются, если иное не установлено правилами настоящего Кодекса об этих видах договоров.

В соответствии с пунктом 1 статьи 708 ГК РФ в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки).

Согласно пункту 2 статьи 715 ГК РФ если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.

В силу статьи 717 ГК РФ, если иное не предусмотрено договором подряда, заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения договора, уплатив подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе заказчика от исполнения договора. Заказчик также обязан возместить подрядчику убытки, причиненные прекращением договора подряда, в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу.

На основании пунктов 1 и 3 статьи 730 ГК РФ по договору бытового подряда подрядчик, осуществляющий соответствующую предпринимательскую деятельность, обязуется выполнить по заданию гражданина (заказчика) определенную работу, предназначенную удовлетворять бытовые или другие личные потребности заказчика, а заказчик обязуется принять и оплатить работу.

К отношениям по договору бытового подряда, не урегулированным настоящим Кодексом, применяются законы о защите прав потребителей и иные правовые акты, принятые в соответствии с ними.

Согласно пункту 4 статьи 453 ГК РФ в случае, когда до расторжения или изменения договора одна из сторон, получив от другой стороны исполнение обязательства по договору, не исполнила свое обязательство либо предоставила другой стороне неравноценное исполнение, к отношениям сторон применяются правила об обязательствах вследствие неосновательного обогащения (глава 60), если иное не предусмотрено законом или договором либо не вытекает из существа обязательства.

В силу статьи 27 Закона Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» (далее – Закон о защите прав потребителей) исполнитель обязан осуществить выполнение работы (оказание услуги) в срок, установленный правилами выполнения отдельных видов работ (оказания отдельных видов услуг) или договором о выполнении работ (оказании услуг). В договоре о выполнении работ (оказании услуг) может предусматриваться срок выполнения работы (оказания услуги), если указанными правилами он не предусмотрен, а также срок меньшей продолжительности, чем срок, установленный указанными правилами.

Срок выполнения работы (оказания услуги) может определяться датой (периодом), к которой должно быть закончено выполнение работы (оказание услуги) или (и) датой (периодом), к которой исполнитель должен приступить к выполнению работы (оказанию услуги).

В случае, если выполнение работы (оказание услуги) осуществляется по частям (доставка периодической печати, техническое обслуживание) в течение срока действия договора о выполнении работ (оказании услуг), должны предусматриваться соответствующие сроки (периоды) выполнения таких работ (оказания услуг).

По соглашению сторон в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки).

В силу части 1 статьи 56 ГПК РФ каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом.

Судом установлено, что ДД.ММ.ГГГГ между ИП Гимаевым Р.А. и Юндуновым Д.Д. был заключен договор №, в соответствии с п. 1 которого исполнитель обязуется выполнить по заданию заказчика работы по изготовлению конструкций в количестве, размерах, комплектности и используемых материалов, а также работы по монтажу изготовленных изделий на объекте заказчика по адресу: <адрес>, а заказчик обязуется принять результат работ и оплатить их на условиях, установленных настоящим договором. В соответствии с п. 5 договора стоимость изготовления изделий составляет 174 100 рублей. Стоимость монтажа изделий составляет 12 400 рублей. Общая стоимость изготовления изделий и работ по их монтажу составляет 186 500 рублей. Предоплата составляет 120 000 рублей. Остаток составляет 70 000 рублей. Стоимость доставки до адреса заказчика составляет 3 500 рублей.

В соответствии с п. 6 договора заказчик обязуется оплатить: предоплату в размере 50 % за изготовление изделий и стоимости материалов в день заключения договора; оставшуюся часть денежных средств за изготовление изделий, стоимости материалов и работ по монтажу осуществляется непосредственно до или после доставки изделий на объект заказчика. При этом оплата, производимая после доставки, должна быть произведена после подписания заказчиком акта приема-передачи изделий.

Согласно п. 7 договора исполнитель обязуется изготовить изделия и смонтировать изготовленные изделия по указанному заказчиком в п. 1 настоящего договора адресу, в количестве, комплектности и стоимости, в соответствии с условиями настоящего договора. Срок изготовления изделий составляет 40 рабочих дней, со дня заключения договора и осуществления предоплаты, а срок монтажа до 7 рабочих дней.

Согласно п. 22 договора исполнитель обязуется выполнить все согласованные сторонами работы, предусмотренные настоящим договором. Заказчик обязуется принять результаты работы и оплатить их своевременно и на условиях, установленных настоящим договором.

Согласно п. 23 договора за просрочку исполнения обязательств по настоящему договору, заказчик вправе начислить неустойку в размере 0,1 % от стоимости просроченного к изготовлению конкретного изделия, за каждый календарный день просрочки.

Согласно п. 28 договора изменение и расторжение договора возможно по письменному соглашению сторон и в установленном Законом РФ порядке.

Согласно п. 29 договора, стороны договорились о том, что все письменные уведомления, претензии по поводу взаимоотношений, относящихся к предмету настоящего договора, направляются ими друг другу в письменной форме по почтовому адресу, указанном в настоящем договоре, либо по электронной почте, указанной в настоящем договоре, с принятием этих уведомлений в качестве юридически значимой деловой переписки. Все письменные уведомления будут считаться надлежащими, если они посланы способом, позволяющим достоверно фиксировать время их отправки/получения, в том числе, с использованием мессенджеров.

ДД.ММ.ГГГГ между ИП Гимаевым Р.А. и Юндуновым Д.Д. был заключен договор №, в соответствии с п. 1 которого исполнитель обязуется выполнить по заданию заказчика работы по изготовлению индивидуальных конструкций в количестве, размерах, комплектности и используемых материалов, а также работы по монтажу изготовленных изделий на объекте заказчика по адресу: <адрес>, а заказчик обязуется принять результат работ и оплатить их на условиях, установленных настоящим договором. В соответствии с п. 5 договора, стоимость изготовления изделий составляет 48 000 рублей. Стоимость монтажа изделий составляет 4 800 рублей. Общая стоимость изготовления изделий и работ по их монтажу составляет 52 800 рублей. Предоплата составляет 37 000 рублей. Остаток составляет 15 800 рублей. Стоимость доставки до адреса Заказчика составляет бесплатно.

В соответствии с п. 6 договора заказчик обязуется оплатить: предоплату в размере 70 % общей стоимости изготовления изделий и работ по их монтажу; оставшуюся часть денежных средств за изготовление изделий, стоимости материалов и работ по монтажу осуществляется непосредственно до или после доставки изделий на объект заказчика. При этом оплата, производимая после доставки, должна быть произведена после подписания заказчиком акта приема-передачи изделий.

Согласно п. 7 договора, исполнитель обязуется изготовить изделия и смонтировать изготовленные изделия по указанному заказчиком в п. 1 настоящего договора адресу, в количестве, комплектности и стоимости, в соответствии с условиями настоящего договора. Срок изготовления изделий составляет 40 рабочих дней, со дня заключения договора и осуществления предоплаты, а срок монтажа до 7 рабочих дней.

Согласно п. 22 договора исполнитель обязуется выполнить все согласованные сторонами работы, предусмотренные настоящим договором. Заказчик обязуется принять результаты работы и оплатить их своевременно и на условиях, установленных настоящим договором.

Согласно п. 23 договора за просрочку исполнения обязательств по настоящему договору, заказчик вправе начислить неустойку в размере 0,1 % от стоимости просроченного к изготовлению конкретного изделия, за каждый календарный день просрочки.

Согласно п. 28 договора изменение и расторжение договора возможно по письменному соглашению сторон и в установленном Законом РФ порядке.

Согласно п. 29 договора стороны договорились о том, что все письменные уведомления, претензии по поводу взаимоотношений, относящихся к предмету настоящего договора, направляются ими друг другу в письменной форме по почтовому адресу, указанном в настоящем договоре, либо по электронной почте, указанной в настоящем договоре, с принятием этих уведомлений в качестве юридически значимой деловой переписки. Все письменные уведомления будут считаться надлежащими, если они посланы способом, позволяющим достоверно фиксировать время их отправки/получения, в том числе, с использованием мессенджеров.

В рамках исполнения обязательств по договору от ДД.ММ.ГГГГ Юндуновым Д.Д. были оплачены денежные средства в размере 120 000 рублей, что подтверждается чеком по операции ДД.ММ.ГГГГ через ПАО ....

В рамках исполнения обязательств по договору от ДД.ММ.ГГГГ Юндуновым Д.Д. были оплачены денежные средства в размере 37 000 рублей, что подтверждается квитанцией № ДД.ММ.ГГГГ через АО «...». Данный денежный перевод был осуществлен ....

ДД.ММ.ГГГГ ответчику ИП Гимаеву Р.А. было передано требование (претензия) о возврате денежных средств за не оказанные услуги по договору возмездного оказания услуг.

ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ ИП Гимаевым Р.И. был осуществлен возврат денежных средств по договору через ПАО «Тинькофф Банк» на сумму 20 000 руб. и 10 000 руб., соответственно. Перечисление денежных средств подтверждаются квитанциями от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ.

На сообщение Юндунова Д.Д. о преступлении по факту возможных мошеннических действий со стороны неустановленного лица, поданное в отдел полиции № «<адрес>, было вынесено постановление от ДД.ММ.ГГГГ об отказе в возбуждении уголовного дела по п.2 ч.1 ст.24 УПК РФ, за отсутствием состава преступления, предусмотренного ст.159 УК РФ.

Пунктом 2 статьи 450 ГК РФ установлено, что при существенном нарушении договора стороной по требованию другой стороны договор может быть расторгнут по решению суда. Существенным признается нарушение договора одной из сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора.

Принимая во внимание вышеприведенные обстоятельства неисполнения ответчиком своих обязательств по спорным договорам, суд приходит к выводу о правомерности заявленного истцом по основанию вышеприведенного положения пункта 2 статьи 450 Гражданского кодекса Российской Федерации требования о расторжении названных договоров и его удовлетворении.

В связи с тем, что доказательств согласования сторонами в установленном порядке иных сроков изготовления изделий, а также доказательств надлежащего выполнения работ по договорам не представлено, исключительных обстоятельств для освобождения ответчика от ответственности не установлено, суд приходит к выводу об обоснованности требований истца о взыскании уплаченных по договорам денежных средств в размере 127 000 рублей, поскольку ответчик не изготовил мебель в установленный договором срок.

Истцом заявлены требования о взыскании неустоек за нарушения сроков выполнения работы.

Абзац 4 пункта 5 статьи 28 Закона о защите прав потребителей устанавливает, что сумма неустойки (пени) не может превышать цену отдельного вида выполнения работы (оказания услуги) или общую цену заказа, если цена выполнения отдельного вида работы (оказания услуги) не определена договором о выполнении работы (оказании услуги).

Требование истца о взыскании неустойки по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно обоснованно, поскольку в установленный договором срок изделие ответчиком не изготовлено.

Требование истца о взыскании неустойки по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно обоснованно, поскольку в установленный договором срок изделие ответчиком не изготовлено.

С учетом фактических обстоятельств дела, компенсационной природы неустойки, предусмотренной положениями п. 5 ст. 28 Закона Российской Федерации от 7 февраля 1992 года N 2300-1 "О защите прав потребителей", исходя из отсутствии возражений от ответчика относительно размера предъявленной к взысканию неустойки, непредставления доказательств наличия исключительных обстоятельств, вызвавших просрочку, суд приходит к выводу о взыскании с ответчика в пользу истца неустойки по договору № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 8 509 рублей, неустойки по договору № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 7 747 рублей.

В связи с тем, что просрочкой исполнения обязательств по изготовлению изделий в установленный договорами срок нарушены права истца как потребителя суд считает, что истец имеет право на компенсацию морального вреда в соответствии с положениями ст. 15 Закона Российской Федерации от 7 февраля 1992 года N 2300-1 "О защите прав потребителей".

Принимая во внимание фактические обстоятельства дела, степень нравственных страданий истца, продолжительность срока, в течение которого ответчик допустил просрочку исполнения обязательства, руководствуясь принципами разумности и справедливости, суд считает подлежащей выплате компенсацию морального вреда в сумме 5 000 рублей.

В соответствии с пунктом 6 статьи 13 Закона о защите прав потребителей за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требования истца как потребителя с ответчика подлежит взысканию штраф в сумме 74 128 рублей.

Ответчик, не заявил в надлежащей форме ходатайство о снижении неустоек, штрафа, не привел в обоснование своих доводов какие-либо конкретные обстоятельства, обосновывающие исключительность данного случая, позволяющего снизить исчисленный исходя из требований закона неустойки и штраф.

В соответствии со статьей 98 ГПК РФ, с частью 1 статьи 103 ГПК РФ, с учётом положений статей 333.19, 333.20 Налогового кодекса Российской Федерации, с ответчика подлежит взысканию в доход бюджета Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан пропорционально размеру удовлетворенных требований государственная пошлина в размере 4 365 руб. 12 коп., от уплаты которой истец был освобожден.

Руководствуясь статьями 194-199, 233-235 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

иск удовлетворить.

Расторгнуть договор № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между индивидуальным предпринимателем Гимаевым Р.А. и Юндуновым Д.Д..

Расторгнуть договор № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между индивидуальным предпринимателем Гимаевым Р.А. и Юндуновым Д.Д..

Взыскать с индивидуального предпринимателя Гимаева Р.А. (ИНН №, ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженец <адрес>, паспорт №, выдан ДД.ММ.ГГГГ отделом УФМС России по <адрес> в <адрес>, код подразделения №) в пользу Юндунова Д.Д. (ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженец <адрес>, паспорт №, выдан ГУ МВД России по <адрес> ДД.ММ.ГГГГ, код подразделения №) в счет возврата уплаченных по договорам денежных средств 127 000 руб., неустойку по договору № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 8 509 рублей, неустойку по договору № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 7 747 рублей, компенсацию морального вреда в размере 5 000 рублей, штраф в размере 74 128 рублей.

Взыскать индивидуального предпринимателя Гимаева Р.А. (ИНН №, ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженец <адрес>, паспорт № №, выдан ДД.ММ.ГГГГ отделом УФМС России по <адрес> в <адрес>, код подразделения №) в доход бюджета Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан государственную пошлину в размере 4 365 руб. 12 коп.

Ответчик вправе подать в суд, принявший заочное решение, заявление об отмене этого решения суда в течение семи дней со дня вручения ему копии этого решения.

Ответчиком заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении заявления об отмене этого решения суда.

Иными лицами, участвующими в деле, а также лицами, которые не были привлечены к участию в деле и вопрос о правах и об обязанностях которых был разрешен судом, заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения суда, а в случае, если такое заявление подано, - в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления.

Судья (подпись)