Судебный акт #1 (Определение) по делу № 13-428/2024 от 25.01.2024

Дело № (№)

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СУДА

05 февраля 2024 года                                                                     <адрес>

Федеральный судья Ногинского городского суда <адрес> Дорохина И.В.,

рассмотрев заявление АО «Ногинский завод топливной аппаратуры» об отсрочке исполнения решения суда по гражданскому делу по иску межрайонного природоохранного прокурора <адрес> к АО «Ногинский завод топливной аппаратуры» о проведении мероприятий по доведению качества сточных вод, сбрасываемых с очистных сооружений,

    установил:

АО «Ногинский завод топливной аппаратуры» обратился в суд с заявлением об отсрочке исполнения решения суда.

В обоснование заявления указал, что решением Ногинского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ удовлетворены в полном объеме требования межрайонного природоохранного прокурора <адрес> к АО «Ногинский завод топливной аппаратуры» о проведении мероприятий по доведению качества сточных вод, сбрасываемых с очистных сооружений, расположенных на территории земельного участка с кадастровым номером 50:16:0301017:7767 в <адрес>, в реку Лавровку, до установленных нормативов предельно допустимых концентраций в течение 4 месяцев с даты вступления решения суда в законную силу.

Решение суда от ДД.ММ.ГГГГ было обжаловано обществом в апелляционном порядке.

Апелляционным определением Московского областного суда от ДД.ММ.ГГГГ решение Ногинского городского суда было изменено. Срок проведения мероприятий по доведению качества сточных вод, сбрасываемых с очистных сооружений, расположенных на территории земельного участка с кадастровым номером 50:16:0301017:7767 в <адрес>, в реку Лавровку, до установленных нормативов предельно допустимых концентраций увеличен с 4 до 9 месяцев.

Во исполнение вступившего в законную силу судебного акта АО «ЮТА» реализует комплекс мероприятий, направленных на реконструкцию очистных сооружений.

Вместе с тем, в установленный срок решение не может быть исполнено в связи со следующими обстоятельствами.

Межрайонный природоохранный прокурор <адрес> предъявил иск к АО «Ногинский завод топливной аппаратуры», в котором указывал, что обществом в нарушение требований законодательства допускается сброс сточных вод с превышением предельнодопустимых концентраций вредных (загрязняющих) веществ в водные объекты.

Все разработанные обществом мероприятия по вопросу снижения предельно-допустимых концентраций вредных (загрязняющих) веществ в сбрасываемые сточные воды в водные объекты, которые могли быть реализованы самостоятельно предприятием, были выполнены.

Для того, чтобы продолжить снижение уровня предельно допустимых концентраций вредных (загрязняющих) веществ и доведение его до установленных нормативов, необходима была коренная реконструкция очистных сооружений общества (эксплуатируемых с 1978 года) с привлечением специализированных организаций.

С этой целью специалисты АО «ЮТА» обратились в организации, занимающиеся изготовлением и установкой оборудования, обеспечивающего современную очистку сточных вод.

С одной из них, ООО «Водресурс» обществом был заключен договор на оказание услуг и поставки от ДД.ММ.ГГГГ № (далее - Договор). Согласно условиям договора Исполнитель обязался оказать услуги по созданию рабочей документации на реконструкцию локальных очистных сооружений на территории завода на основе технического задания Заказчика, а также произвести и поставить Заказчику оборудование, согласно согласованной рабочей документации, произвести оценку подготовленной площадки под монтаж оборудования в рамках плановых шеф- монтажных работ, произвести шеф-монтаж и пуско-наладку оборудования.

Общество обязалось согласовать и оплатить указанные работы Исполнителя на условиях настоящего Договора и Спецификации.

Кроме того, обществом был проведен ряд подготовительных работ для установки заказанного оборудования.

При проведении подготовительных котлованных работ на глубине 4 метров общество столкнулось со значительными трудностями, вызванными близким залеганием грунтовых вод.

В связи с этим пришлось привлекать дополнительных контрагентов для проведения откачки грунтовых вод из котлованов. Так, для выполнения данных работ были привлечены ООО «КаналСервис» и ИП Первушина И.А., которым были оплачены денежные средства на сумму 1 223 тысяч рублей.

Для подготовки фундаментов под оборудование обществом заключен договор подряда с Индивидуальным предпринимателем Кузьминым Ю.И. от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которому Подрядчик принял на себя обязательства по подготовительным работам при устройстве ливневых очистных сооружений для АО «Ногинский завод топливной аппаратуры» согласно приложению № к договору.

Кроме того, зимние погодные условия со значительными перепадами температур также затрудняют своевременное и качественное выполнение бетонных и монтажных работ.

Об этом, в частности, свидетельствует письмо ООО «Водресурс» от ДД.ММ.ГГГГ №.

В связи с чем, сроки выполнения работ по монтажу и установке оборудования Исполнителем были увеличены.

В настоящее время большая часть договорных обязательств ООО «Водресурс» и ИП Кузьминым Ю.И. выполнена, что подтверждается прилагаемыми документами. Осталось провести пуско-наладочные работы оборудования и проверку его работоспособности.

Полностью завершить работы по монтажу и пробному запуску локальных очистных сооружений возможно только при положительных суточных показателях температуры воздуха (апрель - май 2024 года).

В противном случае после проведения пуско-наладочных работ пробный запуск оборудования может привести к выходу из строя дорогостоящего механизма очистных сооружений, а также не покажет объективных данных показателей его работы, необходимых для установленных нормативов предельно допустимых концентраций сточных вод.

Таким образом, имеют место быть обстоятельства, объективно затрудняющие исполнение судебного акта в установленные сроки.

Просит суд отсрочить исполнение решения Ногинского городского суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по гражданскому делу № (в редакции апелляционного определения Московского областного суда от ДД.ММ.ГГГГ)по иску межрайонного природоохранного прокурора <адрес> к АО «Ногинский завод топливной аппаратуры» о проведении мероприятий по доведению качества сточных вод, сбрасываемых с очистных сооружений, расположенных на территории земельного участка с кадастровым номером 50:16:0301017:7767 в <адрес>, в реку Лавровку, до установленных нормативов предельно допустимых концентраций в течение 9 месяцев с даты вступления решения суда в законную силу, на четыре месяца.

Исследовав письменные доказательства по делу, суд приходит к следующему.

Вопросы исправления описок и явных арифметических ошибок, разъяснения решения суда, отсрочки или рассрочки исполнения решения суда, изменения способа и порядка его исполнения, индексации присужденных денежных сумм рассматриваются судом в порядке ч. 1 ст. 203.1 ГПК РФ.

В соответствии со ст. 203 ГПК РФ суд, рассмотревший дело, по заявлениям лиц, участвующих в деле, судебного пристава-исполнителя либо исходя из имущественного положения сторон или других обстоятельств вправе отсрочить или рассрочить исполнение решения суда, изменить способ и порядок его исполнения.

Согласно со ст. 434 ГПК РФ при наличии обстоятельств, затрудняющих исполнение судебного постановления или постановлений иных органов, взыскатель, должник, судебный пристав-исполнитель вправе поставить перед судом, рассмотревшим дело, или перед судом по месту исполнения судебного постановления вопрос об отсрочке или о рассрочке исполнения, об изменении способа и порядка исполнения, а также об индексации присужденных денежных сумм. Такие заявление сторон и представление судебного пристава-исполнителя рассматриваются в порядке, предусмотренном статьями 203 и 208 настоящего Кодекса.

Судом установлено, что решением Ногинского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ удовлетворены в полном объеме требования межрайонного природоохранного прокурора <адрес> к АО «Ногинский завод топливной аппаратуры» о проведении мероприятий по доведению качества сточных вод, сбрасываемых с очистных сооружений, расположенных на территории земельного участка с кадастровым номером 50:16:0301017:7767 в <адрес>, в реку Лавровку, до установленных нормативов предельно допустимых концентраций в течение 4 месяцев с даты вступления решения суда в законную силу.

Решение суда от ДД.ММ.ГГГГ было обжаловано обществом в апелляционном порядке.

Апелляционным определением Московского областного суда от ДД.ММ.ГГГГ решение Ногинского городского суда было изменено. Срок проведения мероприятий по доведению качества сточных вод, сбрасываемых с очистных сооружений, расположенных на территории земельного участка с кадастровым номером 50:16:0301017:7767 в <адрес>, в реку Лавровку, до установленных нормативов предельно допустимых концентраций увеличен с 4 до 9 месяцев.

Во исполнение вступившего в законную силу судебного акта АО «ЮТА» реализует комплекс мероприятий, направленных на реконструкцию очистных сооружений.

Вместе с тем, в установленный срок решение не может быть исполнено в связи со следующими обстоятельствами.

Межрайонный природоохранный прокурор <адрес> предъявил иск к АО «Ногинский завод топливной аппаратуры»,в котором указывал, что обществом в нарушение требований законодательства допускается сброс сточных вод с превышением предельнодопустимых концентраций вредных (загрязняющих) веществ в водные объекты.

Все разработанные обществом мероприятия по вопросу снижения предельно-допустимых концентраций вредных (загрязняющих) веществ в сбрасываемые сточные воды в водные объекты, которые могли быть реализованы самостоятельно предприятием, были выполнены.

Для того, чтобы продолжить снижение уровня предёльно допустимых концентраций вредных (загрязняющих) веществ и доведение его до установленных нормативов, необходима была коренная реконструкция очистных сооружений общества (эксплуатируемых с 1978 года) с привлечением специализированных организаций.

С этой целью специалисты АО «ЮТА» обратились в организации, занимающиеся изготовлением и установкой оборудования, обеспечивающего современную очистку сточных вод.

С одной из них, ООО «Водресурс» обществом был заключен договор на оказание услуг и поставки от ДД.ММ.ГГГГ № (далее - Договор). Согласно условиям договора Исполнитель обязался оказать услуги по созданию рабочей документации на реконструкцию локальных очистных сооружений на территории завода на основе технического задания Заказчика, а также произвести и поставить Заказчику оборудование, согласно согласованной рабочей документации, произвести оценку подготовленной площадки под монтаж оборудования в рамках плановых шеф- монтажных работ, произвести шеф-монтаж и пуско-наладку оборудования.

Общество обязалось согласовать и оплатить указанные работы Исполнителя на условиях настоящего Договора и Спецификации, что подтверждается Договором и спецификацией.

Кроме того, обществом был проведен ряд подготовительных работ для установки заказанного оборудования.

При проведении подготовительных котлованных работ на глубине 4метров общество столкнулось со значительными трудностями, вызванными близким залеганием грунтовых вод.

В связи с этим пришлось привлекать дополнительных контрагентов для проведения откачки грунтовых вод из котлованов. Так, для выполнения данных работ были привлечены ООО «КаналСервис» и ИП Первушина И.А., которым были оплачены денежные средства на сумму 1 223 тысяч рубей.

Для подготовки фундаментов под оборудование обществом заключен договор подряда с Индивидуальным предпринимателем Кузьминым Ю.И. от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которому Подрядчик принял на себя обязательства по подготовительным работам при устройстве ливневых очистных сооружений для АО «Ногинский завод топливной аппаратуры» согласно приложению № к договору, что подтверждается договором с приложением №.

Суд соглашается с доводами заявителя, что зимние погодные условия со значительными перепадами температур также затрудняют своевременное и качественное выполнение бетонных и монтажных работ.

Об этом, в частности, свидетельствует письмо ООО «Водресурс» от ДД.ММ.ГГГГ №.

В связи с чем, сроки выполнения работ по монтажу и установке оборудования Исполнителем были увеличены.

В настоящее время большая часть договорных обязательств ООО «Водресурс» и ИП Кузьминым Ю.И. выполнена, что подтверждается прилагаемыми документами. Осталось провести пуско-наладочные работы оборудования и проверку его работоспособности.

Полностью завершить работы по монтажу и пробному запуску локальных очистных сооружений возможно только при положительных суточных показателях температуры воздуха (апрель - май 2024 года).

В противном случае после проведения пуско-наладочных работ пробный запуск оборудования может привести к выходу из строя дорогостоящего механизма очистных сооружений, а также не покажет объективных данных показателей его работы,необходимых для установленных нормативов предельно допустимых концентраций сточных вод.

Таким образом, имеют место обстоятельства, объективно затрудняющие исполнение судебного акта в установленные сроки.

Предоставляя отсрочку или рассрочку, судам необходимо обеспечивать баланс прав и законных интересов взыскателей и должников таким образом, чтобы такой порядок исполнения решения отвечал требованиям справедливости, соразмерности и не затрагивал существа гарантированных прав лиц, участвующих в исполнительном производстве, в том числе права взыскателя на исполнение судебного акта в разумный срок.

На основании вышеизложенного, принимая во внимание доводы заявителя и представленные им доказательства, обстоятельства, объективно затрудняющие исполнение судебного акта в установленные сроки, учитывая баланс интересов взыскателя и должника, суд приходит к выводу об удовлетворении заявления об отсрочке исполнения решения суда.

Руководствуясь ст. 203, 434 ГПК РФ, суд

определил:

Заявление АО «Ногинский завод топливной аппаратуры» об отсрочке исполнения решения суда по гражданскому делу по иску межрайонного природоохранного прокурора <адрес> к АО «Ногинский завод топливной аппаратуры» о проведении мероприятий по доведению качества сточных вод, сбрасываемых с очистных сооружений, удовлетворить.

Отсрочить АО «Ногинский завод топливной аппаратуры» исполнение решения Ногинского городского суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по гражданскому делу № (в редакции апелляционного определения Московского областного суда от ДД.ММ.ГГГГ) по иску межрайонного природоохранного прокурора <адрес> к АО «Ногинский завод топливной аппаратуры» о проведении мероприятий по доведению качества сточных вод, сбрасываемых с очистных сооружений, расположенных на территории земельного участка с кадастровым номером 50:16:0301017:7767 в <адрес>, в реку Лавровку, до установленных нормативов предельно допустимых концентраций в течение 9 месяцев с даты вступления решения суда в законную силу, на четыре месяца.

На определение суда может быть подана частная жалоба в Московский областной суд через Ногинский городской суд в течение 15 дней.

    Судья:                                                                И.В.Дорохина