Судебный акт #1 (Решение) по делу № 2-1493/2024 (2-7327/2023;) ~ М-6038/2023 от 21.11.2023

Дело № 2-1493/2024

УИД 39RS0002-01-2023-007246-90

Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации

20 мая 2024 года г. Калининград

Центральный районный суд г. Калининграда

в составе:

председательствующего судьи Оксенчук Ж.Н.,

при секретаре Шишкиной Е.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Бебеевой Л.А. к АО «Россети Янтарь» (АО «Янтарьэнерго») об обязании исполнить договор технологического присоединения к электрическим сетям, взыскании компенсации морального вреда, неустойки, и встречному иску АО «Россети Янтарь» к Бебеевой Ларисе Анатольевне о внесении изменений в договор на осуществление технологического присоединения к электрическим сетям,

У С Т А Н О В И Л:

Бебеева Л.А. обратилась в суд с вышеуказанным иском, обосновав его тем, что < Дата > между ней и АО «Янтарьэнерго» заключен Договор № об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям энергопринимающих устройств объекта: садовой дом с кадастровым номером №, расположенный по адресу: < адрес > участок №.

Согласно п.1 Договора ответчик принял на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств, в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство и реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, а она обязалась оплатить расходы на технологическое присоединение. В соответствии с пунктом 6 договора срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет шесть месяцев со дня заключения договора. По условиям договора она оплатила 550 рублей, однако по настоящее время ответчик не исполнил свои обязательства по договору. Шестимесячный срок выполнения мероприятий по присоединению истек < Дата > Таким образом ответчик не исполняет договорные обязательства, мотивируя отказы обстоятельствами, не зависящими от потребителей, в том числе, отсутствием финансовых возможностей электросетевой компании.

Просит обязать ответчика выполнить мероприятия по технологическому присоединению и обеспечить технологическое присоединение ее участка по адресу: < адрес > к электрическим сетям. Взыскать компенсацию морального вреда в размере 20000 рублей, неустойку 550 рублей, расходы по оплате юридических услуг 43400 рублей.

АО «Россети Янтарь» обратился в суд со встречным иском, указав, что

Кроме того, Ответчик в судебном процессе заявил, что условия договора с истцом не было выполнены в связи с тем, что истец отказалась согласовывать новые технические условия и отказалсь от подписания изменений № в условия типового договор № от < Дата > об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям. Внесение данных изменений обусловлено тем, что < ИЗЪЯТО > не согласовало осуществление присоединения энергетических устройств садового дома истца через сети товарищества, ввиду чего АО «Россети Янтарь» пересмотрено техническое решение и подготовлены Изменения № в Технические условия №. В соответствии с новым техническим решением расстояние от границ земельного участка заявителя до существующих электрических сетей АО «Россети Янтарь» заявленного класса напряжения 0,4 кВ составляет более 300 м.

В п. 17 Правил установлено, что плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств) устанавливается исходя из стоимости мероприятий по технологическому присоединению в размере не более 550 рублей при присоединении заявителя, владеющего объектами, отнесенными к третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) при условии, что расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства необходимого заявителю класса напряжения сетевой организации, в которую подана заявка, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности. В случае, если расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства превышает указанные 300 или 500 метров, то размер платы за технологическое присоединение рассчитывается исходя из ставок платы за технологическое присоединение, установленных службой.

В виду несоблюдения «критерия расстояния», размер платы за технологическое присоединения по условиям типового договора № от < Дата > подлежит пересмотру в соответствии со стандартизированными тарифными ставками, утвержденными приказом Службы от < Дата > №действовавшему на момент заключения договора) и включает в себя расходы на подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий заявителю, на выдачу акта об осуществлении технологического присоединения, на установку АО «Россети Янтарь» прибора учета электрической энергии.

В связи с изложенным, заявителю < Дата > были направлены для согласования Изменения № в Технические условия № и в условия типового договора №.

В 10-дневный срок путем направления через форму обратной связи на портале электросетевых услуг подписанной скан-копии изменений № заявитель должен был согласовать вышеизложенные документы.

< Дата > посредством электронной почты повторно были направлены для подписания и согласования Изменения № в условия типового договора № от < Дата > об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям и Изменения № в Технические условия № для присоединения к электрическим сетям АО «Россети Янтарь». Документы были получены истцом, однако, до настоящего времени, со стороны истца в адрес АО «Россети Янтарь» посредством личного кабинета не поступили согласованные и подписанные Изменения № в условия типового договора № от < Дата > об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям и Изменения № в Технические условия № для присоединения к электрическим сетям АО «Россети Янтарь».

Согласно внесенным изменениям в Технические условия меняется точка присоединения к электрической сети: п.7. Точка(и) присоединения к электрической сети:

Контакты автоматического выключателя в ИДУ новом

Точка присоединения к электрической сети является границей балансовой принадлежности с АО "Россети Янтарь" и располагается не далее 15 метров во внешнюю сторону от границы участка заявителя.

Согласно п.10 ГУ сетевая организация в целях присоединения нового заявителя осуществляет:

10. сетевая организация осуществляет:

В целях присоединения нового заявителя:

10.1 В доступном для эксплуатационно-технического обслуживания персоналом АО "Россети Янтарь" "Приморский РЭС" месте, построить трансформаторную подстанцию (ТП) с трансформатором 10/0,4 кВ необходимой мощности (тип ТП. оборудования, мощность трансформатора определить па стадии проектирования).

10.2 Выполнить проектирование и монтаж ЛЭП 10 кВ (ориентировочно 50 м) от опоры (№ уточнить при проектировании) КВЛ № до РУ 10 кВ ТП повой (п.10.1) с использованием провода СИП 3 (SAX) сечением токопроводящих жил не менее 50 кв. мм или кабеля конструкцией 10 кВ с изоляцией из сшитого полиэтилена сечением токопроводящих жил не менее 95 кв.мм, смонтировать концевые муфты, выполнить расчет емкостных токов, проверить на термическую стойкость. Работы выполнить в соответствии с разработанным проектом.

10.3 Выполнить проектирование, монтаж ВЛИ 0,4 кВ с СИП (ориентировочно 250 м) сечением токопроводящих жил не менее 70 кв.мм от РУ 0,4 кВ ТП Новая (п. 10.1) в сторону участка заявителя.

Работы выполнить в соответствии с разработанным проектом.

10.4 Щит учета (ЩУ) установить на ближайшей к участку опоре (№ уточнить при монтаже) ВЛ 0.4 кВ (Л-новая) от ТП новая, расположенной не далее 15 метров во внешнюю сторону от границы участка заявителя.

От зажимов провода ВЛ 0,4 кВ до ЩУ по опоре выполнить монтаж СИП или КЛ расчетного сечения. Тип прибора учета в ЩУ определить техническим заданием.

11. заявитель осуществляет:

11.1 Произвести монтаж электросети от точки присоединения (п. 7) до ВРУ объекта СИП или КЛ-1 кВ соответствующей пропускной способности.

В соответствии с п. 16 Правил № 861 Договор должен содержать следующие существенные условия:

а) перечень мероприятий по технологическому присоединению (определяется в технических условиях, являющихся неотъемлемой частью договора) и обязательства сторон по их выполнению;

размер платы за технологическое присоединение, определяемый в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере электроэнергетики (при осуществлении технологического присоединения по индивидуальному проекту размер платы за технологическое присоединение определяется с учетом особенностей, установленных разделом III настоящих Правил), за исключением случаев поэтапного технологического присоединения и оплаты, предусмотренных пунктом 17(1) настоящих Правил;

б) срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, который исчисляется со дня заключения договора;

е) порядок и сроки внесения заявителем платы за технологическое присоединение (в случаях, предусмотренных пунктом 17(1) настоящих Правил, договором предусматривается определяемый по соглашению сторон график поэтапного внесения платы, который должен обеспечивать предварительное финансирование экономически обоснованных затрат сетевой организации па реализацию мероприятий по технологическому присоединению на каждом из этапов осуществления таких мероприятий);

Таким образом, и перечень мероприятий по технологическому присоединению - Технические условия, и срок и плата за технологическое присоединение являются существенными условиями договора об осуществлении технологического присоединении.

Просили внести изменения в договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № от < Дата >, считать действующими условия договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № от < Дата > в редакции Изменений № в условия типового договора № от < Дата > об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям и Изменений № в Технические условия № для присоединения к электрическим сетям АО «Россети Янтарь».

В судебном заседании истец Бебеева Л.А. не явилась, извещалась надлежащим образом.

Представитель истца по доверенности Закариева Д.О. исковые требования истца поддержала по вышеизложенным основаниям, в удовлетворении встречного иска просила отказать.

Представитель ответчика по доверенности Караджанц С.А. просила иск Бебевой Л.А. оставить без удовлетворения, встречный иск удовлетворить, пояснив, что между АО «Россети Янтарь» и Бебеевой Л.А. заключен договор

№ об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям энергопринимающих устройств садового дома, расположенного (который будет располагаться) по адресу: < адрес > технические условия №. В связи с отсутствием в месте расположения земельного участка истца электросетевых объектов, АО «Россети Янтарь» для выполнения договора необходимо выполнить значительный комплекс мероприятий, включающий разработку технических решений по строительству сетевых объектов, инженерные изыскания, разработку и согласование проекта строительства, оформление акта выбора трасс, выполнение строительно-монтажных работ, включая разработку и согласование проектно-сметной документации по объекту, а также проведение закупочных процедур на привлечение для работ и услуг сторонних организаций в соответствии с требованиями Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», выбрать специализированную подрядную организацию, которая на основании заключенного договора подряда согласует необходимую для разработки проекта документацию в государственных органах и органах местного самоуправления, разработает проект, силами специализированной подрядной организации выполнить строительно-монтажные работы на объекте. В рамках исполнения обязательств по договору со стороны АО «Россети Янтарь» разработано, утверждено и передано в работу техническое задание по титулу: «Строительство ТП 10/0,4 кВ, ЛЭП 10 кВ от КВЛ №, ЛЭП 0,4 кВ, организация системы учета электроэнергии в г. Калининграде, с/т «Дельфин» (ТЗ №Z/032211/2023-26). В целях исполнения обязательств по вышеуказанному договору со стороны АО «Россети Янтарь» необходимо организовать систему учета электроэнергии с использованием электрических сетей 0,4 кВ, проходящих в СНТ «< ИЗЪЯТО >», для чего руководству СНТ неоднократно направлялись уведомления об осуществлении технологического присоединение энергопринимающих устройств объекта истца с вариантами согласования технологического присоединения и разъяснением положений законодательства об электроэнергетике о недопустимости препятствовать перетоку электроэнергии через принадлежащие СНТ объекты электросетевого хозяйства, однако до настоящего времени ответа от СНТ в адрес сетевой организации не поступило. В связи с отсутствием согласования со стороны СНТ «< ИЗЪЯТО >» в осуществлении присоединения энергетических устройств садового дома истца через сети товарищества, АО «Россети Янтарь» пересмотрено техническое решение и подготовлены Изменения № в Технические условия №. В соответствии с новым техническим решением расстояние от границ земельного участка заявителя до существующих электрических сетей АО «Россети Янтарь» заявленного класса напряжения 0,4 кВ составляет более 300 м. В п. 17 Правил установлено, что плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств) устанавливается исходя из стоимости мероприятий но технологическому присоединению в размере не более 550 рублей при присоединении заявителя, владеющего объектами, отнесенными к третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) при условии, что расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства необходимого заявителю класса напряжения сетевой организации, в которую подана заявка, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности. В случае, если расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства превышает указанные 300 или 500 метров, то размер платы за технологическое присоединение рассчитывается исходя из ставок платы за технологическое присоединение, установленных Службой. В виду несоблюдения «критерия расстояния», размер платы за технологическое присоединения по условиям типового договора № от < Дата > подлежит пересмотру в соответствии со стандартизированными тарифными ставками, утвержденными приказом Службы от < Дата > и включает в себя расходы на подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий заявителю, на выдачу акта об осуществлении технологического присоединения, на установку АО «Россети - Янтарь» прибора учета электрической энергии. Истцу < Дата > были направлены для согласования Изменения № от < Дата > в Технические условия № и в условия типового договора №. Однако, данные изменения истцом согласованы не были. Согласно внесенным изменениям в Технические условия меняется точка присоединения к электрической сети. С учетом изложенного, ответчик полагает, что на сегодняшний день, стороны не согласовали существенные условия договора, исполнение же договора на ранее согласованных технических условиях невозможно со стороны сетевой организации ввиду отказа СНТ «< ИЗЪЯТО >» в согласовании подключения объекта Истца от сетей товарищества. Выполнение мероприятий по договору технологического присоединения связано первоначально с отказом СНТ «< ИЗЪЯТО >» в согласовании точки присоединения от сетей садового товарищества, далее отказ от согласования изменений в Технические условия и условия типового договора со стороны истца. Кроме того, не согласны с требованием о компенсации морального вреда, поскольку виновных действий ответчика не установлено. Полагает, что требования о взыскании судебных расходов чрезмерными, кроме того, истцом не представлены суду доказательства несения данных расходов.

Исследовав все доказательства по делу в их совокупности, и дав им оценку в соответствии со ст.67 ГПК РФ, суд приходит к следующему.

Согласно п. 1 ст. 26 Федерального закона от 26 марта 2003 года N 35-ФЗ "Об электроэнергетике" технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и носит однократный характер.

Технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. Указанный договор является публичным.

Технологическое присоединение осуществляется в сроки, определяемые в порядке, установленном Правительством Российской Федерации или уполномоченным им федеральным органом исполнительной власти.

По договору об осуществлении технологического присоединения сетевая организация принимает на себя обязательства по реализации мероприятий, необходимых для осуществления такого технологического присоединения, в том числе мероприятий по разработке и в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации об электроэнергетике, согласованию с системным оператором технических условий, обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства, включая их проектирование, строительство, реконструкцию, к присоединению энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики).

В соответствии с п. 2 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 года N 861, сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению при условии соблюдения им настоящих Правил и наличии технической возможности технологического присоединения.

Судом установлено, что между АО «Россети Янтарь» и Бебеевой Л.А. заключен договор № об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям энергопринимающих устройств садового дома, расположенного (который будет располагаться) по адресу: < адрес > технические условия №, согласно п.10 которых сетевая организация в целях присоединения нового заявителя осуществляет:

10. сетевая организация осуществляет:

10.1 Установить прибор учета (НУ) в ЩУ новом (п. 11.1). Тип ПУ определить техническим заданием.

10.2 При необходимости на ПС 110 кВ Космодемьянская в ячейке ВЛ 35-05 выполнить замену трансформаторов тока.

11. Заявитель осуществляет:

11.1 Установить щит учета (ЩУ) наружного исполнения на ближайшей к участку опоре ВЛ 0,4 кВ. проходящей в СНТ "< ИЗЪЯТО >".

11.2 Произвести монтаж электросети от точки присоединения (через ЩУ) до ВРУ 0,4 кВ объекта СИП или КЛ соответствующей пропускной способности.

11.3 Установить автоматические выключатели с номинальным током теплового расцепителя в соответствии с расчетной мощностью.

Согласно п.7 ТУ Точка(и) присоединения к электрической сети:

Зажимы провода на ближайшей опоре ВЛ 0,4 кВ, проходящей в СНТ «< ИЗЪЯТО >».

Точка присоединения к электрической сети является границей балансовой принадлежности с СНТ "< ИЗЪЯТО >".

Порядок технологического присоединения к электрическим сетям регламентируется «Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», утвержденными Постановлением Правительства № 861 от 27.12.2004.

В связи с отсутствием в месте расположения земельного участка Бебеевой Л.А. электросетевых объектов, АО «Россети Янтарь» для выполнения договора необходимо выполнить значительный комплекс мероприятий, включающий разработку технических решений по строительству сетевых объектов, инженерные изыскания, разработку и согласование проекта строительства, оформление акта выбора трасс, выполнение строительно-монтажных работ, включая разработку и согласование проектно-сметной документации по объекту, а также проведение закупочных процедур на привлечение для работ и услуг сторонних организаций в соответствии с требованиями Федерального закона 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», выбрать специализированную подрядную организацию, которая на основании заключенного договора подряда согласует необходимую для разработки проекта документацию в государственных органах и органах местного самоуправления, разработает проект, силами специализированной подрядной организации выполнить строительно-монтажные работы на объекте.

В рамках исполнения обязательств по договору № со стороны АО «Россети Янтарь» разработано, утверждено и передано в работу техническое задание по титулу: «Строительство ТП 10/0,4 кВ, ЛЭП 10 кВ от КВЛ №, ЛЭП 0,4 кВ, организация системы учета электроэнергии в < адрес > (№ В целях исполнения обязательств по вышеуказанному договору со стороны АО «Россети Янтарь» необходимо организовать систему учета электроэнергии с использованием электрических сетей 0,4 кВ, проходящих в СНТ «< ИЗЪЯТО >», для чего руководству СНТ неоднократно направлялись уведомления об осуществлении технологического присоединение энергопринимающих устройств объекта заявителя с вариантами согласования технологического присоединения и разъяснением положений законодательства об электроэнергетике о недопустимости препятствовать перетоку электроэнергии через принадлежащие СНТ объекты электросетевого хозяйства, однако до настоящего времени ответа от СНТ в адрес сетевой организации не поступило.

В связи с отсутствием согласования со стороны СНТ «< ИЗЪЯТО >» в осуществлении присоединения энергетических устройств садового дома истца через сети товарищества, АО «Россети Янтарь» пересмотрено техническое решение и подготовлены Изменения № в Технические условия №.

В соответствии с новым техническим решением расстояние от границ земельного участка заявителя до существующих электрических сетей АО «Россети Янтарь» заявленного класса напряжения 0,4 кВ составляет более 300 м.

В п. 17 Правил установлено, что плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств) устанавливается исходя из стоимости мероприятий по технологическому присоединению в размере не более 550 рублей при присоединении заявителя, владеющего объектами, отнесенными к третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) при условии, что расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства необходимого заявителю класса напряжения сетевой организации, в которую подана заявка, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности.

В случае, если расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства превышает указанные 300 или 500 метров, то размер платы за технологическое присоединение рассчитывается исходя из ставок платы за технологическое присоединение, установленных Службой.

В соответствии со ст. 450 ГК РФ,

1. Изменение и расторжение договора возможны по соглашению сторон, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими законами или договором.

2. По требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут по решению суда только:

1) при существенном нарушении договора другой стороной;

2) в иных случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или договором.

Существенным признается нарушение договора одной из сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора.

Согласно ст.451 ГК РФ

1. Существенное изменение обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении договора, является основанием для его изменения или расторжения, если иное не предусмотрено договором или не вытекает из его существа.

Изменение обстоятельств признается существенным, когда они изменились настолько, что, если бы стороны могли это разумно предвидеть, договор вообще не был бы ими заключен или был бы заключен на значительно отличающихся условиях.

2. Если стороны не достигли соглашения о приведении договора в соответствие с существенно изменившимися обстоятельствами или о его расторжении, договор может быть расторгнут, а по основаниям, предусмотренным пунктом 4 настоящей статьи, изменен судом по требованию заинтересованной стороны при наличии одновременно следующих условий:

1) в момент заключения договора стороны исходили из того, что такого изменения обстоятельств не произойдет;

2) изменение обстоятельств вызвано причинами, которые заинтересованная сторона не могла преодолеть после их возникновения при той степени заботливости и осмотрительности, какая от нее требовалась по характеру договора и условиям оборота;

3) исполнение договора без изменения его условий настолько нарушило бы соответствующее договору соотношение имущественных интересов сторон и повлекло бы для заинтересованной стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишилась бы того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора;

4) из обычаев или существа договора не вытекает, что риск изменения обстоятельств несет заинтересованная сторона.

3. При расторжении договора вследствие существенно изменившихся обстоятельств суд по требованию любой из сторон определяет последствия расторжения договора, исходя из необходимости справедливого распределения между сторонами расходов, понесенных ими в связи с исполнением этого договора.

4. Изменение договора в связи с существенным изменением обстоятельств допускается по решению суда в исключительных случаях, когда расторжение договора противоречит общественным интересам либо повлечет для сторон ущерб, значительно превышающий затраты, необходимые для исполнения договора на измененных судом условиях.

Требование об изменении или о расторжении договора может быть заявлено стороной в суд только после получения отказа другой стороны на предложение изменить или расторгнуть договор либо неполучения ответа в срок, указанный в предложении или установленный законом либо договором, а при его отсутствии - в тридцатидневный срок.

С учетом изложенного, суд полагает, что на сегодняшний день, стороны не согласовали существенные условия договора, исполнение же договора на ранее согласованных технических условиях невозможно со стороны сетевой организации ввиду отказа СНТ «< ИЗЪЯТО >» в согласовании подключения объекта истца от сетей товарищества.

В виду несоблюдения «критерия расстояния», размер платы за технологическое присоединения по условиям типового договора № от < Дата > подлежит пересмотру в соответствии со стандартизированными тарифными ставками, утвержденными приказом Службы от < Дата > № (действовавшему на момент заключения договора) и включает в себя расходы на подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий заявителю, на выдачу акта об осуществлении технологического присоединения, на установку АО «Россети Янтарь» прибора учета электрической энергии.

В силу ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными

Учитывая вышеизложенные обстоятельства, а также невозможностью исполнения условий договора № от < Дата >, заключенного между Бебеевой Л.А. и АО «Россети Янтарь» суд считает, что встречные исковые требования подлежат удовлетворению.

В соответствии со ст.15 Закона РФ «О защите прав потребителей» моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины. Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда. Компенсация морального вреда осуществляется независимо от возмещения имущественного вреда и понесенных потребителем убытков.

Вместе с тем, в виду длительного неисполнения условий договора от < Дата >, а также нравственных страданий истца, требований разумности и справедливости, суд определяет размер компенсации морального вреда, подлежащий взысканию с ответчика в пользу истца, в размере 5 000 руб.

Также в соответствии с п.5 ст.28 Закона РФ «О защите прав потребителей» с ответчика в пользу истца подлежит взсканию неустойка в размере 550 рублей.

Согласно п.6 ст.13 Закона «О защите прав потребителей» при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.

Таким образом, размер штрафа составляет 2775 рублей (5000 руб.+550 руб.) х50%.

Требования истца о взыскании расходов по оплате услуг представителя в размере 43400 рублей в настоящее время не подлежит удовлетворению, поскольку истцом не представлено суду подлинных договоров об оказании юридических услуг, а также платежных документов о внесении денежных средств по данным договорам.

Руководствуясь ст.ст.194-199 ГПК РФ, суд

Р Е Ш И Л:

Исковые требования удовлетворить частично.

Взыскать с АО «Россети Янтарь» в пользу Бебеевой Л.А., < Дата > года рождения, СНИЛС №, компенсацию морального вреда в размере 5000 рублей, неустойку 550 руб., штраф 2775 руб., всего 8325 (восемь тысяч триста двадцать пять) рублей.

Встречный иск удовлетворить.

Внести следующие изменения в договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № от < Дата >:

Изменения № в Технические условия № для присоединения к электрическим сетям АО «Россети Янтарь»

Заявитель: Бебеевой Л.А.

1.Наименование энергопринимающих устройств заявителя: ЭУ объекта от ЩУ новый.

2.Наименование и место расположения объекта - Садовый дом < адрес >.

3-4. Мощность и категории надежности присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя

Ранее присоединенная максимальная мощность	Запрашиваемая максимальная мощность	Максимальная мощность, с учетом ранее присоединенной
0,00 кВт	15,00 кВт, из них	15,00 кВт, из них
Категории:	Категории:	Категории:
	третья 15,00 кВт	третья 15,00 кВт

5. Класс напряжения электрической сети в точке присоединения: 0.4 кВ

6. Год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств заявителя - 2023

7. Точка(и) присоединения к электрической сети: Контакты автоматического выключателя в ЩУ новом

Точка присоединения к электрической сети является границей балансовой принадлежности с АО "Россети Янтарь" и располагается не далее 15 метров во внешнюю сторону от границы участка заявителя.

8. Основной источник питания:

Центр питания (ПС): ПС 110 кВ Космодемьянская

Питающая ВЛ/КЛ - 6-15 кВ: КВЛ 35-16

Трансформаторная подстанция: ТП Новая

9.Резервный источник питания:

Центр питания (ПС):

Питающая ВЛ/КЛ - 6-15 кВ:

Трансформаторная подстанция:

10. СЕТЕВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ осуществляет:

В целях присоединения нового заявителя:

10.1 В доступном для эксплуатационно-технического обслуживания персоналом АО "Россети Янтарь" "Приморский РЭС" месте, построить трансформаторную подстанцию (ТП) с трансформатором 10/0,4 кВ необходимой мощности (тип ТП, оборудования, мощность трансформатора определить на стадии проектирования).

10.2 Выполнить проектирование и монтаж ЛЭП 10 кВ (ориентировочно 50 м) от опоры (№ уточнить при проектировании) КВЛ № до РУ 10 кВ ТП новой (п.10.1) с использованием провода СИП 3 (SAX) сечением токопроводящих жил не менее 50 кв. мм или кабеля конструкцией 10 кВ с изоляцией из сшитого полиэтилена сечением токопроводящих жил не менее 95 кв.мм, смонтировать концевые муфты, выполнить расчет емкостных токов, проверить на термическую стойкость. Работы выполнить в соответствии с разработанным проектом.

10.3 Выполнить проектирование, монтаж ВЛИ 0,4 кВ с СИП (ориентировочно 250 м) сечением токопроводящих жил не менее 70 кв.мм от РУ 0,4 кВ ТП Новая (п. 10.1) в сторону участка заявителя. Работы выполнить в соответствии с разработанным проектом.

10.4 Щит учета (ЩУ) установить на ближайшей к участку опоре (№ уточнить при монтаже) ВЛ 0,4 кВ (Л-новая) от ТП новая, расположенной не далее 15 метров во внешнюю сторону от границы участка заявителя.

От зажимов провода ВЛ 0,4 кВ до ЩУ по опоре выполнить монтаж СИП или КЛ расчетного сечения. Тип прибора учета в ЩУ определить техническим заданием.

11. ЗАЯВИТЕЛЬ осуществляет:

11.1 Произвести монтаж электросети от точки присоединения (п. 7) до ВРУ объекта СИП или КЛ-1 кВ соответствующей пропускной способности.

12. Срок действия настоящих Изменений № в ТУ № определяется равным сроку действия ТУ №

13. На основании плана расположения энергопринимающего устройства, предоставленного Заявителем, расстояние от границ земельного участка застройки до электрических сетей АО "Россети Янтарь" соответствующего класса напряжения составляет более 300 м (городская).

- Изменения № в Технические условия № подготовлены в связи корректировкой обязательств на стороне АО "Россети Янтарь".

- Пункт 6. условий типового договора изложить в следующей редакции:

«6. Срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 (шесть) месяцев со дня вступления в силу изменений № в условия типового договора».

- Раздел III. условий типового договора изложить в следующей редакции:

«III. Плата за технологическое присоединение и порядок расчетов

11. Размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с Приказом Службы по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области от 28 декабря 2021 г. № 87-01тпэ/21 и составляет 44 934 (Сорок четыре тысячи девятьсот тридцать четыре) руб. 34 коп., кроме того НДС 8 986 (Восемь тысяч девятьсот восемьдесят шесть) руб. 87 коп.

Всего: 53 921 (Пятьдесят три тысячи девятьсот двадцать один рубль) руб. 21 коп.

12. Внесение платы за технологическое присоединение осуществляется заявителем в следующем порядке:

15 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 5 рабочих дней с даты вступления в силу изменений № в условия типового договора;

30 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 20 дней с даты вступления в силу изменений № в условия типового договора;

35 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 40 дней с даты вступления в силу изменений № в условия типового договора;

20 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 10 дней со дня размещения в личном кабинете заявителя уведомления об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям.

13. Заявителем при внесении платы за технологическое присоединение в графе "Назначение платежа" ОБЯЗАТЕЛЬНО указывать: номер договора (или номер ТУ), ФИО заявителя.

14. Датой исполнения обязательства заявителя по оплате расходов на технологическое присоединение считается дата внесения денежных средств на расчетный счет сетевой организации».

-В остальном условия типового договора № от < Дата > остаются без изменений.

Взыскать с Бебеевой Л.А. в пользу АО «Россети Янтарь» расходы по оплате госпошлины в размере 6000 (шесть тысяч) рублей.

Решение может быть обжаловано в Калининградский областной суд через Центральный райсуд г.Калининграда в течение месяца со дня изготовления решения в окончательной форме.

Мотивированное решение изготовлено 31 мая 2024 года.

СУДЬЯ