Судебный акт #1 (Решение) по делу № 2-815/2023 (2-6554/2022;) ~ М-5796/2022 от 13.12.2022

дело ...

Заочное решение

именем Российской Федерации

13 февраля 2023 года                                    ...

Нижнекамский городской суд Республики Татарстан РФ в составе: председательствующего судьи Адгамовой А.Р., при секретаре судебного заседания ФИО8, рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ФИО8, ФИО8, ФИО8 к индивидуальному предпринимателю ФИО8, ФИО8 о расторжении договора подряда, возврате денежных средств, взыскании неустойки, штрафа и компенсации морального вреда,

установил:

ФИО8, ФИО8, ФИО8 обратился в суд с иском к индивидуальному предпринимателю ФИО8, ФИО8 о защите прав потребителей, расторжении договора подряда, возврате денежных средств, взыскании неустойки, штрафа и компенсации морального вреда. В обосновании указал, что ... между индивидуальным предпринимателем ФИО8 (подрядчиком) и Гильфановым ФИО8 (заказчиком) заключен договор подряда ..., по условиям которого подрядчик обязался произвести строительные работы согласно смете (приложение ... к договору) в индивидуальном жилом доме на земельном участке, расположенном по адресу: ..., ... микрорайон ... кадастровым номером .... Со стороны заказчика условия договора исполнены по оплате стоимости работ на общую сумму ... рублей исполнены, что подтверждается распиской от .... на ... руб., распиской от .... на ... руб., распиской от .... на ... руб. Ответчиками работы выполнены на общую сумму ... руб. Данное обстоятельство подтверждается актом о приемке выполненных работ. С ... строительные работы на объекте прекращены, о сроках возобновления работ ответчик не сообщил. .... ФИО8 направил в адрес ответчика ИП ФИО8 уведомление о расторжении договора подряда и возврате денежных средств на сумму ... руб. (... руб. - ... руб.). Поскольку договор заключен с ИП ФИО8, а ее супруг ФИО8 непосредственно занимался организацией строительных работ, закупкой строительных материалов на объектах, а обязательства супругов являются совместными обязательствами, требования предъявлены к ИП ФИО8 и ФИО8 .... ФИО8 направил в адрес ответчика ИП ФИО8 уведомление о расторжении договора подряда и возврате денежных средств на сумму ... руб. (... руб. - ... руб,), .... согласно отчету об отслеживании оправления уведомление получено адресатом.

... между индивидуальным предпринимателем ФИО8 (подрядчиком) и ФИО8 заключен договор подряда ..., по условиям которого подрядчик обязался произвести строительные работы согласно смете (приложение ... к договору) в индивидуальном жилом доме на земельном участке, расположенном по адресу: ...А, с кадастровым номером .... Со стороны заказчика условия договора исполнены с оплатой стоимости работ на общую сумму ... руб. Оплата подтверждается распиской .... на ... рублей. Ответчиками работы выполнены на общую сумму ... руб. Данное обстоятельство подтверждается актом о приемке выполненных работ. С ... года строительные работы на объекте прекращены. .... ФИО8 направил в адрес ответчика ИП ФИО8 уведомление о расторжении договора подряда и возврате денежных средств. Со стороны ответчиков ответа не последовало, денежные средства не возвращены.

... между индивидуальным предпринимателем ФИО8 (подрядчиком) и ФИО8 (заказчиком заключен договор подряда. ..., по условиям которого ИП ФИО8 обязалась произвести строительные работы согласно смете (приложение ... к договору) в виде кровельных работ, демонтажа окон, монтажа окон) в индивидуальном жилом доме на земельном участке, расположенном по адресу: ... с кадастровым номером .... Со стороны заказчика условия договора исполнены с оплатой стоимости робот на общую сумму ... руб. Оплата подтверждается распиской от 24.10.2022г. на 713 030 рублей и чеками по операции от ... на ... рублей, на ... руб., на ... руб. ( на общую сумму ... рублей). Ответчиками работы выполнены на общую сумму .... Данное обстоятельство подтверждается актом о приемке выполненных работ. В результате работы приостановлены, произведена работа в виде «демонтажа окон», оплата за которую предусмотрена в размере ... рублей. ... в адрес ИП ФИО8 истцом ФИО8 направлено уведомление о расторжении договора подряда с просьбой вернуть денежные средства в размере ... руб. (... руб. - ....). .... в адрес ответчиков истцами направлена претензия о возврате денежных средств. Поскольку стало очевидным для истцов то, что со стороны ответчиков работы по договору подряда не будут в дальнейшем завершены, истцы направили в адрес индивидуального ФИО8 уведомления о расторжении договоров и возврате денежных средств в том размере, за которую стоимость оплачена, но работы не выполнены. За неудовлетворение требований истцом о расторжении договоров подряда и возврате уплаченных денежных средств каждый истец просит взыскать с ответчиков штраф в размере составляющей ... от суммы подлежащей возврату. Просят расторгнуть договор подряда ..., заключенный ..., взыскать в солидарном порядке с ИП ФИО8, ФИО8 в пользу ФИО8 денежные средства в размере ... руб., штраф в размере ... рублей, расходы по оплате услуг представителя в размере ... рублей. Расторгнуть договор подряда ..., заключенный ... между ИП ФИО8 и ФИО8, взыскать в солидарном порядке с ИП ФИО8, ФИО8 в пользу ФИО8 денежные средства в размере ... руб., штраф в размере ... рублей, расходы по оплате услуг представителя в размере ... рублей. Расторгнуть договор подряда ..., заключенный ... между ИП ФИО8 и ФИО8. Взыскать в солидарном порядке с ИП ФИО8, ФИО8 в пользу ФИО8 денежные средства в размере ... рубля, штраф в размере ... рублей, расходы по оплате услуг представителя в размере ... рублей, почтовые расходы в размере ... рублей.

Истец ФИО8, ФИО8, ФИО8 в судебное заседание не явились, извещены надлежащем образом.

Представитель истцов ФИО8 в судебном заседании исковые требования к ИП ФИО8 поддержала, по основаниям указанным в иске; производство в отношении ФИО8 просит прекратить в связи со смертью ответчика.

В судебное заседание ответчик не явился, о времени и месте судебного разбирательства извещен надлежащим образом, сведений об уважительности причин неявки, ходатайств о рассмотрении дела в его отсутствии либо об отложении судебного разбирательства не представил. Суд с согласия представителя истцов, полагает возможным рассмотреть дело в порядке заочного производства на основании ст. 233 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации.

Ответчик возражений на иск не представил.

Заслушав представителя истца, исследовав имеющиеся в деле доказательства, суд приходит к следующему.

Согласно ч. 1 ст. 730 Гражданского Кодекса РФ по договору бытового подряда подрядчик, осуществляющий соответствующую предпринимательскую деятельность, обязуется выполнить по заданию гражданина (заказчика) определенную работу, предназначенную удовлетворять бытовые или другие личные потребности заказчика, а заказчик обязуется принять и оплатить работу.

В соответствии с ч. 3 ст. 730 Гражданского Кодекса РФ указанные в пункте 2 статьи 405 настоящего Кодекса последствия просрочки исполнения наступают при нарушении конечного срока выполнения работы, а также иных установленных договором подряда сроков.

В силу ч.2 ст. 405 Гражданского Кодекса РФ, если вследствие просрочки должника исполнение утратило интерес для кредитора, он может отказаться от принятия исполнения и требовать возмещения убытков.

    Согласно требованиям ст. 27 Закона РФ «О защите прав потребителей» исполнитель обязан осуществить выполнение работы (оказание услуги) в срок, установленный правилами выполнения отдельных видов работ (оказания отдельных видов услуг) или договором о выполнении работ (оказании услуг). В договоре о выполнении работ (оказании услуг) может предусматриваться срок выполнения работы (оказания услуги), если указанными правилами он не предусмотрен, а также срок меньшей продолжительности, чем срок, установленный указанными правилами.

В соответствии со ст. 28 Закона РФ «О защите прав потребителей», если исполнитель нарушил сроки выполнения работы (оказания услуги) - сроки начала и (или) окончания выполнения работы (оказания услуги) и (или) промежуточные сроки выполнения работы (оказания услуги) или во время выполнения работы (оказания услуги) стало очевидным, что она не будет выполнена в срок, потребитель по своему выбору вправе: назначить исполнителю новый срок; поручить выполнение работы (оказание услуги) третьим лицам за разумную цену или выполнить ее своими силами и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; потребовать уменьшения цены за выполнение работы (оказание услуги); отказаться от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги).

Потребитель вправе потребовать также полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков выполнения работы (оказания услуги). Убытки возмещаются в сроки, установленные для удовлетворения соответствующих требований потребителя.

4. При отказе от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги) исполнитель не вправе требовать возмещения своих затрат, произведенных в процессе выполнения работы (оказания услуги), а также платы за выполненную работу (оказанную услугу), за исключением случая, если потребитель принял выполненную работу (оказанную услугу).

Требования потребителя, установленные пунктом 1 настоящей статьи, не подлежат удовлетворению, если исполнитель докажет, что нарушение сроков выполнения работы (оказания услуги) произошло вследствие непреодолимой силы или по вине потребителя.

Судом установлено:

... между индивидуальным предпринимателем ФИО8 (подрядчик) и Гильфановым ФИО8 (заказчиком) заключен договор подряда ..., по условиям которого подрядчик обязался произвести строительные работы согласно смете (приложение ... к договору) в индивидуальном жилом доме, расположенном на земельном участке, кадастровым номером ..., по адресу: ... ... микрорайон ....

Согласно п.1.6. договора подряда, общая стоимость работ составляет ... рубль, из которых ... рублей - первая часть стоимости за материалы; ... рублей – вторая часть, которую заказчик обязался уплатить не позднее ...; третья часть оплаты в размере ... рублей оплачивается заказчиком поэтапно по акту выполненных работ (л.д.л.д.11-14).

ФИО8 уплатил ответчику ФИО8: ... -... рублей, ... – ... рублей, ... рубля – ..., а всего ... рубля, что подтверждается представленными расписками (л.д.л.д.17-19).

В соответствии с актом о приемке выполненных работ ... к указанному договору, стоимость фактически выполненных работ составила ... рублей (л.д.20).

Как следует из содержания иска, с ... строительные работы на объекте прекращены.

... ФИО8 направил в адрес ответчика ИП ФИО8 уведомление о расторжении договора подряда и возврате денежных средств на сумму ... руб. (... руб. - ... руб.), полученное ответчиком ... и оставленное им без рассмотрения (л.д.л.д. 21-22).

... между индивидуальным предпринимателем ФИО8 (подрядчиком) и ФИО8 заключен договор подряда ..., по условиям которого подрядчик обязался произвести строительные работы согласно смете (приложение ... к договору) в индивидуальном жилом доме на земельном участке, расположенном по адресу: г. ... Строителей ...А, с кадастровым номером ...

Согласно п.1.6. договора подряда, общая стоимость объекта составляет ... рублей, из которых ... рублей - первая часть стоимости за материалы; ... рублей – вторая часть, которую заказчик обязался уплатить не позднее ...; третья часть оплаты в размере ... рублей оплачивается заказчиком поэтапно по акту выполненных работ (л.д.л.д.24-27).

ФИО8 уплатил ответчику ФИО8: ... -... рубль, что подтверждается представленной распиской (л.д.29).

В соответствии с актом о приемке выполненных работ к указанному договору, стоимость фактически выполненных работ составила ... рублей (л.д.20).

Как следует из содержания иска, с ... строительные работы на объекте прекращены.

.... ФИО8 направил в адрес ответчика ИП ФИО8 уведомление о расторжении договора подряда и возврате денежных средств, полученное ответчиком ... и оставленное им без рассмотрения (л.д.л.д. 21-22).

... между индивидуальным предпринимателем ФИО8 (подрядчиком) и ФИО8 (заказчиком заключен договор подряда. ..., по условиям которого ИП ФИО8 обязалась произвести строительные работы согласно смете (приложение ... к договору) в виде кровельных работ, демонтажа окон, монтажа окон) в индивидуальном жилом доме на земельном участке, расположенном по адресу: ... с кадастровым номером ...

Согласно п.1.6. договора подряда, общая стоимость работ составляет ... рублей, из которых ... рублей - первая часть стоимости за материалы; ... рублей – вторая часть, которую заказчик обязался уплатить после монтажа окон; третья часть оплаты в размере ... рублей оплачивается заказчиком поэтапно по акту выполненных работ (л.д.л.д.35-39.

ФИО8 уплатила ответчику ФИО8: ... -... рублей, ... – ... рублей, ... рубля – ..., а всего ... рубля, что подтверждается представленными расписками (л.д.л.д.40-43).

Из уведомления о расторжения договора от ... усматривается, что ответчик произвел работы по демонтажу окон, стоимостью ... рублей.

29.11.2022г. в адрес ответчика истцом направлена претензия о возврате денежных средств, оставленная ответчиком без рассмотрения.

При таких обстоятельствах суд полагает требования истцов о возврате внесенной по договору оплаты за вычетом стоимости фактически произведенных ответчиком работ обоснованными и подлежащими удовлетворению.

Таким образом, с ответчика ФИО8 в пользу истца ФИО8 надлежит взыскать ... рублей (... в пользу ФИО8 - ... рублей (...), в пользу ФИО8 - ... рубля (...

Штраф с ответчика подлежит взысканию на основании пункта 6 статьи 13 Закона «О защите прав потребителей», согласно которому при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя; размер штрафа в пользу ФИО8 составит ... рублей,    в пользу ФИО8- ... рублей, в пользу ФИО8 – ... рублей. О несоразмерности штрафа последствиям нарушения обязательства ответчик не заявлял, о его снижении не просил.

Кроме того, с ответчика в пользу истцов надлежит взыскать судебные расходы по оплате почтовых услуг, понесенных ФИО8 ... рублей.

Кроме того, на основании ст. ст. 98, 100 ГПК РФ с учетом категории дела, продолжительности судебного разбирательства с ответчика в пользу каждого истца надлежит взыскать расходы по оплате услуг представителя в размере по ... рублей.

В соответствии со статьей 98, ч.1 ст. 103 Гражданского процессуального Кодекса РФ с ответчика в доход соответствующего бюджета надлежит взыскать судебные расходы в виде госпошлины в ... рублей.

Определением суда производство по делу в части требований к ФИО8 прекращено в связи со смертью ответчика.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 194 – 198, 233-235 Гражданского процессуального Кодекса РФ,

решил:

иск удовлетворить частично.

Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО8 (ИНН ...) в пользу ФИО8 (паспорт гражданина Российской Федерации ... ... выдан Ахтубинским ОВД ... РТ ...) ... в счет возврата уплаченных по договору средств, штраф в сумме ... рублей, расходы по оплате услуг представителя в размере ... рублей.

Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО8 (ИНН ...) в пользу ФИО8 (паспорт гражданина Российской Федерации ... ... выдан Ахтубинским ОВД ... РТ ...) ... рублей в счет возврата уплаченных по договору средств, штраф в сумме ... рублей, расходы по оплате услуг представителя в размере ... рублей.

Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО8 (ИНН ...) в пользу ФИО8 (паспорт гражданина Российской Федерации ... выдан МВД по ... ...) в счет возврата уплаченных по договору средств ... рубля, штраф в сумме ... рублей, расходы по оплате услуг представителя в размере ... рублей, почтовые расходы в размере ... рублей.

Взыскать с ФИО8 (ИНН ...) в доход бюджета государственную пошлину в размере ... рублей

Ответчик вправе подать в суд, принявший заочное решение, заявление об отмене этого решения суда в течение семи дней со дня вручения ему копии этого решения.

    Ответчиком заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении заявления об отмене этого решения суда.

    Иными лицами, участвующими в деле, а также лицами, которые не были привлечены к участию в деле и вопрос о правах и об обязанностях которых был разрешен судом, заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения суда, а в случае, если такое заявление подано, - в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления.

Судья Нижнекамского

городского суда РТ                        А.Р. Адгамова

Мотивированное решение составлено ....