Судебный акт #1 (Определение) по делу № 2-25/2023 (2-839/2022;) ~ М-396/2022 от 02.02.2022

Дело № 2-25/2023

УИД:23RS0004-01-2022-000667-26

                                                         ОПРЕДЕЛЕНИЕ

                     об утверждении мирового соглашения

г.-к. Анапа                                                                              11 декабря 2023 года

           Анапский районный суд Краснодарского края в составе:

судьи Киндт С.А.,

при секретаре Соколовой О.В.,

с участием истца (ответчика по встречному иску) Дорохова И.Б. и его представителя Соловьева М.А., действующего на основании доверенности 000 от 04. 04.2023

представителя ответчика (истца по встречному иску) ИП Гетман П.П. – Сергиенко (Егоркиной) Е.Н., действующей по доверенности 000 от 07.04.2022

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению Дорохов И.Б. к индивидуальному предпринимателю Гетман Павел Павлович о защите прав потребителя, расторжении договора подряда, взыскании убытков, неустойки, штрафа, компенсации морального вреда, взыскании судебных расходов и встречному исковому заявлению индивидуального предпринимателя Гетман П.П. к Дорохов И.Б. о взыскании задолженности по договору подряда

                                                            УСТАНОВИЛ:

Дорохов И.Б. обратился в Анапский районный суд с иском к индивидуальному предпринимателю Гетман П.П. о защите прав потребителя, взыскании убытков, причиненных в результате ненадлежащего исполнения договора подряда от 00.00.0000, расторжении указанного договора подряда, взыскания неустойки, штрафа, компенсации морального вреда и взыскания судебных расходов.

            Индивидуальный предприниматель Гетман П.П. обратился со встречным исковым заявлением к Дорохов И.Б. о взыскании задолженности по договору подряда от 00.00.0000 в размере 779 987,30рублей, из которых: 647607,00 рубля - сумма основного долга, 100000,00 –сумма штрафа за отказ от исполнения договора и 32380,30 – пени за просрочку внесения оплаты по договору, согласно п.5.4. договора подряда от 00.00.0000.

Гетман П.П., уведомленный судом надлежащим образом о дате и времени судебного заседания, в судебное заседание 00.00.0000 не явился.

            От представителя Гетман П.П. доверенности – ФИО4, Дорохов И.Б. и его представителя по доверенности – Соловьева М.А. суд поступило заявление об утверждении мирового соглашения, с целью урегулирования спора в рамках гражданского дела № 2-25/2023, по условиям которого:

Дорохов И.Б. оплачивает индивидуальному предпринимателю Гетман П.П. в срок до 00.00.0000 денежные средства в размере 674 607 рублей по договору подряда от 00.00.0000, заключенному между Дорохов И.Б. и индивидуальным предпринимателем Гетман П.П., а индивидуальный предприниматель Гетман П.П. обязуется своим иждивением и за свой счет выполнить следующие работына объекте (...), 45:

№	Наименование и объем работ	Срок производства работ
1	Выполнение ремонта и повторная окраска внутренних стен первого этажа, восстановление внутренней отделки второго этажа	С 00.00.0000 по 00.00.0000
2	Выполнение работ по устранению протечки герметизации покрытия балкона	С 00.00.0000 по 00.00.0000
3	Замена ПВХ конструкций витражей выходов на террасу 1 и 2 этажей	С 00.00.0000 по 00.00.0000
4	Переделать лестницу в подвальное помещение	С 00.00.0000 по 00.00.0000
5	Установить ПВХ дверь (с/с) в перегородке подвала	С 00.00.0000 по 00.00.0000
6	Опресовать контур отопления (радиаторы), установить котел отопления, установить компрессор на септик канализации	С 00.00.0000 по 00.00.0000
7	Демонтировать планкен на террасе 1 этажа	С 00.00.0000 по 00.00.0000
8	На террасе 1 этажа выполнить подготовку сет к окраске, выполнить окраску стен, установить розетки согласно договору подряда	С 00.00.0000 по 00.00.0000
9	Демонтировать планкен на террасе 2 этажа, подготовить стены к декоративному покрытию, выполнить декоративное покрытие (набрызг), установить розетки согласно условиям договора подряда.	С 00.00.0000 по 00.00.0000
10	Выполнить обшивку фронтона над террасой второго этажа профлистом	С 00.00.0000 по 00.00.0000
11	Установить недостающий конвектор отопления на террасе 1 этажа	С 00.00.0000 по 00.00.0000
12	Переделать примыкание ограждения крыльца выхода с террасы к дому	С 00.00.0000 по 00.00.0000
13	Выполнить вентиляцию с кухни через стену с установкой наружного клапана диаметром 110 мм	С 00.00.0000 по 00.00.0000
14	В гостиной под вентиляционной решеткой устранить металлический дребезг	С 00.00.0000 по 00.00.0000
15	На выходной калитке исправить притвор на опоре (входная калитка не закрывается)	С 00.00.0000 по 00.00.0000
16	Выполнить в подвале повторную декоративную штукатурку (набрызг)	С 00.00.0000 по 00.00.0000
17	В подвальном помещении выполнить монтаж керамогранита на пол	С 00.00.0000 по 00.00.0000
18	В подвальном помещении выполнить монтаж эл-ва на подключение точек освещения и розеток согласно условиям договор подряда	С 00.00.0000 по 00.00.0000

          Индивидуальный предприниматель Гетман П.П. обязуется произвести оплату электроэнергии на объекте (...), 45 согласно счету по состоянию на 00.00.0000 в размере 60 125 рублей 14 копеек.

           Индивидуальный предприниматель Гетман П.П. имеет право досрочно выполнить указанные выше работы, качество выполненных работ должно соответствовать требованиям качества, техническим условиям и ГОСТам, установленным для соответствующего вида работ.

            В случае нарушения индивидуальным предпринимателем Гетман П.П. сроков выполнения работ, а также требований к качеству выполненных работ, он обязуется выплатить Дорохов И.Б. неустойку в соответствии с Законом «О защите прав потребителей» в размере три процента от суммы 674 607 рублей за каждый день такого нарушения.

            Стороны отказываются от взаимных требований и претензий, связанных с договором подряда от 00.00.0000, заключенным между Дорохов И.Б. и индивидуальным предпринимателем Гетман П.П..

           Судебные расходы, связанные с рассмотрением дела № 2-25/2023, Сторонам не компенсируются и лежат на Стороне, которая их понесла.

           Указанное мировое соглашение подписано сторонами и приобщено судом в материалы дела.

           Поскольку выполнение условий мирового соглашения не затрагивает интересы иных лиц, заключено оно в интересах сторон, суд считает возможным утвердить заключенное мировое соглашение.

           Сторонам разъяснены последствия утверждения мирового соглашения и прекращения производства по делу, предусмотренные абз. 5 ст. 220, 153.11 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, о чем они расписались в представленном проекте мирового соглашения.

          В связи с утверждением мирового соглашения, имеются основания для отмены мер обеспечения иска Дорохов И.Б. к ИП Гетман П.В. о взыскании денежных средств, наложенных определением Анапского районного суда Краснодарского края от 13.10.2022

           Руководствуясь ст.220,221, 153.10 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд

                                                                ОПРЕДЕЛИЛ:

          ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░.░. ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░.░.░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░ 000░░ ░░░░ ░░░░░░░ ░.░. ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░.░. ░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░ ░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░, ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░, ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░, ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░.░. ░ ░░░░░░░ ░.░. ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ 00.00.0000, ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░:

░░░░░░░ ░.░. ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░.░. ░ ░░░░ ░░ 00.00.0000 ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 674 607 ░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ 00.00.0000, ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░.░. ░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░.░., ░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░.░. ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ (...), 45:

№	░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░	░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░
1	░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░	░ 00.00.0000 ░░ 00.00.0000
2	░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░	░ 00.00.0000 ░░ 00.00.0000
3	░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░ 1 ░ 2 ░░░░░░	░ 00.00.0000 ░░ 00.00.0000
4	░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░	░ 00.00.0000 ░░ 00.00.0000
5	░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░ (░/░) ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░	░ 00.00.0000 ░░ 00.00.0000
6	░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░ (░░░░░░░░░), ░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░	░ 00.00.0000 ░░ 00.00.0000
7	░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░ 1 ░░░░░	░ 00.00.0000 ░░ 00.00.0000
8	░░ ░░░░░░░ 1 ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░ ░ ░░░░░░░, ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░	░ 00.00.0000 ░░ 00.00.0000
9	░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░ 2 ░░░░░, ░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░, ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ (░░░░░░░), ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░.	░ 00.00.0000 ░░ 00.00.0000
10	░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░	░ 00.00.0000 ░░ 00.00.0000
11	░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░ 1 ░░░░░	░ 00.00.0000 ░░ 00.00.0000
12	░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░ ░░░░	░ 00.00.0000 ░░ 00.00.0000
13	░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ 110 ░░	░ 00.00.0000 ░░ 00.00.0000
14	░ ░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░	░ 00.00.0000 ░░ 00.00.0000
15	░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░ (░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░)	░ 00.00.0000 ░░ 00.00.0000
16	░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ (░░░░░░░)	░ 00.00.0000 ░░ 00.00.0000
17	░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░	░ 00.00.0000 ░░ 00.00.0000
18	░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░-░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░	░ 00.00.0000 ░░ 00.00.0000

          ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░.░. ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░ (...) ░░░░░░░░ ░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░ 00.00.0000 ░ ░░░░░░░ 60 125 ░░░░░░ 14 ░░░░░░.

            ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░.░. ░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░, ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░.

             ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░.░. ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░, ░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░, ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░.░. ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ «░ ░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░» ░ ░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░ 674 607 ░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░.

             ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ 00.00.0000, ░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░.░. ░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░.░..

              ░░░░░░░░ ░░░░░░░, ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░ № 2-25/2023, ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░ ░░░░░░░, ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░.

             ░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░.░. ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░.░. ░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░ ░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░, ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░, ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░, ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░.░. ░ ░░░░░░░ ░.░. ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ – ░░░░░░░░░░.

              ░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░ ░.░. ░ ░░ ░░░░░░ ░.░. ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░ 13.10.2022 ░ ░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░.░.?00.00.0000 ░░░░ ░░░░░░░░, ░░░░░ ░░░░░░░░: (...), ░░░░░░░: <░░░░░░ ░░░░░░> ░░░░░: <░░░░░░ ░░░░░░>, ░░░ ░░░░░░░░░░░░░<░░░░░░ ░░░░░░>, ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░: (...), ░░░:000 ░░░░░░:000, ░ ░░░ ░░ ░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░ ░░ ░░░ ░░ ░░░░░░░░░░, ░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░, ░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░, ░ ░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 3 486 139 ░░░░░░.

               ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░.

               ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░, ░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ VII ░░░ ░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░, ░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░, ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░.

░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░.

                ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░

                ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░:                                                                          ░.░.░░░░░