Судебный акт #1 (Решение) по делу № 2-479/2023 ~ М-282/2023 от 09.03.2023

Дело № 2-479/2023

Р Е Ш Е Н И Е

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

05 мая 2023 года                            г.Спасск-Дальний

                                    Приморского края

Спасский районный суд Приморского края в составе председательствующего судьи Миначёвой Т.В.,

при секретаре судебного заседания – Токаревой Л.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению Ивановой С.Г. к ООО «Альфа строй комфорт» о взыскании денежных средств по договору подряда за фактически невыполненные работы, процентов и судебных расходов,

У С Т А Н О В И Л :

Иванова С.Г. обратилась в суд с указанным исковым заявлением, в обоснование которого указала, что она с ООО «Альфа строй комфорт» (подрядчиком) заключила договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ относительно объекта, расположенного по адресу: <адрес>, в рамках которого в счёт авансового платежа передала подрядчику сумму в размере сумма 1.

Ввиду нарушения сроков исполнения договора со стороны подрядчика ДД.ММ.ГГГГ она направила в адрес подрядчика заявление о расторжении договора. ДД.ММ.ГГГГ она с подрядчиком подписала акт приема-передачи денежных средств, а генеральный директор подрядчика взял на себя обязательства по возврату денежных средств за фактически не выполненные работы в сумме сумма 6 в срок до ДД.ММ.ГГГГ. Однако, указанные денежные средства не были возвращены, что является нарушением действующего законодательства и её прав. В связи с чем, она направила в адрес подрядчика претензию, которая им получена не была и ДД.ММ.ГГГГ вернулась в адрес отправителя.

Стороны пришли к соглашению о том, что в случае невозврата денежных средств начисляются проценты в размере №% за каждый день просрочки от остатка не возращенных денежных средств.

Таким образом, сумма задолженности на ДД.ММ.ГГГГ составила сумма 6., проценты – сумма 2. (сумма 6*0,1%*365).

По изложенному, просит взыскать с ООО «Альфа строй комфорт» в свою пользу денежные средства в размере сумма 6 в качестве задолженности по договору подряда; проценты в размере сумма 2., а также расходы, понесенные ею при оплате государственной пошлины, в размере сумма 9.

Истец Иванова С.Г. надлежащим образом извещенная о дате и времени судебного разбирательства, в дополнительно представленном суду письменном заявлении просила о рассмотрении дела без её участия.

Представитель истца по доверенности Лепеха Н.В. в судебном заседании поддержала требования своего доверителя и пояснила, что согласно акту приема-передачи, денежные средства по договору Ивановой С.Г. подрядчику были переданы в полном объёме. Ремонтные работы, оговоренные договором подряда, были проведены подрядчиком не в полной мере, в связи с чем сторонами была оговорена сумма к возврату в размере сумма 6, которую генеральный директор перед её доверителем так и не погасил. Данный вопрос они пытались урегулировать в досудебном порядке, но безрезультатно. Размер процентов, в случае не возврата указанной суммы, был оговорен сторонами.

ООО «Альфа строй комфорт» осуществляет свою деятельность как на территории <адрес>, так и <адрес>.

На удовлетворении заявленных требований настаивает в полном объёме, с учётом того, что генеральный директор, подписывая акт приема-передачи денежных средств, согласился с возвратом денежных средств за невыполненные работы.

Судом принимались меры к надлежащему извещению ответчика – ООО «Альфа строй комфорт» по адресу, указанному в договоре подряда: <адрес>, указанному в выписке из ЕГРЮЛ, в том числе, в качестве места нахождения юридического лица, однако, конверт вернулся в адрес суда с отметкой об истечении срока хранения.

Согласно части 1 статьи 113 ГПК РФ лица, участвующие в деле, извещаются или вызываются в суд заказным письмом с уведомлением о вручении, судебной повесткой с уведомлением о вручении, телефонограммой или телеграммой, по факсимильной связи либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование судебного извещения или вызова и его вручение адресату.

В силу части 1 статьи 116 ГПК РФ повестка, адресованная организации, вручается соответствующему должностному лицу, которое расписывается в ее получении на корешке повестки.

Как указано в абзаце 2 пункта 1 статьи 165.1 ГК РФ, сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило лицу, которому оно направлено (адресату), но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним.

Исходя из правовой позиции Верховного Суда Российской Федерации, изложенной им в пунктах 67 - 68 Постановления Пленума от 23 июня 2015 года N 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации", бремя доказывания факта направления (осуществления) сообщения и его доставки адресату лежит на лице, направившем сообщение.

Юридически значимое сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило лицу, которому оно направлено, но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним (пункт 1 статьи 165.1 ГК РФ). Например, сообщение считается доставленным, если адресат уклонился от получения корреспонденции в отделении связи, в связи с чем она была возвращена по истечении срока хранения.

Риск неполучения поступившей корреспонденции несет адресат.

Следовательно, отказываясь от получения поступающей в его адрес корреспонденции, ответчик несет самостоятельно все неблагоприятные последствия, связанные с этим, поскольку доказательств того, что имелись какие-либо объективные причины для неполучения корреспонденции, им не представлено.

В соответствии с п.1 ст.35, п.1 ст.48 и п.1 ст.167 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации на лиц, участвующих в деле, возложена обязанность добросовестно пользоваться всеми принадлежащими им процессуальными правами, поэтому неявка ответчика не лишает суд права рассмотреть дело в их отсутствие.

С учётом того, что судом предприняты все меры для надлежащего извещения ответчика о дате, времени и месте рассмотрения дела, почтовое сообщение не получено адресатом по причине, зависящей от него, в связи с чем на основании ст.165.1 Гражданского кодекса Российской Федерации и ст.117 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации считается доставленным, а бездействие ответчика по неполучению судебной корреспонденции расценивается судом как злоупотребление процессуальными правами, суд счёл возможным и необходимым рассмотреть дело в его отсутствие.

Суд, установив юридически значимые для разрешения спора обстоятельства, исследовав и оценив представленные сторонами доказательства в их совокупности в соответствии с требованиями ст.67 ГПК РФ, считает, что исковые требования обоснованы и подлежат удовлетворению, по следующим основаниям:

В силу п.1 ст.8 Гражданского кодекса Российской Федерации, гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности. В соответствии с этим гражданские права и обязанности возникают, в частности, из договоров и иных сделок, предусмотренных законом, а также из договоров и иных сделок, хотя и не предусмотренных законом, но не противоречащих ему.

Пункт 2 ст.1 ГК РФ предусматривает приобретение и осуществление юридическими лицами своих гражданских прав своей волей и в своем интересе, гарантирует свободу в установлении своих прав и обязанностей на основе договора и в определении любых не противоречащих законодательству условий договора.

В силу положений статьи 309 Гражданского кодекса РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются (п.1 ст.310 Гражданского кодекса РФ).

В соответствии со ст.421 ГК РФ граждане и юридические лица свободны в установлении своих прав и обязанностей на основе договора и в определении любых не противоречащих законодательству условий договора.

Согласно ст.307 ГК РФ в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как то: передать имущество, выполнить работу, оказать услугу, внести вклад в совместную деятельность, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности.

Обязательства возникают из договоров и других сделок, вследствие причинения вреда, вследствие неосновательного обогащения, а также из иных оснований, указанных в настоящем Кодексе.

На основании п.1 ст.702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

К отдельным видам договора подряда (бытовой подряд, строительный подряд, подряд на выполнение проектных и изыскательских работ, подрядные работы для государственных нужд) положения, предусмотренные настоящим параграфом, применяются, если иное не установлено правилами настоящего Кодекса об этих видах договоров (п.2 ст.702 ГК РФ).

В силу норм ст.709 Гражданского кодекса РФ в договоре подряда указываются цена подлежащей выполнению работы или способы ее определения. При отсутствии в договоре таких указаний цена определяется в соответствии с пунктом 3 статьи 424 настоящего Кодекса.

Цена в договоре подряда включает компенсацию издержек подрядчика и причитающееся ему вознаграждение.

Если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно. Подрядчик вправе требовать выплаты ему аванса либо задатка только в случаях и в размере, указанных в законе или договоре подряда (ст.711 ГК РФ).

В соответствии со ст.740 ГК РФ по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

Согласно ст.746 ГК РФ оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые установлены законом или договором строительного подряда. При отсутствии соответствующих указаний в законе или договоре оплата работ производится в соответствии со статьей 711 настоящего Кодекса. Договором строительного подряда может быть предусмотрена оплата работ единовременно и в полном объеме после приемки объекта заказчиком.

В соответствии со ст.432 ГК РФ договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора. Существенными являются условия о предмете договора, условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.

Согласно разъяснениям, данным в п.1 и 2 Постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации от 25.12.2018 N 49 "О некоторых вопросах применения общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации о заключении и толковании договора", в силу п.3 ст.154 и п.1 ст.432 ГК РФ договор считается заключенным, если между сторонами достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора. Соглашение сторон может быть достигнуто путем принятия (акцепта) одной стороной предложения заключить договор (оферты) другой стороны (п.2 ст.432 ГК РФ), путем совместной разработки и согласования условий договора в переговорах, иным способом, например, договор считается заключенным и в том случае, когда из поведения сторон явствует их воля на заключение договора (п.2 ст.158, п.3 ст.432 ГК РФ).

Существенными условиями, которые должны быть согласованы сторонами при заключении договора, являются условия о предмете договора, условия, которые названы в законе или иных правовых актах существенными или необходимыми для договоров данного вида (например, условия, указанные в статьях 555 и 942 ГК РФ).

Существенными также являются все условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение (абз.2 п.1 ст.432 ГК РФ), даже если такое условие восполнялось бы диспозитивной нормой.

В соответствии с п.1 ст.702, п.1 ст.740, п.1 ст.708 ГК РФ существенными условиями договора подряда являются предмет (содержание, виды и объем подлежащих выполнению работ), а также начальный и конечный срок их выполнения. Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

Судом установлено, что ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Альфа строй комфорт» (подрядчик) в лице генерального директора М.Е.А. и Ивановой С.Г. (заказчик) заключен договор подряда №, согласно п.1.1. которого заказчик поручает, а подрядчик принимает на себя обязательство произвести следующие виды работ: ремонт помещения в соответствии с проектной документацией и/или дизайн проектом заказчика, а заказчик в свою очередь обязуется принять результат работ и оплатить его.

Конкретные виды и объём работ определяются в смете (приложение № к договору), а также в иной проектно-сметной документации (п.1.2. договора). Работы по договору производятся по адресу: <адрес> (п.1.3. договора).

Предварительная общая стоимость выполненных подрядчиком по договору работ и закупки материалов составляет сумма 4 (п.1.7. договора). Оплата услуг осуществляется путем внесения авансовых платежей в размере №% от общей стоимости договора; после выработки №% аванса подписывается промежуточный акт приемки работ и выплачивается новый аванс №% и т.д.; оплата следующего этапа также является принятием заказчиком предыдущего этапа; последние три платежа составляют №% (авансовый) и №% после окончания работ и подписания акта выполненных работ (п.5.2. договора). Окончательный расчет за выполненные работы производится заказчиком и подрядчиком не позднее 7 дней после полного завершения работ, включая устранение выявленных дефектов, на основании окончательного акта приемки выполненных работ, оформленного в установленном порядке (п.5.3. договора).

Дата начала производства работ 10 рабочих дней с момента внесения аванса по договору. Общий срок производства работ составляет 180 рабочих дней (п.4.1. договора).

Как следует из выписки из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «Альфа строй комфорт» зарегистрировано в качестве юридического лица ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, с видом деятельности – производство работ по внутренней отделке зданий (включая потолки, раздвижные и съемные перегородки и т.д.). Генеральным директором указанного юридического лица значится, согласно той же выписке, М.Е.А..

ДД.ММ.ГГГГ сторонами по договору подряда № подписан акт приема-передачи денежных средств (приложение № к договору), согласно которому Ивановой С.Г. были переданы суммы в счёт оплаты по договору: сумма 8., сумма 3., сумма 5., т.е. на общую сумму сумма 1. Кроме того, указанный акт содержит сведения о том, что договор подряда расторгнут ДД.ММ.ГГГГ и согласно сметному расчету (приложение № к договору) разница между авансом и выполнением работ составила сумма 6., которая подлежит возврату Ивановой С.Г.

В этом же акте М.Е.А., как генеральный директор ООО «Альфа строй комфорт», обязался в срок до ДД.ММ.ГГГГ вернуть сумму за невыполненные работы в размере сумма 6. А в случае не возврата денежных средств в указанный срок уплатить проценты в размере №% за каждый день просрочки возврата денежных средств от остатка невозвращенных средств.

Таким образом, тот факт, что работы по договору подряда в полном объеме не были выполнены, подтверждается актом приема-передачи денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ и, подписывая указанный акт М.Е.А., как генеральный директор ООО «Альфа строй комфорт», согласился с данным фактом и определенной в акте суммой (сумма 6.) за невыполненные работы по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ.

Не получив в срок, указанный в акте, денежные средства в размере сумма 6., истец Иванова С.Г. направила в адрес генерального директора ООО «Альфа строй комфорт» претензию относительно не возврата денежных средств в рамках договора подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, которая не была получена адресатом и возвращена в адрес истца в связи с истечением срока хранения.

Таким образом, учитывая, что ответчиком не оспаривался факт заключения с Ивановой С.Г. договора подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, а также не оспаривалась сумма возврата денежных средств за невыполненные работы, суд приходит к выводу о взыскании с ООО «Альфа строй комфорт» в пользу Ивановой С.Г. задолженности в результате неполного выполнения работ по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ в размере, определенном сторонами в акте приема-передачи денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ, т.е. сумма 6.

Принимая во внимание, что претензия Ивановой С.Г. о возврате денежных средств по договору подряда была оставлена без удовлетворения, суд признаёт обоснованными требования истца о взыскании с ответчика процентов в размере №% за каждый день просрочки возврата денежных средств от остатка невозвращенных средств, как то стороны определили в акте приема-передачи ДД.ММ.ГГГГ.

Решая вопрос о взыскании расходов, связанных с оплатой государственной пошлины, суд полагает, что исковые требования в данной части подлежат частичному удовлетворению по следующим основаниям:

В силу ст.98 ГПК РФ стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы, к которым на основании ст.88 ГПК РФ, относится уплаченная государственная пошлина.

Истцом предоставлен чек-ордер № от ДД.ММ.ГГГГ об уплате государственной пошлины на сумму сумма 9., которая подлежит взысканию с ответчика в пользу истца.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.98, 194-199 ГПК РФ, суд,-

Р Е Ш И Л :

░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░.░. – ░░░░░░░░░░░░░.

░░░░░░░░ ░ ░░░ «░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░» (░░░░ №, ░░░ №) ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░.░., ░░.░░.░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░, ░░░░░░░░ <░░░░░>, ░░░░░░░ ░░░░░ 99 16 №, ░░░░░ ░░.░░.░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ <░░░░░> ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░ ░░ <░░░░░> ░ <░░░░░>, ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ № ░░ ░░.░░.░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░ 6., ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░ 2., ░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░ 9., ░ ░░░░░ ░░░░░ 7.

░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░, ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░.

░░░░░                                    ░.░.░░░░░░░░