Судебный акт #1 (Определение) по делу № 13-330/2022 от 10.11.2022

Материал №13-330/2022

Дело №2-316/2022

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

07 декабря 2022 года                       р.п. Серебряные Пруды Московской области

Серебряно-Прудский районный суд Московской области в составе:

председательствующего судьи Цунаевой А.А.,

при секретаре Ненашевой Л.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании заявление ООО "СК "Небо" о рассрочке исполнения решения суда в рамках гражданского дела №2-316/2022 по исковому заявлению Лукьянова Алексея Викторовича к ООО "СК "Небо" о взыскании неустойки по договору подряда, штрафа, компенсации морального вреда,

УСТАНОВИЛ:

Заявитель ООО «СК «Небо» обратилось в суд с заявлением об отсрочке исполнения решения суда от 30 июня 2022 года по гражданскому делу №2-316/2022 по иску Лукьянова Алексея Викторовича к ООО "СК "Небо" о взыскании неустойки по договору подряда, штрафа, компенсации морального вреда.

Стороны в судебное заседание не явились, извещены надлежащим образом, представитель заявителя письменно просил рассмотреть заявления в их отсутствие, представитель истца представил письменные возражения, просил в удовлетворении заявления о предоставлении рассрочки отказать.

Суд посчитал возможным рассмотреть заявление о предоставлении отсрочки исполнения решения суда в отсутствии неявившихся лиц.

Суд, обсудив доводы заявителя, изучив материалы дела, приходит к выводу об отказе в удовлетворении заявления ООО «СК «Небо» о предоставлении отсрочки исполнения решения суда.

Решением Серебряно-Прудского районного суда Московской области от 30 июня 2022 года частично удовлетворены исковые требования Лукьянова А.В. к ООО "СК "Небо" о взыскании неустойки по договору подряда, штрафа, компенсации морального вреда. Судом признан п.10.2 Договора № на выполнение ремонтных работ от 28.12.2020, заключенного между ООО «СК «Небо» и Лукьяновым Алексеем Викторовичем, недействительным. Взыскано с ООО «СК «Небо» в пользу Лукьянова Алексея Викторовича: денежные средства в счет возмещения стоимости работ и материалов для устранения выявленных недостатков, неустойка за нарушение условий исполнения договора, штраф в соответствии с п.7.3 договора, компенсация морального вреда, штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя, расходы по оплате услуг эксперта, расходы на оплату услуг представителя, 336619 рублей 69 копеек. Также судом взыскано с ООО «СК «Небо» в местный бюджет государственная пошлина в размере 5668 рублей 45 копеек.

23.08.2022 ООО "СК "Небо" подана апелляционная жалоба.

Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Московского областного суда решение суда от 30.06.2022 оставлено без изменения, апелляционная жалоба ООО "СК "Небо" – без удовлетворения.

Ответчиком ООО "СК "Небо" 10.11.2022 подано заявление о предоставлении отсрочки исполнения решения суда. В заявлении указывает на обстоятельства, затрудняющие исполнение решения суда, а именно: тяжелое материальное положение, испытывает значительные трудности. На данный момент ответчик не может единовременно исполнить решение суда, так как на расчетном счету ООО "СК "Небо" отсутствуют денежные средства. В связи с чем ответчик просит предоставить им рассрочку исполнения решения суда на шесть месяцев.

В соответствии со ст. 203 ГПК РФ суд рассмотревший дело, по заявлениям лиц, участвующих в деле, судебного пристава-исполнителя либо исходя из имущественного положения сторон или других обстоятельств вправе отсрочить или рассрочить исполнение решения суда, изменить способ и порядок его исполнения.

Согласно ст. 434 ГПК РФ, ст. 37 Федерального закона "Об исполнительном производстве" при наличии обстоятельств, затрудняющих исполнение судебного постановления или постановлений иных органов, взыскатель, должник, судебный пристав-исполнитель вправе поставить перед судом, рассмотревшим дело, или перед судом по месту исполнения судебного постановления вопрос об отсрочке или о рассрочке исполнения, об изменении способа и порядка исполнения, а также об индексации присужденных денежных сумм.

При рассмотрении заявления об отсрочке (рассрочке) исполнения решения, либо об изменении порядка и способа его исполнения, судом не может быть изменено содержание решения, а также снижена его эффективность.

Основанием для удовлетворения заявления являются уважительные причины, объективно препятствующие в течение короткого периода времени исполнению решения, либо дающие возможность исполнить решение суда в будущем. Вопрос о наличии указанных обстоятельств должен оцениваться и решаться судом в каждом конкретном случае с учетом соразмерности и пропорциональности, с тем, чтобы был обеспечен баланс прав и законных интересов взыскателя и должника.

В обоснование своего заявления ООО "СК "Небо" указывает, что материальное положение не позволяет единовременно и полностью исполнить решение суда, поскольку на расчетном счету ООО "СК "Небо" отсутствуют денежные средства.

Однако ООО "СК "Небо" не представлено каких-либо доказательств, свидетельствующих о тяжелом материальном положении, отсутствии денежных средств.

Представленная ООО "СК "Небо" выписка по счету за 02.12.2022 не может служить основанием для подтверждения тяжелого материального положения ответчика и невозможности исполнения решения суда.

Отказывая в удовлетворении заявления, судья приходит к выводу об отсутствии оснований для предоставления отсрочки исполнения решения суда, поскольку обстоятельства отсрочки, приведенные заявителем, не относятся к числу обстоятельств, препятствующих исполнению решения суда. Доказательств наличия исключительных обстоятельств, свидетельствующих о серьезных препятствиях к исполнению решения суда, заявителем не представлено.

При этом суд также исходит из того, что при рассмотрении вопроса об отсрочке исполнения судебного акта, должны учитываться не только интересы должника, но и интересы взыскателя, в противном случае отсрочка может стать инструментом затягивания реального исполнения решения суда, что будет противоречить общим целям правосудия и исполнительного производства. Судья считает, что отсрочка исполнения судебного решения приведет к существенному нарушению прав взыскателя.

Судья приходит к выводу, что доводы заявителя не могут являться основанием для предоставления отсрочки исполнения судебного решения, кроме того заявителем не представлено доказательств, обосновывающих заявленные обстоятельства. Помимо этого, предложенный вариант отсрочки не отвечает критериям целесообразности, соблюдения баланса интересов должника и взыскателя.

Отсрочка исполнения решения суда отдаляет реальную защиту прав взыскателя, чьи права подтверждены вступившим в законную силу судебным актом, поэтому основаниями для предоставления отсрочки исполнения судебного решения являются конкретные, исключительные обстоятельства, создающие препятствия к совершению исполнительских действий.

Кроме того, суд учитывает тот факт, что с момента вступления решения суда в законную силу (21.09.2022), прошел значительный промежуток времени, однако со стороны ответчика не предпринято каких-либо попыток к исполнению решения суда.

При таких обстоятельствах судья находит, что заявление ООО "СК "Небо" не подлежит удовлетворению.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 203 ГПК РФ, суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

В удовлетворении заявления ООО "СК "Небо" о рассрочке исполнения решения суда в рамках гражданского дела №2-316/2022 по иску Лукьянова Алексея Викторовича к ООО "СК "Небо" о взыскании неустойки по договору подряда, штрафа, компенсации морального вреда, отказать.

Определение может быть обжаловано в течение 15 дней со дня его вынесения в Московский областной суд путем подачи частной жалобы в Серебряно-Прудский районный суд Московской области.

               Председательствующий                А.А. Цунаева