Судебный акт #1 (Решение) по делу № 2-1124/2024 ~ М-48/2024 от 09.01.2024

Дело (№)

УИД 27RS0(№)-95

ЗАОЧНОЕ РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

08 апреля 2024 года             г. Комсомольск-на-Амуре

Центральный районный суд г. Комсомольска-на-Амуре (адрес) под председательством судьи Капитоновой М.В.,

при секретаре судебного заседания Храневской Е.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в заочном производстве гражданское дело по исковому заявлению Гордеева И. В., Рыковской Н. А. к Воробьеву Е. А. о расторжении договоров подряда, взыскании денежных средств, неустойки, компенсации морального вреда,

УСТАНОВИЛ

Гордеев И.В., Рыковская Н.А. обратилась в суд с иском к Воробьеву Е.А. о расторжении договоров подряда, взыскании денежных средств, неустойки, компенсации морального вреда. В обосновании иска Рыковская Н.А. указывает, что (дата) между Рыковской Н.А. и Воробьевым Е.А. заключен договор подряда на выполнение ремонтных работ (№), согласно которому подрядчик (Воробьев Е.А.) в установленный срок обязуется выполнить работы по ремонту двухскатной крыши по адресу: (адрес), сдать результаты заказчику, а заказчик обязуется принять и оплатить их. Стоимость работ по договору составляет 123000 руб. В соответствии с условиями настоящего договора, был внесен аванс в размере 85000 руб. (дата) и (дата) по просьбе Воробьева Е.А. перевела денежные средства для заселения рабочих и на закупку строительного материала в размере 150000 руб. и в размере 25000 руб. Однако ответчиком нарушены условия договора и не выполнены принятые на себя обязательства, то есть в обговоренные сроки ответчиком работы не выполнены. В обосновании иска Гордеев И.В. указывает, что (дата) между Гордеевым И.В. и Воробьевым Е.А. заключен договор подряда на выполнение ремонтных работ (№), согласно которому подрядчик (Воробьев Е.А.) в установленный срок обязуется выполнить работы по строительству (адрес), сдать результаты заказчику, а заказчик обязуется принять и оплатить их. Стоимость работ по договору составляет 375000 руб. В соответствии с условиями настоящего договора, был внесен аванс в размере 200000 руб. Однако ответчиком нарушены условия договора и не выполнены принятые на себя обязательства, то есть в обговоренные сроки ответчиком работы не выполнены. Не исполняя взятые на себя обязательства по договору, ответчик поставил истцов, проживающих одной семьей, в крайне затруднительное положение, поскольку вынуждены долгий период времени проживать в своем жилье фактически без крыши, дровяника, пользоваться платной общественной баней, что создало крайне неблагоприятные условия для проживания многодетной семьи. Просят суд о расторжении договоров подряда от (дата) и от (дата); взыскать с ответчика в пользу Рыковской Н.А. денежные средства, уплаченные в качестве аванса по договору подряда в размере 260000 руб., неустойку за нарушение срока выполнения работ в сумме 571200 руб., компенсацию морального вреда в размере 50000 руб.; взыскать с ответчика в пользу Гордеева И.В. денежные средства, уплаченные в качестве аванса по договору подряда в размере 200000 руб., неустойку за нарушение срока выполнения работ в сумме 522000 руб., компенсацию морального вреда в размере 50000 руб.

Истцы Гордеев И.В., Рыковская Н.А., извещенные в установленном законом порядке о времени и месте судебного заседания, в суд не явились, представили заявление, согласно которому просили рассмотреть дело в их отсутствие. С учетом изложенного, суд определил возможным рассмотреть дело без их участия в суде.

Ответчик Воробьев Е.А., извещенный в установленном законом порядке о времени и месте судебного заседания, в суд не явился, об уважительности причин неявки не сообщил, об отложении рассмотрения дела не просил, в материалах дела имеется почтовый конверт с судебной повесткой, направленный по месту регистрации ответчика, и возвращенный в адрес суда. С учетом изложенного, суд определил возможным рассмотреть дело без его участия в суде, в соответствии со ст. 233 ГПК РФ.

Исследовав материалы дела, суд приходит к следующему.

(дата) между Рыковской Н.А. и Воробьевым Е.А. заключен договор подряда на выполнение ремонтных работ (№), согласно которому подрядчик (Воробьев Е.А.) в установленный срок обязуется выполнить работы по ремонту двухскатной крыши по адресу: (адрес), сдать результаты заказчику, а заказчик обязуется принять и оплатить их. Согласно п. 4.1 по настоящему договору, подрядчик приступает к выполнению работ в течение 7 рабочих дней с момента получения авансовых денежных средств от Заказчика. Согласно п. 4.2 настоящего договора, срок выполнения работ составляет 14 рабочих дней с момента начала выполнения работ, предусмотренного п. 4.1. Начальный срок выполнения работ (дата), конечный срок выполнения работ (дата). Согласно п. 5.1 за выполненные Подрядчиком работы по настоящему договору Заказчик выплачивает денежную сумму в размере 123000 руб. Согласно п. 6.1 Авансовые платежи в размере 70%от общей суммы, указанной в п. 5.1 производятся Заказчиком в течении 1 банковского дня с даты подписания договора.

В соответствии с п.п. 5.1, 6.1 настоящего договора, Рыковская Н.А. внесла аванс в размере 85000 руб., что подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру (№) от (дата), а также чеком по операции от (дата), выданным ПАО Сбербанк (перевод суммы в размере 85000 руб. на номер +(№) номер документа (№)). (дата) и (дата) Рыковской Н.А. произведен перевод денежных средств в размере 150000 руб., в размере 25000 руб., что подтверждается чеком по операции от (дата), выданным ПАО Сбербанк (перевод суммы в размере 150000 руб. на номер (№) номер документа (№)), что подтверждается чеком по операции от (дата), выданным ПАО Сбербанк (перевод суммы в размере 25000 руб. на номер (№), номер документа (№)).

(дата) между Гордеевым И.В. и Воробьевым Е.А. заключен договор подряда на выполнение ремонтных работ (№), согласно которому подрядчик (Воробьев Е.А.) в установленный срок обязуется выполнить работы по строительству бани размером 4х4 и дровяника размером 2х4 по адресу: (адрес), сдать результаты заказчику, а заказчик обязуется принять и оплатить их. Согласно п. 4.1 по настоящему договору, подрядчик приступает к выполнению работ в течении 20 рабочих дней с момента получения авансовых денежных средств от Заказчика. Согласно п. 4.2 настоящего договора, срок выполнения работ составляет 90 рабочих дней с момента начала выполнения работ, предусмотренного п. 4.1. Начальный срок выполнения работ (дата), конечный срок выполнения работ (дата). Согласно п. 5.1 за выполненные Подрядчиком работы по настоящему договору Заказчик выплачивает денежную сумму в размере 375000 руб. Согласно п. 6.1 Авансовые платежи в размере 70 % от общей суммы, указанной в п. 5.1 производятся Заказчиком в течении 1 банковского дня с даты подписания договора.

В соответствии с п.п. 5.1, 6.1 настоящего договора, истцом внесена аванс в размере 200000 руб., что подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру (№) от (дата), а также чеком по операции от (дата), выданным ПАО Сбербанк (перевод суммы в размере 200000 руб. на номер (№), номер документа (№)

До настоящего времени, в нарушение условий указанных договоров, Воробьев Е.А. не приступил к выполнению работ по ремонту двухскатной крыши, по строительствубани размером 4x4, дровяника размером 2x4 по адресу: (адрес).

Истцы неоднократно обращались к ответчику, а также в правоохранительные органы.

В ОМВД России по (адрес) по заявлению Гордеева И.В. по материалу КУСП (№) от (дата) было принято постановление от (дата) об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении Воробьева Е.А. на основании п. 1 ч. 1 ст. 24 УПК РФ.

На основании ст.ст. 309, 310, 314 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. Если обязательство предусматривает или позволяет определить день его исполнения или период времени, в течение которого оно должно быть исполнено, обязательство подлежит исполнению в этот день или, соответственно, в любой момент в пределах такого периода. Односторонний отказ от исполнения обязательства не допускается.

В соответствии со ст. 153 ГК РФ сделками признаются действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей.

В силу положений ст.ст. 421, 423 Гражданского кодекса РФ, граждане и юридические лица свободны в заключении договора. Договор, по которому сторона должна получить плату или иное встречное предоставление за исполнение своих обязанностей, является возмездным.

Согласно ст. 424 ГК РФ, исполнение договора оплачивается по цене, установленной соглашением сторон. Изменение цены после заключения договора допускается в случаях и на условиях, предусмотренных договором, законом либо в установленном законом порядке.

В силу положений ст. 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его (пункт 1). К отдельным видам договора подряда (бытовой подряд, строительный подряд, подряд на выполнение проектных и изыскательских работ, подрядные работы для государственных нужд) положения, предусмотренные параграфом 1 главы 37, применяются, если иное не установлено правилами данного кодекса об этих видах договоров (пункт 2).

В соответствии с п. 1 и п. 3 ст. 708 ГК РФ в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки). Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы. Указанные в пункте 2 статьи 405 настоящего Кодекса последствия просрочки исполнения наступают при нарушении конечного срока выполнения работы, а также иных установленных договором подряда сроков.

В силу п. 2 ст. 405 ГК РФ если вследствие просрочки должника исполнение утратило интерес для кредитора, он может отказаться от принятия исполнения и требовать возмещения убытков.

Статьей 740 ГК РФ предусмотрено, что по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену (пункт 1).

Согласно п. 1 ст. 743 ГК РФ подрядчик обязан осуществлять строительство и связанные с ним работы в соответствии с технической документацией, определяющей объем, содержание работ и другие предъявляемые к ним требования, и со сметой, определяющей цену работ.

Статьей 746 ГК РФ предусмотрено, что оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые установлены законом или договором строительного подряда.

Основания и условия ответственности подрядчика за ненадлежащее качество работы установлены ст. 723 ГК РФ.

В силу положений ст. 723 ГК РФ, в случаях, когда работа выполнена подрядчиком с отступлениями от договора подряда, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для предусмотренного в договоре использования либо при отсутствии в договоре соответствующего условия непригодности для обычного использования, заказчик вправе, если иное не установлено законом или договором, по своему выбору потребовать от подрядчика:

- безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;

- соразмерного уменьшения установленной за работу цены;

- возмещения своих расходов на устранение недостатков, когда право заказчика устранять их предусмотрено в договоре подряда (статья 397).

Подрядчик вправе вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, безвозмездно выполнить работу заново с возмещением заказчику причиненных просрочкой исполнения убытков. В этом случае заказчик обязан возвратить ранее переданный ему результат работы подрядчику, если по характеру работы такой возврат возможен.

Если отступления в работе от условий договора подряда или иные недостатки результата работы в установленный заказчиком разумный срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения причиненных убытков.

В соответствии с п. 1 ст. 401 ГК РФ, лицо, не исполнившее обязательства либо исполнившее его ненадлежащим образом, несёт ответственность при наличии вины (умысла или неосторожности), кроме случаев, когда законом или договором предусмотрены иные основания ответственности.

Согласно п. 4 ст. 453 ГК РФ стороны не вправе требовать возвращения того, что было исполнено ими по обязательству до момента изменения или расторжения договора, если иное не установлено законом или соглашением сторон. В случае, когда до расторжения или изменения договора одна из сторон, получив от другой стороны исполнение обязательства по договору, не исполнила свое обязательство либо предоставила другой стороне неравноценное исполнение, к отношениям сторон применяются правила об обязательствах вследствие неосновательного обогащения (глава 60), если иное не предусмотрено законом или договором либо не вытекает из существа обязательства.

В соответствии с п. 1 ст. 1102 ГК РФ лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 настоящего Кодекса.

Согласно ст. 450 ГК РФ по требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут по решению суда только при существенном нарушении договора другой стороной; в иных случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или договором. Существенным признается нарушение договора одной из сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора.

Как установлено в ходе рассмотрения дела, Воробьев Е.А. принятые на себя обязательства по договорам подряда (№) от (дата) и (№) от (дата), в сроки установленные договорами, не выполнил. Требование о возвращении денежных средств, уплаченных по договорам подряда, Воробьевым Е.А. не выполнено.

В соответствии со ст. 56 ГПК РФ, содержание которой следует рассматривать в контексте с положениями п. 3 ст. 123 Конституции Российской Федерации и ст. 12 ГПК РФ, закрепляющими принцип состязательности гражданского судопроизводства и принцип равноправия сторон, каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основании своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом.

Согласно п. 1 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от (дата) (№) «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей» при рассмотрении гражданских дел судам следует учитывать, что отношения, одной из сторон которых выступает гражданин, использующий, приобретающий, заказывающий либо имеющий намерение приобрести или заказать товары (работы, услуги) исключительно для личных, семейных, домашних, бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, а другой - организация либо индивидуальный предприниматель (изготовитель, исполнитель, продавец, импортер), осуществляющие продажу товаров,- выполнение работ, оказание услуг, являются отношениями, регулируемыми Гражданским кодексом РФ, Законом РФ "О защите прав потребителей", другими федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Согласно преамбуле к Закону РФ от (дата) (№) «О защите прав потребителей» настоящий Закон регулирует отношения, возникающие между потребителями и изготовителями, исполнителями, импортерами, продавцами, владельцами агрегаторов информации о товарах (услугах) при продаже товаров (выполнении работ, оказании услуг), устанавливает права потребителей на приобретение товаров (работ, услуг) надлежащего качества и безопасных для жизни, здоровья, имущества потребителей и окружающей среды, получение информации о товарах (работах, услугах) и об их изготовителях (исполнителях, продавцах), о владельцах агрегаторов информации о товарах (услугах), просвещение, государственную и общественную защиту их интересов, а также определяет механизм реализации этих прав. При этом, под изготовителем, исполнителем понимается - организация независимо от ее организационно-правовой формы, а также индивидуальный предприниматель, производящие товары для реализации потребителям, либо, выполняющие работы или оказывающие услуги потребителям по возмездному договору.

Поскольку Воробьев Е.А. не имеет статуса индивидуального предпринимателя, то на правоотношения, возникшие между истцом и ответчиками, положения Закона РФ «О защите прав потребителя» не распространяются и, в данном случае, следует руководствоваться положения Гражданского кодекса РФ.

В силу ст. 15 ГК РФ лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере. Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права.

Поскольку Воробьевым Е.А. нарушен срок выполнения работ по договорам подряда (№) от (дата) и (№) от (дата), а доказательств в обоснование возражений против иска ответчиком не представлено, то суд находит исковые требования истцов о расторжении договоров подряда и взыскании уплаченной по договорам денежных средств в размерах 260000 руб. и 200000 руб. обоснованными и подлежащими удовлетворению.

Заявляя требования о взыскании неустойки и компенсации морального вреда, истцы ссылаются на положения Закона РФ от (дата) (№) «О защите прав потребителей». Однако, нормы данного Закона на установленные в ходе рассмотрения настоящего дела правоотношения не применяются, в связи с чем, заявленные требования о взыскании неустойки денежной компенсации морального вреда удовлетворению не подлежат.

Руководствуясь ст.ст. 194-198, 233-235 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ

Исковые требования Гордеева И. В., Рыковской Н. А. к Воробьеву Е. А. о расторжении договоров подряда, взыскании денежных средств, неустойки, компенсации морального вреда - удовлетворить частично.

Расторгнуть договор подряда на проведение ремонтных работ (№) от (дата), заключенный между Рыковской Н. А. и Воробьевым Е. А..

Взыскать с Воробьева Е. А., (дата) года рождения (паспорт (№)), в пользу Рыковской Н. А., (дата) года рождения (паспорт (№)) денежные средства в размере 260000 руб.

Расторгнуть договор подряда на проведение ремонтных работ (№) от (дата), заключенный между Гордеевым И. В. и Воробьевым Е. А..

Взыскать с Воробьева Е. А., (дата) года рождения (паспорт (№)), в пользу Гордеева И. В., (дата) года рождения (паспорт (№)) денежные средства в размере 200000 руб.

В удовлетворении остальной части исковых требований Гордеева И. В., Рыковской Н. А. к Воробьеву Е. А. – отказать.

Ответчик вправе подать в суд, принявший заочное решение, заявление об отмене этого решения суда в течение семи дней со дня вручения копии этого решения.

    Ответчиком заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении заявления об отмене этого решения суда.

Иными лицами, участвующими в деле, заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в судебную коллегию по гражданским делам (адрес)вого суда через Центральный районный суд г. Комсомольска-на-Амуре в течение одного месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения суда, а в случае, если такое заявление подано, - в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления.

Судья                     М.В. Капитонова

         Мотивированное решение суда изготовлено (дата)